广州市勘察设计服务采购合同公告（广州开发区绿化和公园管理中心(广州市黄埔区绿化和公园管理中心)2025）
2022年黄埔区勘察设计服务项目-设计服务标段二合同公开信息
招标单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）
招标单位信用代码：12440112G34045350K
招标单位签订人：陈林
中标单位名称：中恩工程技术有限公司
中标单位信用代码：91440101677771843T
中标单位签订人：罗璇
合同金额：128.05万元
招标控制价：130万元
下浮率：1.5%
合同签署时间：2022-04-06
合同期限：2022年 4 月 6 日至2024年 4 月 5 日
质量要求：11.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现11.1.1、11.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责，按时向甲方递交设计文件。 11.2.2设计合理使用年限按国家及地方有关技术规范。 11.2.3乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度及乙方责任大小向甲方支付赔偿金。 11.2.4由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。任一阶段的设计文件延误超过15天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按合同总价款的20%支付违约金。 11.2.5乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 11.2.6对于工程设计变更相关事宜，乙方应严格按照本合同及甲方有关设计变更管理办法的规定执
合同主要内容：服务内容：负责工程方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计以及建设期间图纸变更、修改、现场指导与监督、参与项目验收、配合项目结算等工作。具体包括：黄埔区内市政绿化、公园及广场、绿道等改造升级、绿化园建、小园圃、道路、建筑、装饰、电气、给排水等工程提供设计服务。
附件：
附件：
（盖章版）合同-2022年黄埔区勘察设计服务项目（标段二）.pdf
2022年黄埔区勘察设计服务项目合同（穗埔绿园服2022-05）工程名称：2022年黄埔区勘察设计服务项目（标段二）招标人：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）设计人：中恩工程技术有限公司签订日期：2022年4月6日招标人：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）（以下简称甲方）设计人：虫恩工程技术有限公司（以下简称乙方）现甲方委托乙方承担2022年黄埔区勘察设计服务项目（标段二）的设计工作，工程地点为黄埔区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据。1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1甲方给乙方的委托书或中标通知书2.2甲方提交的基础资料2.3乙方采用的主要技术标准是：相关技术规范。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断3.1合同书3.2本工程招标文件3.3乙方的投标文件3.4技术规范第四条本合同项目的名称、规模、设计阶段、投资及设计内容4.1服务范围：黄埔区，完成甲方下达的设计任务。4.2服务内容：负责工程方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计以及建设期间图纸变更、修改、现场指导与监督、参与项目验收、配合项目结算等工作。具体包括：黄埔区内市政绿化、公园及广场、绿道等改造升级、绿化园建、小园圃、道路、建筑、装饰、电气、给排水等工程提供设计服务。4.2服务期限：2022年4月6日至2024年4月5日，从合同签订之日起12年。具体以实际完成设计任务为准，即乙方在两年内所完成服务项目的服务费用累计已达人民币130万元，服务期限自最后一个服务项目完成时终止。4.3在本项目的服务期间，由甲方另行指定的由其他设计单位实施的绿化设计任务不属本项目的工程范围。乙方不得提出异议或反对。第五条本合同服务设计费本次服务的中标下浮率为1.50%，本合同暂定总价款为人民币130.00万元，货币单位均为人民币。第六条设计文件提交和汇报乙方提交的设计文件，均须达到甲方要求，按甲方约定时间、地点安排设计人员现场汇报设计文件，提交设计文件内容（含电子文档）、份数、时间（详见下表）序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1方案设计文件4符合要求按任务单要求的完成时间提交2初步设计文件4符合要求按双方约定的时间提交3施工设计文件8符合要求按双方约定的时间提交第七条设计成果确认乙方提交的设计文件，均须达到甲方要求，设计成果经甲方审核通过，确认设计成果。设计成果提交内容（含电子文档）、份数、及时间（详见下表）序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1方案设计成果4审核通过按双方约定的时间提交2初步设计成果4评审通过按双方约定的时间提交3施工设计成果8评审通过按双方约定的时间提交第八条设计费用计算公式8.1工程设计收费=工程设计收费基准价*（1-中标下浮率1.50%）*阶段设计比例8.2工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费28.3基本设计收费=工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数8.4其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者甲方要求提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。第九条设计费取费和结算9.1设计费按照国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《园林绿化工程量计算规范》和《市政工程工程量计算规范》等计价计量文件执行。纯绿化专业系数取1，复杂系数取0.85；包含园建、绿道广场、艺术构件等综合园林绿化专业系数取1.1，复杂系数取1。9.2设计费用计算按照确认的设计成果，分阶段计费。阶段内容完成条件付款比例备注第一阶段方案设计及估算方案图、估算经招标人审核通过后30%按实施完成阶段按比例支付费用第二阶段初步设计及概算初步设计图及概算经招标人审核通过后20%按实施完成阶段按比例支付费用第三阶段施工图设计施工图经招标人审核通过后30%按实施完成阶段按比例支付费用第四阶段工程验收及结算工程竣工验收合格且结算完成审核20%按实施完成阶段按比例支付费用9.3完成至方案阶段的计费，设计方案未应用到工程项目中的，按照设计成果工程估算金额经第三方审核下浮30%后作为设计费取费基数；设计方案应用到工程项目中的，按照设计成果估算金额经第三方审核下浮20%后作为设计费取费基数。9.4完成至初步设计阶段的计费，设计成果未应用到工程项目中的，按照概算金额（建安费部分）经第三方审核下浮30%后作为设计费取费基数；设计成果3应用到工程项目中的，按照概算金额（建安费部分）经第三方审核下浮20%后作为设计费取费基数。9.5完成至施工图阶段的计费，专项工程的按照工程预算金额经区财政局或区住建局委托的第三方审核后作为设计费取费基数；零星绿化、立体花坛、公园设施维护等非专项工程的按照任务单对应的工程概算金额经第三方审核下浮20%后作为设计费取费基数，或者以设计施工图对应的的工程结算金额经区财政局核定金额作为设计费取费基数。9.6设计费结算，在基数经有关单位审定后，按第八条设计费用计算公式计算设计费用，由甲方出核定通知书，支付设计费。第十条支付方式10.1乙方根据甲方出具的核定通知书，向甲方申请支付进度款。乙方须在甲方办理支付手续前五个工作日内，提供等额的完税服务发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。10.2乙方累计申请的进度款不得超过本项目合同金额，超过部分甲方无需向乙方支付。10.3本项目采用财政集中支付方式，由于集中支付的原因造成支付时间的延误不属于甲方违约，乙方不得以此作为拒绝履行义务的理由。第十一条双方责任11.1甲方责任11.1.1甲方应在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。11.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。11.1.3甲方要求乙方比规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。11.2乙方责任乙方项目负责人：王楚华，联系电话：1802807381111.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现11.1.1、11.1.2规定有4关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责，按时向甲方递交设计文件。11.2.2设计合理使用年限按国家及地方有关技术规范。11.2.3乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度及乙方责任大小向甲方支付赔偿金。11.2.4由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。任一阶段的设计文件延误超过15天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按合同总价款的20%支付违约金。11.2.5乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。11.2.6对于工程设计变更相关事宜，乙方应严格按照本合同及甲方有关设计变更管理办法的规定执行。11.2.7乙方应当在收到甲方设计任务书后一次性告知甲方需提交的资料，否则，因甲方提交资料不全造成工期延误的责任全部由乙方承担。11.2.8因设计问题双方需要当面沟通的，由乙方派人到甲方办公地点进行沟通，乙方人员的交通、住宿等相关费用由乙方承担。第十二条保密乙方为完成本项目设计工作向甲方提交的设计文件的著作权归甲方所有。双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十三条仲裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。13.1提交广州仲裁委员会仲裁；13.2依法向甲方所在地人民法院起诉。第十四条合同生效及其他514.1甲方要求乙方派专人到施工现场进行配合与解决有关问题时，乙方应无条件派人处理并承担乙方人员的交通、住宿等相关费用。否则，甲方有权另行聘请其他设计单位处理，相关费用由乙方承担，甲方有权在乙方设计费中直接扣除。14.2本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。14.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。14.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。14.5本合同双方签字盖章即生效，一共五份，甲方执三份，乙方执两份。14.6双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。甲方名称：（盖章）乙方名称：（盖章）广州开发区绿化和公园管理中心中恩工程技术有限公司（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表T经办人经办人：开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公司广州五山支行银行帐号：银行帐号：44056901040004675签订日期：2022年4月6日签订日期：2022年4月6日6廉洁协议发包人：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）承包人：中恩工程技术有限公司为了在工程建设中保持自律的工作作风，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和广州市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《广州市建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：一、双方就应当自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。二、发包人及工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销应当单位和个人支付的费用。四、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、发包人工作人员不得要求和接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。六、发包人工作人员不得在承包人兼职以及向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。七、承包人及其工作人员不得利用向发包人单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。八、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或约定。九、承包人不得以洽谈业务、签定经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。十、承包人不得为发包人单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。十一、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导、7发包人上级单位或纪检监察、检察机关举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。发包人工作人员向承包人索贿，经承包人检举，被纪检监察、检查机关立案查处认定的，承包人有权从发包人获得被索贿款1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由发包人索贿人承担。十二、发包人发现承包人有违反本协议或者采取不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人的违约责任，由此给发包人单位造成的损失承包人承担，承包人在工程项目建设中贿赂发包人工作人员，被纪检监察或司法机关查处的，发包人有权终止工程项目施工合同，由此导致发F包人所造成的损失以及发生的一切费用均由承包人承担。十三、本廉洁协议是2022年黄埔区勘察设计服务项目（标段二）项目承包中双方的行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉政建设，双方签署后协议立即生效，在工程验收交付使用并经考核单位考核后自动终止。十四、本协议一式贰份，双方各执一份。发包人：（盖章）承包人：（盖章）广州开发区绿化和公园管理中心中恩工程技术有限公司（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）法人代表或其委托代理人：阳术术法人代表或其委托代理人：地址：地址：广州市天河区高唐路231号5栋1001-1003房电话：电话：020-87590088日期：2022年4月6日日期：2022年4月6日8
投标 / 标书制作要点（原创）
本勘察设计服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
