互助幸福院建设 业务用房及配套设施采购合同公告（循化撒拉族自治县民政局2025）
一、合同编号：11N01503334X2024102401
二、合同名称：循化县乙日亥村和循哇村互助幸福院建设项目合同
三、项目编号：百邦建设竞磋（工程）2024-009
四、项目名称：循化县乙日亥村和循哇村互助幸福院建设项目
五、合同主体
采购人（甲方）：循化撒拉族自治县民政局
地 址：循化县积石镇政务中心
联系方式：0972-8812293
供应商（乙方）：青海宜捷建设工程有限公司
地 址：青海省西宁市城西区五四大街66号1号楼6单元621室
联系方式：18797388189
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：青海宜捷建设工程有限公司 数量：1.00 单价（元）：1238700.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:在乙日亥村和循哇村各新建200平方米的业务用房及配套设施。
2.合同金额（元）：1238700.00
3.履约期限、地点等简要信息：循化县,开工日期：2025年3月1日；竣工日期：2025年11月1日。
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025年01月20日
八、合同公告日期：2025年01月21日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
采购项目合同书.pdf
第一部分合同协议书发包人（采购人）：循化撒拉族自治县民政局承包人（成交供应商）：青海宜捷建设工程有限公司根据2024年12月27日百邦建设项目管理（青海）有限公司对百邦建设竞磋（工程）2024-009竞争性磋商结果和磋商文件的要求。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用由住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局统一制定《建设工程施工合同》GF-2017-0201版》规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。一、工程概况工程名称：循化县乙日亥村和循哇村互助幸福院建设项目工程地点：循化县工程内容：在乙日亥村和循哇村各新建200平方的业务用房及配套设施资金来源：“12.18”地震转向捐赠资金二、工程承包范围承包范围：磋商文件、图纸和清单全部内容三、合同工期工期：210日历天（具体工期以签订合同为准）开工日期：2025.3.1竣工日期：2025.11.1质保期：一年四、质量标准工程质量标准：合格。承包人项目经理：许召兄1.五、合同价款及付款方式合同价款（大写）：壹佰贰拾叁万捌仟柒佰元整￥：1238700.00元支付方式：合同签订后10天内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；施工进度至50%乙方向甲方提交支付申请10天内，甲方向乙方支付合同总额的40%工程款；竣工验收合格后乙方向甲方提交支付申请10天内，甲方向乙方支付剩余30%工程款。质量保证金：上交至发包方捐定账户，合同总额的3%（具体要求签订合同时约定）六、组成合同的文件1、本合同协议书；2、标准文本的专用条款、通用条款；3、标准、规范及有关技术文件；4、成交通知书；5、磋商响应文件及附件；6、设计图纸、工程量清单；7、工程报价单和己标价工程量清单；8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。七、保修责任.工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规、理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书》，保修期间承包人保修工程缺陷。八、竣工验收1、工程验收。由发包人、承包人组织进行验收。2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由2此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。九、施工要求1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制：加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。：5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。36、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创"施工现场文明工地"。9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。410、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工、程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的1管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。十、违约责任1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续20天及以上时，双方应通过友好协商，：4..决定是否继续履行合同事宜。2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约-!金，按工程总价每日3%计算，但金额不得超过工程价的10%。3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。.44、谈判过程中，磋商文件、磋商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。十一、合同生效及其它1、本合同经发包人、承包人及采购代理机构盖章后即生效；2、磋商文件、成交供应商磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国民法典》执行。4、本合同一式肆份，甲方两份、乙方一份，采购代理机构一份。自治设馆发包人（全称）：循化撒拉族自治县（全称清海宜捷建设工程有限DI民政局1车1签章地址：循化县江地址：青海省西宁市城西区五四大街66号1号楼6单元21寓法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人华卫电话：0972-8812293电话：18797388189印卜传真：传真：630101223160i开户银行：：青海银行交通巷支行账号：0801201000102471合同备案部管理（青海）有限公司经办人aa月日合同签约时简日63010126103235中标（成交）通知书青海宜捷建设工程有限公司：经评定，编号为百邦建设竞磋（工程）2024-009采购文件中的循化县乙日亥村和循哇村互助幸福院建设项目-包1，确定你公司中标（成交），中标（成交价格为1238700元。自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本（合同格式见采购文件），报我机构项目联系人确认。采购人联系人：倪霞电话：13897316517代理机构联系人：汪发亮电话：邮箱：bbjs0767@163.com百邦建设项（青海X公司74年0日1/1
投标 / 标书制作要点（原创）
本互助幸福院建设 业务用房及配套设施涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
