教育创强复评急需改造、修缮采购合同公告（茂名市茂南区羊角镇人民政府2025）
公告内容：
茂名市茂南区羊角镇人民政府羊角镇教育创强复评急需改造、修缮项目的合同公告
一、合同编号
MMHS2024-CH109
二、合同名称
羊角镇教育创强复评急需改造、修缮项目
三、项目编号
MMHS2024-CH109
四、项目名称
羊角镇教育创强复评急需改造、修缮项目
五、合同主体
采购人(甲方)：茂名市茂南区羊角镇人民政府
地址：茂名市茂南区羊角镇人民政府
联系方式：13267929626
供应商(乙方)： 广东鸿伟建设工程有限公司
地址：广东省东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元2008室
联系方式：13168979698
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
羊角镇教育创强复评急需改造、修缮项目
1(项)
3,275,645.01
3,275,645.01
合同金额： 3,275,645.01元，大写金额：叁佰贰拾柒万伍仟陆佰肆拾伍元零壹分
履约期限：2025年01月08日至2025年02月22日
履约地点：羊角镇政府会议室
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年01月08日
八、合同公告日期
2025年01月09日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
茂名市茂南区羊角镇人民政府
2025年01月09日
合同书采购编号：MMHS2024-CH109项目名称：羊角镇教育创强复评急需改造、修缮项目发包人（全称）：茂名市茂南区羊角镇人民政府承包人（全称）：广东鸿伟建设工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：羊角镇教育创强复评急需改造、修缮项目工程地点：发包人指定地点。工程内容：需对羊角镇7个学校进行改造、修缮，具体学校和内容详见工程量清单。资金来源：募捐资金二、工程承包范围承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、招标施工图纸及现场实际情况，本合同采用固定单价计价方式，由中标人承担总承包的义务和责任。三、合同工期开工日期：（根据招标情况确定）竣工日期：合同工期总日历日天数女45日历天四、质量标准工程质量标准：100%合格；保修期为1年；五、合同价款金额（大写）：叁佰贰拾柒万伍仟陆佰肆拾伍元零角壹分（人民币）（小写）：3275645.01元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2025年月8日（根据招标情况定）合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章之日后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）广东鸿伟建设工程有限公司法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：开户单位：开户单位：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二章通用条款(略）本工程施工合同通用条款执行《建设工程标准施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的内容。第三章专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1.本工程招标文件：2.中标通知书3.投标书及其附件4.工程量清单5.图纸等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：详通用条款1.1.3.7。1.1.3.9永久占地包括：详通用条款1.1.3.9。1.1.3.10临时占地包括：详通用条款1.1.3.10。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：：L1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格，及工程质量相关的验收标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：L发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：o1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内。在不影响施工进度的前提下，发包人可以延迟提供部分单位工程图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸3份；发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：;发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人应根据合同工程的施工需要，由承包人负责修建、维修和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，相应费用由承包人承担。场外场内交通的边界为用地红线。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：o1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.12执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.12执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担相关费用。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：:通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：1、全面负责本工程的进度、质量、投资控制工作：2、全面负责协调本工程各方面的工作关系。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款2.4.1执行。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款2.4.2执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人不提供资金来源证明。发包人是否提供支付担保：否发包人提供支付担保的形式：C3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：包含不局限于1、隐蔽工程验收记录2、竣工验收记录3、单位工程竣工报告4、竣工图5、结算书6、工程质量保修合同（书）7、其他国家法律法规要求提供的竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：4套o承包人提交的竣工资料的费用承担：承包方承担o承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后三个月内o承包人提交的竣工资料形式要求：书面（10）承包人应履行的其他义务：3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：李慧婷身份证号：******************建造师执业资格等级：中华人民共和国二级建造师注册证书建造师注册证书号：粤2442022202219663建造师执业印章号：L；安全生产考核合格证书号：粤建安B（2023)0002922联系电话：15377786125;电子信箱：/通信地址：广东省东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元2008室；承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款3.2.1执行。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次处罚人民币1000元整。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：每次处罚人民币5000元整。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处罚人民币5000元整。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款3.3.1执行。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处罚人民币2000元整。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款3.3.4执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次处罚人民币2000元整。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处罚人民币1000元整。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：按通用条款3.5.1执行。主体结构、关键性工作的范围：包含并不局限于地基、基础、主体结构及关键性工作。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：除主体结构、关键性工作以外的其他工程。其他关于分包的约定：除劳务分包以外的其他分包必须经建设单位认可并将分包合同副本送至建设单位备案。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按通用条款3.5.4执行。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款3.6执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：包含并不限于工程项目质量控制、进度控制、投资控制、安全管理等。关于监理人的监理权限：按通用条款4.1执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款4.1执行。4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）监理工程师执业资格证书号：关于监理人的其他约定：:职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）（2）（3）5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：按通用条款5.1.1执行。关于工程奖项的约定：5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款5.3.2执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款6.1.4执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款6.1.4执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按通用条款6.1.5执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款7.1.2执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款7.1.2执行。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款7.2.2执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款7.3.1执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款7.4.1执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：扣除暂列金额后的合同价款的5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：I7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；（2）风速大于10级以上台风灾害；（3）日气温超过38℃的高温大于3天；（4）其他经发承包双方认定的异常恶劣的气候条件。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照现行法律法规及茂名市相关规定执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包方承担相关费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按照现行法律法规及茂名市相关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按照现行法律法规及茂名市相关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：o9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款10.1执行。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：（1）、变更工程价款编制原则：合同或标书中已有适用于变更工程的价格，按合同或标书已有的价格计算；出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项的，合同双方当事人按照（2010）《广东省建设工程计价通则》第13.0.3条款相关规定调整工程价款。（2）、本工程凡涉及到工程量和材料单价的调整签证确认，承包人必须在事前或事发当时第一时间通知监理和发包方有关人员到现场勘查、核实，并在三个工作日内，提供相关证据等书面资料，由监理及甲方分管领导、现场技术人员、预算员等进行审核确认、办理现场签证手续。对逾期不予通知、申报的事项和款项，将承包人视作自动放弃对有关项目费用和材料费用索赔等的正当权利。同时，对工程量和材料单价费用的核减，承包人如在期限内不予提出与通告，发包人将有权在工程竣工结算时，根据省、市有关文件规定及当时的有关依据、证据，一次性进行调整。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承包人提交暂估价项目相关资料在工程结算时由财政局审核中心审定。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款10.8执行。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：o因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：;第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：投标截止日期上月的茂名市信息价。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：包含不限于人工、材料±5%以内，施工机械台班单价±10%以内价格涨落的风险。风险费用的计算方法：按专用条款第11条执行。风险范围以外合同价格的调整方法：按专用条款第11条执行。2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：预付款支付期限：在合同签订后/天内支付；预付款扣回的方式：预付款按照期中应支付工程款的/扣回，直到扣完为止。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按通用条款执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：o12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：L。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人支付进度款比例：支付比例100%。1期：支付比例30%预付款，占合同金额的30%，在合同签订后5个工作日完成支付。2期：支付比例到50%工程进度款，当累计付款至合同价款的80%时，停止支付进度款。3期：支付比例17%，在竣工结算审定后支付工程款至审定工程结算价的97%。4期：支付比例3%，工程缺陷责任期（工程缺陷责任期自工程验收合格之日起算）结束后，承包人向发包人提供申请退还质保证金相关资料，审核通过后发包人10个工作日内支付3%质保证金。（不计利息）。如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：o3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：o13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：违约金按2000元/天支付，上限不超过合同金额的2%。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：o（1）单机无负荷试车费用由L承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。113.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：o13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后建设单位接收工程前。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：结算金额3%作为质量保修金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：;（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：法定最低保修年限。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：o（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：L。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：/费用增加：承包方违约增加的费用从发包方应支付的进度款中扣除，不足部分由承包方补足；工期延误：承包方未按提交的施工进度计划施工导致施工进度计划上关键线路节点工作延误发包方有权按照逾期竣工违约金按2000元/天，上限不超过合同金额的2%，在进度款中暂扣工期延误费用。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：o发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的费用由发包人承担（相关费用可由承包方应赔付予发包方的违约金中扣除）；·承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用有承包方承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：承发包双方共同认定的不可抗力情形。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后5天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：118.3其他保险关于其他保险的约定：上o承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。选定争议评审员的期限：按通用条款执行。争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地的人民法院起诉。
投标 / 标书制作要点（原创）
本教育创强复评急需改造、修缮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
