路面维修工程采购合同公告（伊川县城市管理局2025）
一、合同编号：伊川政采竞磋-2024-140-A
二、合同名称：伊川县城市管理局伊川县书香路北段路面维修工程项目
三、项目编号：伊川政采竞磋-2024-140
四、项目名称：伊川县城市管理局伊川县书香路北段路面维修工程项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：伊川县城市管理局
地址：伊川县智慧政务中心A区5楼
联系人：林世通
联系方式：0379-68357979
2.供应商（乙方）：伊川县市政工程有限公司
企业规模：中型
地址：洛阳市伊川县城关镇兴华街34号
联系人：常畅
联系方式：13937928389
六、合同主要信息
1、合同金额：1377000 元
2、采购方式：竞争性磋商
3、履约期限、地点等简要信息：
伊川县 30日历天
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
伊川县书香路北段路面维修工程
本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容
30日历天
史林栋
豫241151724694
七、合同签订日期：2025年01月07日
八、合同公告日期：2025年1月13日
伊川县书香路北段路面维修工程项目合同.pdf
伊川县城市管理局伊川县书香路北段路面维修工程项目中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局施工合同目录第一部分合同协议书.一、工程概况……二、合同工期...1三、质量标准1四、签约合同价与合同价格形式.2五、工程总承包项目经理六、合同文件构成七、承诺.八、订立时间九、订立地点十、合同生效.1十一、合同份数第二部分通用合同条件5第三部分专用合同条件.6第1条一般约定..6第2条发包人7第3条发包人的管理.8第4条承包人..9第5条设计...10第6条材料、工程设备.112施工合同第7条施工.11第8条工期和进度.11第9条竣工试验.12第10条验收和工程接收.12第11条缺陷责任与保修.13第12条竣工后试验.13第13条变更与调整13第14条合同价格与支付.14第15条违约.17第16条合同解除..17第17条不可抗力...18第18条保险….18第20条争议解决…19工程质量保修书.203施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：伊川县城市管理局承包人（全称）：伊川县市政工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就伊川县城市管理局伊川县书香路北段路面维修工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：伊川县城市管理局伊川县书香路北段路面维修工程项目。2.工程地点：伊川县T3工程审批、核准或备案文号：4资金来源：财政资金5.工程内容及规模：本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容；二、合同工期计划开始日期：2025年1月8日。计划竣工日期：205年2月1日。工期总日历天数：30天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准1施工合同工程质量标准：符合国家质量验收备案标准。四、签约合同价与合同价格形式11.签约合同价（含税）为：人民币（大写）壹佰叁拾柒万柒仟元整（￥1377000.00元）五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：史林栋六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；I（5）承包人建议书；（6）价格清单；（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺2施工合同1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于005年1月7日订立。九、订立地点本合同在伊川县城市管理局订立。十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章后生效。十一、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。3发包人：（公章）施工合同承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人元法定代表人或其委托代理人：2（签字或盖章）（签字或盖章）对世供组织机构代码：组织机构代码：9141032970654929X3地址：地址：洛阳市伊川县兴华街34号邮政编码：邮政编码：471300法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：0379-68332969传真传真：电子信箱：电子信箱：yichuanshizheng@163.com开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限账号:公司伊川支行账号：41050168700800000401施工合同发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：元2（签字或盖章）（签字或盖章）0对世供组织机构代码：组织机构代码：9141032970654929X3地址：地址：洛阳市伊川县兴华街34号邮政编码：邮政编码：471300法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：0379-68332969传真传真：电子信箱：电子信箱：yichuanshizheng@163.com开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限账号:公司伊川支行账号：410501687008000004014施工合同第二部分通用合同条件采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2020-0216）的“通用合同条件·5施工合同第三部分专用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件：招标文件、投标文件、工程量清单等资料。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家及省、市有关法律、行政法规。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家及地方标准、规范。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：发包人提供的国外标准、规范的份数：；发包人提供的国外标准、规范的时间：o1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他合同文件。6施工合同1.7联络1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：施工现场办公室或电子邮箱。承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：本工程项目经理部或电子邮箱。1.10知识产权1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内，但不含甲方压缩工期需采用的措施费。第2条发包人2.2提供施工现场和工作条件2.2.1提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限：施工人员进场前完成。2.2.2提供工作条件7施工合同第11条缺陷责任与保修11.2缺陷责任期缺陷责任期的期限：12个月11.7保修责任1工程质量保修范围、期限和责任为：执行通用条款规定第12条竣工后试验本合同工程是否包含竣工后试验：上12.1竣工后试验的程序12.1.2竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能发包人力的工作人员等必要条件的提供方：第13条变更与调整13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：执行通用条款规定。13.3变更程序13.3.3变更估价13.3.3.1变更估价原则关于变更估价原则的约定：执行通用条款规定13.4暂估价13施工合同13.4.1依法必须招标的暂估价项目承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/o承包人不得参与投标的暂估价项目范围：招投标程序及其他约定：13.5暂列金额其他关于暂列金额使用的约定：执行通用条款规定13.8市场价格波动引起的调整13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定：第14条合同价格与支付14.1合同价格形式14.1.1关于合同价格形式的约定：单价合同14.2预付款14.2.1预付款支付预付款的金额或比例为：预付款支付期限：预付款扣回的方式：14.2.2预付款担保提供预付款担保期限：/预付款担保形式14施工合同14.3工程进度款14.3.1工程进度付款申请工程进度付款申请方式：路面沥青完工后支付合同价70%，经结算审计后支付结算价的100%。14.3.2进度付款审核和支付进度付款的审核方式和支付的约定：/发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的7天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照照支付违约金。14.4付款计划表14.4.1付款计划表的编制要求：14.4.2付款计划表的编制与审批付款计划表的编制：14.5竣工结算14.5.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请的时间：/竣工结算申请的资料清单和份数：竣工结算申请单的内容应包括：14.5.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：15施工合同发包人完成竣工付款的期限：14.6质量保证金14.6.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第禾种方式：（1）工程质量保证担保，保证金额为：2（2）%的工程款；（3）其他方式：14.6.2质量保证金的预留质量保证金的预留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项0通第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；（3）其他预留方式：0关于质量保证金的补充约定I14.7最终结清14.7.1最终结清申请单当事人双方关于最终结清申请的其他约定：14.7.2最终结清证书和支付16施工合同当事人双方关于最终结清支付的其他约定：第15条违约15.1发包人违约15.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形15.1.3发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：15.2承包人违约15.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：1、因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的；2、因承包人原因工程质量达不到设计要求或国家标准的；3、承包人违约后，发包方要求违约方继续履行合同时，承包方应在承担违约责任后继续履行合同而不履行者。15.2.2通知改正工程师通知承包人改正的合理期限是：o15.2.3承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：第16条合同解除16.1由发包人解除合同17施工合同16.1.1因承包人违约解除合同双方约定可由发包人解除合同的其他事由：016.2由承包人解除合同16.2.1因发包人违约解除合同双方约定可由承包人解除合同的其他事由：第17条不可抗力17.1不可抗力的定义除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:执行通用条款规定17.6因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的56天内完成款项的支付。第18条保险18.1设计和工程保险18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：L。18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定：L18.2工伤和意外伤害保险18.2.3关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：18施工合同18.3货物保险关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：18.4其他保险关于其他保险的约定：18.5对各项保险的一般要求18.5.2保险凭证保险单的条件：18.5.4通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：第20条争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。19施工合同工程质量保修书发包人（全称）：伊川县城市管理局承包人（全称）：伊川县市政工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就伊川县城市管理局伊川县书香路北段路面维修工程项目（工程全称）订立工程质量保修书。、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水茗工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；20施工合同3.装修工程为2年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将21施工合同设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：一伊川县兴华街34号法定代表人：-、3法定代表人：林世统委托代理人：委托代理人：二电话：电话：0379-68332969传真：一传真：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司伊川支行账号：账号：41050168700800000401邮政编码：邮政编码：471300发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：一伊川县兴华街34号-、3法定代表人：法定代表人：林世统委托代理人：委托代理人：二电话：电话：0379-68332969传真：一传真：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司伊川支行账号：账号：41050168700800000401邮政编码：邮政编码：47130022
投标 / 标书制作要点（原创）
本路面维修工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
