绿化美化试点示范 绿化养护采购合同公告（睢县林业发展服务中心2025）
项目名称：
睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目
项目编号：
睢县财采磋-2024-114
分包名称：
睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目
合同名称：
睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目
价款形式：
金额
合同金额：
956,900.00元
合同币种：
人民币
甲方：
睢县林业发展服务中心
乙方：
河南领阔建筑工程有限公司
签约时间：
2024年12月03日10时00分
合同期限(日历天)：
30
附件下载：睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目.pdf 中标通知书.pdf
睢县后台乡闫庄村科学绿化工程施工合同中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：睢县林业发展服务中心承包人（全称）：河南领阔建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目2.工程地点：睢县后台乡闫庄村3.工程立项批准文号：豫林计（2024）47号4.资金来源：省级财政资金5.工程内容：招标文件、作业设计说明书、工程量清单及图纸范围内的全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。6.工程承包范围：招标文件工程量清单及施工图纸范围内的工程施工及养护方F矶人厂二、合同工期工期总日历天数：30日历天；按适时季节种植。1工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准；园林绿化养护质量符合口《乡村绿化技术规程》GB/T202444347-2024,口《造林技术规程》GB/T15576-2023,口《园林绿化养护标准》CJJ/T287或口（地方标准）中级标准。四、签约合同价签约合同价为:人民币（大写）玖拾伍万陆仟玖佰元整(￥956900.00元)；税率：9%;五、合同价格形式合同价格形式：进场施工且总体进度形象明显，付合同价款的25%，为贰拾叁万玖仟贰佰贰拾伍元整；种植完毕,经验收合格，再付合同总价款的50%，为肆拾柒万捌仟肆佰伍拾元整；剩余25%作为养护及提升部分费用，为贰拾叁万玖仟贰佰贰拾伍元整，（如省级第二批资金下达用作养护及提升费用，未能下达则不予支付，项目移交至后台乡人民政府及闫庄村进行养护管理）C六、承包人项目负责人姓名:杨建果；证书标号：豫241171710676七、绿化种植及养护要求21.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）:八、其他要求：九、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十、承诺31.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付农民工资费用，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十一、词语含义本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。十二、签订时间本合同于2024年12月3日签订。十三、签订地点本合同在睢县林业发展服务中心签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。4十五、合同生效本合同自双方共同签字盖章后生效。十六、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：（公章）承包人：公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）面府统一社会信用代码：统一社会信用代码：91411400MA40MJWXXT地址：睢县林业发展服务中心地址：河南省商丘市宁陵县华堡镇幸福里社区内1号邮政编码：476900邮政编码：476700法定代表人：经成伟法定代表人孟凡涛委托代理人委托代理人电话：03708225365开户银行：电话：15238565666账号：开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行账号：25610078801200001073行号：3105060000175第二部分通用合同条款（略）通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”6第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义本款修改1.1.2.4、1.1.2.5，补充1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人和总监理工程师：名称：1资质类别和等级：2总监理工程师姓名：；联系电话：总监理工程师执业资格证书号：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：71.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。1.1.3.11绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。1.1.3.12绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。1.1.4日期和期限1.1.41绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收之日起计算。绿化养护期12个月。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：11.4标准和规范本款修改1.4.1、1.4.2。1.4.1适用于工程的标准规范包括：8园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；园林绿化养护标准（CJJ/T287）；建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：/1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：C1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书，（2）中标通知书，(3）投标文件及其附件，（4）合同专用条款，（5)合同通用条款，（6）标准、规范及有关技术文件，（7）图纸，(8）工程量清单，（9）已标价工程量清单，（10）招标文件及其附件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前2天；发包人向承包人提供图纸的数量：2套发包人向承包人提供图纸的内容：作业设计说明书中所包912.4工程进度款支付12.4.1付款方式进场施工后且总体形象进度明显，付合同价款的25%，为贰拾叁万玖仟贰佰贰拾伍元整；种植完毕，经验收合格，再付合同总价款的50%，为肆拾柒万捌仟肆佰伍拾元整；剩余25%，为贰拾叁万玖仟贰佰贰拾伍元整，作为养护及提升部分费用（如省级第二批资金下达则进行养护及提升，未能下达则不予支付，该项目移交至后台乡人民政府及闫庄村进行养护管理）o13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：承担；（1）单机无负荷试车费用由承担。（2）无负荷联动试车费用由13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：2714.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算申请单应包括的内容：14.2竣工结算审核本款修改为：发包人审批竣工付款申请单的期限：0结算款支付方式及时间:工程竣工验收合格后个工作日内支付至口合同价或口已完工程量的总价的%;结算完成后/个工作日内支付至结算价的%；工程归档档案移交后个工作日内支付至结算价的/%。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：14.4最终结清14.4.1最终结清申请单1承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：2814.5竣工归档资料本款补充：（1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。（3）工程竣工验收结算后天内，承包人应提供给发包人4套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。竣工归档资料的形式和格式：（4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由承担。15.缺陷责任期与保修本条补充15.5。15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：六个月15.3质量保证金本款修改为：29工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的%（≤3%），采用以下方式执行：/%口担保;口保险；口其他：工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.4养护15.4.1养护责任工程养护期为：第二批省级资金下达后养护期为12个月15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：15.5绿化养护期绿化养护期的具体期限：12个月绿化养护期内双方责任约定：绿化养护期内水电费支付：3016.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：1o（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：0（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：31（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:3217.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险关于其他保险的约定承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审本款补充20.3.1。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定关于评审机构的约定33争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼本款修改为：因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：(1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向发包人所在地人民法院起诉。34绿化养护责任书发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或（地方标准）等相关规定，经协商一致就睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目签订绿化养护责任书，若省级第二批资金下达，自竣工验收合格之日起进行养护12个月，若未能下达则不进行养护，此协议不生效，该项目移交至后台乡人民政府及闫庄村进行养护管理。、责任范围和内容承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：二、养护标准县绿化养护质量按照口《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或（地方标准）中级标准。三、绿化养护期绿化养护期12个月，从工程竣工验收合格之日起计算。四、养护责任1.为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。352.承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。3.苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。4.绿化养护期满后，由发包人组织验收。5.其他责任约定：O五、养护费用根据约定，若第二批省级财政资金下达，作为养护及提升费用由发包人承担，若未能下达则不进行养护，不支付养护费用。六、其他约定：o绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满发包人：（公章）承包人：（公章）AA五法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：酬清（签字）（签字）社会统一信用代码证号：社会统一信用代码证号：91411400MA40MJWXXT地址：河南省商丘市宁陵县华堡镇地址：幸福里1号日期：2024年12月3日日期:2日25河南领阔建筑工程有限公司：根据睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目竞争性磋商文件和你单位于2024年12月03日提交的磋商响应文件，经磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》和竞争性磋商文件确定的磋商方法，确定你单位为本项目的中标人。请接到本通知书后30日内，与采购单位签订书面合同。中标内容及条件如下：项目名称睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目睢县后台乡闫庄村乡村绿化美化试点示范项目中标价格大写：玖拾伍万陆仟玖佰元整小写：956900.00元大写：玖拾伍万陆仟玖佰元整小写：956900.00元大写：玖拾伍万陆仟玖佰元整小写：956900.00元大写：玖拾伍万陆仟玖佰元整小写：956900.00元大写：玖拾伍万陆仟玖佰元整小写：956900.00元大写：玖拾伍万陆仟玖佰元整小写：956900.00元采购编号睢县财采磋-2024-114睢县财采磋-2024-114睢县财采磋-2024-114睢县财采磋-2024-114睢县财采磋-2024-114睢县财采磋-2024-114工期30日历天30日历天30日历天质量等级质量等级合格项目经理杨建果杨建果证书编号豫241171710676豫241171710676豫241171710676中标项目范围工程量清单范围内的全部内容（具体内容详见采购文件）工程量清单范围内的全部内容（具体内容详见采购文件）工程量清单范围内的全部内容（具体内容详见采购文件）工程量清单范围内的全部内容（具体内容详见采购文件）工程量清单范围内的全部内容（具体内容详见采购文件）工程量清单范围内的全部内容（具体内容详见采购文件）采购方式竞争性磋商竞争性磋商竞争性磋商竞争性磋商竞争性磋商竞争性磋商采购单位（盖章）法定代表人：2024年12月03日采购单位（盖章）法定代表人：2024年12月03日采购代理单位（盖章）饰街m法定代表人2024年12月03日采购代理单位（盖章）饰街m法定代表人2024年12月03日采购代理单位（盖章）饰街m法定代表人2024年12月03日备案单位(盖章）源交经审查，该项目招标活动符合法定的招标方式和程序，准予备案经办人2024年12月03日备案单位(盖章）源交经审查，该项目招标活动符合法定的招标方式和程序，准予备案经办人2024年12月03日说明：1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。2、招标人和中标人订立书面合同后，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。3、本中标通知书由招标单位填写，一式五份，招标人一份，中标人一份，招标代理机构一份，监督管理机构一份，备案管理单位一份。
投标 / 标书制作要点（原创）
本绿化美化试点示范 绿化养护涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
