老旧供水户表提升改造工程施工采购合同公告（肥西自来水有限公司2025）
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-1标段
合同编号：
2024AEEGZ00274-1-001
合同名称：
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-1标段
项目编号：
2024AEEGZ00274-1
项目名称：
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-1标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥西自来水有限公司
合同甲方编号：
91340123149342914Q
中标人(乙方)：
安徽三旦建设工程有限公司
合同乙方编号：
91340104MA8PN5F337
所属地域：
安徽省
合同金额：
287.658455万元
主要人员：
姓名： 杨若琳 证书名称： 市政公用工程一级建造师 证书编号： 皖1512015201520676
合同预定完成时间：
2025年01月20日
合同签订日期：
2024年11月21日
合同公告日期：
2024年11月21日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天6小时19分27秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-11-21
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-11-21
办理用时：
0天5小时40分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-11-21
办理用时：
0天0小时39分
附件:
安徽三旦建设工程有限公司_履约保函-第一标段.pdf
紫蓬农贸市场一标段合同.pdf
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段
合同编号：
2024AEEGZ00274-2-003
合同名称：
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段
项目编号：
2024AEEGZ00274-2
项目名称：
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥西自来水有限公司
合同甲方编号：
91340123149342914Q
中标人(乙方)：
安徽天珏建设工程有限公司
合同乙方编号：
91340123MA2MWP9277
所属地域：
安徽省
合同金额：
163.403588万元
主要人员：
姓名： 董生 证书名称： 市政公用工程二级工程师 证书编号： 皖234121343145
合同预定完成时间：
2025年01月21日
合同签订日期：
2024年11月22日
合同公告日期：
2024年11月22日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天16小时29分14秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-11-21
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-11-22
办理用时：
0天16小时6分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-11-22
办理用时：
0天0小时15分
附件:
紫蓬农贸市场2标段.pdf
紫蓬农贸市场2标段合同.pdf
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段合同变更内容
项目名称：
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段
项目编号：
2024AEEGZ00274
标段编号：
2024AEEGZ00274-2
招标人(甲方)：
肥西自来水有限公司
中标人(乙方)：
安徽天珏建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
合同预定完成时间变更
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年01月21日
2026年01月21日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2025-01-22
附件:
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-1标段合同变更内容
项目名称：
肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-1标段
项目编号：
2024AEEGZ00274
标段编号：
2024AEEGZ00274-1
招标人(甲方)：
肥西自来水有限公司
中标人(乙方)：
安徽三旦建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
合同预定完成时间变更
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年01月20日
2026年01月20日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2025-01-22
附件:
省工保非资性担保有港公司tlato.iad履约保函保函编号：PTY2411207887查询编号：VXAI2N肥西自来水有限公司（受益人名称）：鉴于肥西自来水有限公司（以下简称“受益人”）与安徽天珏建设工程有限公司（以下简称“申请人”）于/年/月日就2024AEEGZ00274-2（标段编号）的肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）2标段（标段名称）有关事项协商一致共同签订《肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）2标段合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）叁万贰仟陆佰捌拾元柒角贰分（￥32680.72元）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但最迟不超过2025年2月19日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市庐阳区富世广场A座2303室。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：安徽省工保非融资性担保有限公司（公章）法定代表人（或授松代表）：（签名或盖个人名章）地址：安徽省合肥市庐阳区宿州路4号富世广场A座2303室邮政编码：230000电话：0551-63361898开立时间：2024年11月20日方式一:保函查询网址：http://www.gbgcdb.cn/，输入保函编号、防伪码（查询编号）即可。方式二：手机扫描二维码，输入保函编号、防伪码（查询编号）即可。境内保函专用安徽卓建工程履约担保有限公司卓建担保履约保函保函编号：ZJGCDB20241120011查询码：ZQ20241120肥西自来水有限公司（受益人名称）：鉴于肥西自来水有限公司（以下简称“受益人”）与安徽三旦建设工程有限公司（以下简称“被保证人”）于2024年月日就肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）1标段（项目名称）有关事项协商一致共同签订《肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）1标段合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到被保证人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于被保证人的请求，开立人同意就被保证人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币伍万柒仟伍佰叁拾壹元柒角（大写）（￥57,531.70元）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但最迟不超过2025年02月19日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七个工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内（2）载明要求支付的金额：（3）载明被保证人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除被保证人或开立人支付责任的情形；（5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市瑶海区方庙街道东二环银领时代花园14幢114号。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。开立人：安徽卓建工程履约担保有限公司（公章）徐洋洋法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）地址：安徽省合肥市瑶海区方庙街道东二环银领时代花园14幢114号邮政编码：230000电话：0551-62638224传真：0551-62638224开立时间：2024年11月20日保函查询网址：安徽卓建工程履约担保有限公司网站“http://www.zhuojianproject.com/”，输入对应编号即可查询。施工合同文件发包（全称)：肥西自来水有限公司系包人（全称：安徽三旦建设工程有限公司2024年11月21日2024年11月21日签订日期：2024年11月施工合同文件发包人（全称）：肥西自来水有限公司承包人（全称)：安徽三旦建设工程有限公司签订日期：2024年11月说明为了规范建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、参照国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订施工合同现就有关问题说明如下：一、《施工合同》的组成由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件三部分组成。（一）合同协议书合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。第一节合同协议书发包人（全称）：肥西自来水有限公司承包人（全称）：安徽三旦建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华大民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-1标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）1标段。2.工程地点：合肥市肥西县3.工程立项批准文号：关于肥西县供水管网及配套设施完善工程项目立项的批复，发改投资字（2023）309号4资金来源：专项债资金。5.工程内容：肥西自来水公司管理的县域供水服务范围内，居民户老旧户表提升改造建设其中一标段：吴岗小区660户，紫蓬农贸市场207户。。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工涵盖球管等管道及配件安装、各级水表及配件安装、勾接点作业、道路破复、绿化迁移、余土外运、各种口径阀门的安装，以及井室等附属物的砌筑。负责从签订合同后至项目竣工验收合格期间，涉及开工准备、施工、安装、试压、冲洗消毒、通水、验收等全部工作。具体详见招标文件、清单、图纸及答疑文件。二、合同工期计划开工日期：2024年11月20日计划竣工日期：202年1月19日工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）贰佰捌拾柒万陆仟伍佰捌拾肆元伍角伍分（￥2876584.55元）；其中：（1）安全文明施工费：分（￥73953.46元）人民币（大写）柒万叁仟玖佰伍拾叁元肆角陆分（2）材料和工程设备暂估价金额：元）；人民币（大写）（￥（3）专业工程暂估价金额：元）；人民币（大写）（￥（4）暂列金额：160000.00元）。人民币（大写）壹拾陆万元整(￥2.合同价格形式：总价合同。五、项目经理杨若琳承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年月1日签订。十、签订地点本合同在签订。肥西自来水有限公司十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效生效。本合同自各方签字并盖章后十三、合同份数本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份。发包人：肥西自来水有限公司（公章）承包人：安徽三旦建设工程有限公司（公章法定代表人或其委挂代理人：）HtX（签字）法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：4（签字）91340123149342914Q组织机构代码：91340104MA8PN5F337地址：肥西县巢湖西路80号地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇农兴街邮政编码：230001道社区紫蓬路096号法定代表人：沈晓峰邮政编码：231201委托代理人：法定代表人：陈伟林委托代理人：电话：0551-68841623电话：18297978441传真：0551-64422880/开户银行：中国工商银行肥西支行传真账号：1302004109022112282开户银行：徽商银行股份有限公司合肥轩辕路支行账号：225019941261000002发包人：肥西自来水有限公司（公章）承包人：安徽三旦建设工程有限公司（公章法定代表人或其委挂代理人：）HtX（签字）法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：（签字）491340123149342914Q组织机构代码：91340104MA8PN5F337地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇农兴街地址：肥西县巢湖西路80号道社区紫蓬路096号邮政编码：230001邮政编码：231201法定代表人：沈晓峰陈伟林法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0551-68841623电话：18297978441传真：0551-64422880传真/开户银行：中国工商银行肥西支行开户银行：徽商银行股份有限公司合肥轩账号：1302004109022112282辕路支行账号：225019941261000002-承包人：安徽三旦建设工程有限公司（公章发包人：肥西自来水有限公司（公章）承包人：安徽三旦建设工程有限公司（公章法定代表人或其委心理人：）（签字法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：（签字）91340123149342914Q组织机构代码：91340104MA8PN5F337地址：肥西县巢湖西路80号地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇农兴街邮政编码：230001道社区紫蓬路096号法定代表人：沈晓峰邮政编码：231201110127委托代理人：法定代表人：陈伟林委托代理人：电话：0551-68841623电话：18297978441传真：0551-64422880开户银行：虫国工商银行肥西支行传真账号：1302004109022112282开户银行：徽商银行股份有限公司合肥轩辕路支行账号：225019941261000002发包人：肥西自来水有限公司（公章）法定代表人或其委心理人：）L（签字法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：（签字）组织机构代码：91340104MA8PN5F33791340123149342914Q地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇农兴街地址：肥西县巢湖西路80号道社区紫蓬路096号邮政编码：230001231201邮政编码：法定代表人：沈晓峰法定代表人：陈伟林110127委托代理人：委托代理人：电话：0551-68841623电话：18297978441传真：0551-64422880传真开户银行：虫国工商银行肥西支行开户银行：徽商银行股份有限公司合肥轩账号：1302004109022112282辕路支行账号：225019941261000002第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。（公章）开立人：（签字）法定代表人（或授权代表）：地址：邮政编码：电话：传真_年月日开立时间：附件10:预付款担保预付款保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订（》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。元（￥)二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）)三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。（公章）开立人：（签字）法定代表人（或授权代表）：地址：邮政编码：电话：传真年月日开立时间：附件11:支付担保支付保函示范文本编号：申请人：地址：受益人：地址：开立人：地址：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订（）（以下简称基础合同），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除暂列金额、工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：在已达付款条件情况下，申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用，但因贵方原因导致工期延误或贵方有其他违约情形导致申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务的，我方不承担保证责任。二、本保函担保金额人民币（大写）元（)三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除暂列金额、工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止，最迟不超过年月日。四、我方承诺，在本保函有效期内收到受益人发来的符合下列全部条件的书面单据后的日内以上述担保金额为限无条件支付你方索赔金额：（一）本保函原件。（二）书面付款通知。该书面付款通知应同时满足以下要求1.载明要求支付的金额（在已达付款条件情况下，申请人实际应付未付工程款金额）；2.载明申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务的具体条款和内容；3、声明索赔款项并未由申请人或其代理人直接或间接地支付给你方：4、声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；5、受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。（三）其他书面单据：基础合同、已付款的业主工程款支付证书、工程量确认书。（四）上述书面单据必须在本保函有效期内到达我方，到达的地址是：0五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国0九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。（公章）开立人：（签字）法定代表人（或授权代表）：地址：邮政编码：电话：传真年月日开立时间：附件12:暂估价一览表12-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注附件13:安全生产合同安全生产合同为在肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-1标段（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人肥西自来水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽三旦建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本一式8份，副本4份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：肥西自来水有限公司（公章）承包人：安徽三旦建设工程有限公司法定代表人或其委托代理人：（公章）（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）组织机构代码：91340123149342914Q组织机构代码：91340104MA8PN5F337地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇农兴街道地址：肥西县巢湖西路80号社区紫蓬路096号邮政编码：231200邮政编码：231201法定代表人：沈晓峰陈伟林法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0551-68841623电话：18297978441传真：0551-64422880传真开户银行：中国工商银行肥西支行开户银行：徽商银行股份有限公司合肥轩辕账号：1302004109022112282路支行账号：225019941261000002附件14:项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺致：肥西自来水有限公司（招标人）本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、在取得施工许可证后进行施工。二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责。项目经理：杨若淋（签字）日期：2024年月4日施工合同文件发包人(全称)：肥西自来水有限公司承包人(全称)：安徽天珏建设工程有限公司签订日期：2024年11月2024年11月21日2024年11月22日房建市政施工招标示范文本（2023年版）说明为了规范建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、参照国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订施工合同现就有关问题说明如下:一、《施工合同》的组成由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件三部分组成（一）合同协议书合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。12024年11月22日房建市政施工招标示范文木（2023年版）（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2房建市政施工招标示范文本（2023年版）第一节合同协议书发包人（全称）：肥西自来水有限公司承包人（全称）：安徽天珏建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段2.工程地点：合肥市肥西县3.工程立项批准文号：关于肥西县供水管网及配套设施完善工程项目立项的批复，发改投资字（2023）309号4资金来源：专项债资金5工程内容：肥西自来水公司管理的县域供水服务范围内，居民户老旧户表提升改造建设，二标段：幸福家园584户。6.工程承包范围：施工涵盖球管等管道及配件安装、各级水表及配件安装、勾接点作业、道路破复、绿化迁移、余土外运、各种口径阀门的安装，以及井室等附属物的砌筑。负责从签订合同后至项目竣工验收合格期间，涉及开工准备、施工、安装、试压冲洗消毒、通水、验收等全部工作。具体详见招标文件、清单、图纸及答疑文件，二、合同工期计划开工日期：2024年月21日计划竣工日期：2025年月2日工期总日历天数：60天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。3房建市政施工招标示范文本（2023年版）四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰陆拾叁万肆仟零叁拾伍元捌角捌分（￥1634035.88元）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍万壹仟伍佰叁拾捌元叁角捌分（￥51538.38元）（2）材料和工程设备暂估价金额：/元）；人民币（大写）1（￥（3）专业工程暂估价金额：1元）：人民币（大写）1（￥（4）暂列金额：人民币（大写）捌万伍仟元整（￥85000.00元）。总价合同2.合同价格形式：五、项目经理承包人项目经理：董生六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）：（3）专用合同条款及其附件；1（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺4房建市政施工招标示范文本（2023年版）1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年1月2日签订。十、签订地点本合同在肥西自来水有限公司签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自各方签字并盖章后生效十三、合同份数本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份房建市政施工招标示截文本（2023年版）房限公司(公章）发包人：肥西自来水有限公司（公章）被天珏建设子承包人：法定代表人域其委托代理犬：P理法定代表人或其委（签字）（签字）组织机构代码：91840123149312914023WMWP9277组织机构代码：12401肥西县丰乐销新中有地址：安徽省地址：肥西县集湖速路80号18号邮政编码：230001邮政编码：230601法定代表人：沈晓峰赵官品法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0551-68841623电话：0551-63660382传真0551-64422880传真开户银行：中国工商银行肥西支行开户银行：徽商银行股份有限公司肥西桃花账号：1302004109022112282支行账号：10273010210000113116房建市政旅工招标示范文本（2023年版）第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。7房建市政施工招标示文本（2023年版）第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据12.5发包人提供资金来源证明的期限要求：在取得施工许可证的3个月内办结工程款支付担保施工单位在收到工程款支付担保后3日内将相关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付担保）。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前30天，办理保函、保单延期手续。发包人是否提供支付担保：是，发包人向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、担保公司担保、第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。对于政府投资房屋建筑和市政工程建设项目，建设单位可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作为工程款支付担保凭证。备注：(1）工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。(2）我省行政区域内按照规定应办理建筑工程施工许可证的房屋建筑和市政工程建设项目，均应办理工程款支付担保。23.2.1项目经理姓名：董生身份证号：40122198612205292本专用条款山招标人根裾项目情况编明，其中合肥市政府投资性项目，应采用总价介同、市场价格波动引起的训整方式应当符合相关规定要求。8房建市政施工招标示范文木（2023年版）序号条目号信息或数据建造师执业资格等级：：市政公用工程贰级建造师注册证书号：234121343145承包人对项目经理的授权范围如下：合同约定的所有施工内容承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。33.7承包人是否提供履约保证金：是承包人提供履约保证金的形式：详见投标人须知前附表履约保证金的金额：中标合同金额的2%。履约保证金提交期限的要求：签订合同前履约保证金退还时限：履约保证金合同期满七日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后28天）45.1.15.1.1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：1关于建造要求：（1）绿色建筑等级要求：（2）智慧工地管理要求：1（3）建筑垃圾减量化目标1（4）装配式建筑装配率要求（5）1567.5.27.9.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金：工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的4%提前竣工的奖励：无711.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：仅对招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中约定的人工、主要材料进行价格调整9房建市政施工招标示范文本（2023年版）影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。（公章）开立人法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月日（签字）法定代表人（或授权代表）：地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月日54房建市政施工招标示范文本（2023年版）附件10:预付款担保预付款保函编号：（受益人名称）：鉴于_（以下简称“受益人”)与（以下简称“申请人”于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（￥三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内：（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容：（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。5房建市政工招标示截文本（2023年版）七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。（公章）开立人：（签字）法定代表人（或授权代表）：地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月日56房建市政施工招标示范文本（2023年版）附件11：支付担保支付保函编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。元（￥）二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写））三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内：（2）载明要求支付的金额：（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容：（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同57房建市政施工招标示范文本（2023年版）意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月日58房建市政施工招标示范文本（2023年版）附件12:暂估价一览表12-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-3:专业工程暂估价表12-3:专业工程暂估价表12-3:专业工程暂估价表12-3:专业工程暂估价表12-3:专业工程暂估价表12-3:专业工程暂估价表12-3:专业工程暂估价表12-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注59房建市政施工招标示范文本（2023年版）附件13:安全生产合同安全生产合同为在肥西县居民户老旧供水户表提升改造工程施工（紫蓬农贸市场等）-2标段工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人肥西自来水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽天珏建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计.审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宜传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导.工程技术人员生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划，布置、检查，总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏：各职能部门，人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的60建市政上招标示文本（2021年饭）第一责任人，现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁.暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气，起重，建筑登高架设作业.锅炉，压力容器.焊接.机动车船艇驾驶爆破.潜水瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许.容忍上述同样行为（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具，设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术新工艺新设备.新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（II）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理3.违约责任矸房建市政施工招标示范文本（2023年版）如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本一式10份，合同双方各执正本5份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。TT建设工程有限公司（公章）发包人：肥西自来水有限公司(公章）承包微天人1法定代表人或共委技代理人：法定代春人或其委托代理（签字）（签字）7组织机构代码：91340123149342914Q组织机构代码：91340123MA2MWP9277地址：安徽省合肥市肥西县丰乐镇新丰村18地址：肥西县巢湖西路80号号邮政编码：231200邮政编码：230601法定代表人：沈晓峰法定代表人：赵官品委托代理人：委托代理人：电话：0551-68841623电话：0551-63660382传真0551-64422880传真/开户银行：中国工商银行肥西支行开户银行：徽商银行股份有限公司肥西桃花支账号：1302004109022112282行账号：102730102100001131162房建市政施工招标示范文本（2023年版）附件14:项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺致：肥西自来水有限公司本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、在取得施工许可证后进行施工二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责七（签字）项目经理：日期：年月日61
投标 / 标书制作要点（原创）
本老旧供水户表提升改造工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
