水井村垃圾压缩中转站建设采购合同公告（庆符镇水井村村村民委员会2025）
2024年庆符镇宜居宜业和美乡村建设项目-水井村垃圾压缩中转站建设合同公告
项目编号：
YBSXES202402028
项目名称：
2024年庆符镇宜居宜业和美乡村建设项目-水井村垃圾压缩中转站建设
合同签订时间：
2024-12-11
合同金额（元）：
478429.20
项目业主名称：
高县庆符镇水井村村民委员会
施工企业名称：
四川守拙建设工程有限公司
合同附件：
施工合同.pdf
2024年庆符镇宜居宜业和美乡村建设项目-水井村垃圾压缩中转站建设工程项目建设施工合同发包人：庆符镇水井村村民委员会承包人：四川守拙建设工程有限公司1第一部分合同协议书发包人：庆符镇水井村村民委员会承包人：四川守拙建设工程有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及2024年庆符镇宜居宜业和美乡村建设项目-水井村垃圾压缩中转站建设工程项目（项目编号：YBSXES202402028）的文件、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2024年庆符镇宜居宜业和美乡村建设项目一水井村垃圾压缩中转站建设工程项目2.工程地点：庆符镇水井村3.项目编号：YBSXES2024020284.工程内容及规模：新新建垃圾压缩中转站93.77平方米（具体详见项目施工图纸及工程量清单所载全部内容）。5.工程承包范围：项目施工图纸及工程量清单所载全部内容二、合同工期计划开工日期：2024年12月11日计划竣工日期：2025年2月11日工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准和规范1.该工程质量符合标准：国家和地方现行的有关标准、规范（《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及相关施工及验收规范)、详细施工图、《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2015年）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）笠。2.采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无2四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）：肆拾柒万捌仟肆佰贰拾玖元贰角整（小写金额：478429.20元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）：￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）：（￥元）；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）：￥元（4）暂列金额人民币（大写）：/（￥元)。2.合同价格形式：固定单价合同五、项目经理姓名：李宗举；身份证号：******************；证书号：川2512011201248730六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）磋商文件；（5）响应文件：（6）评审报告；（7）技术标准和要求；3（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于26年儿月日签订。1十、签订地点本合同在庆符镇水井村村民委员会签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同签订之日生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。4第二部分通用合同条款1.本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)通用合同条款执行。2.如有最新版本，参照最新版本执行。1第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：1.2合同当事人及其他相关方1.2.1监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.2.2设计人：名称：宜宾精绘建筑勘测设计有限责任公司资质类别和等级：乙级资质联系电话：15883189880电子信箱：通信地址：1.3工程和设备1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工现场。1.3.2永久占地包括：按照设计图纸确定。1.3.3临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.4法律2适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《四川省建设工程质量管理规定》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》、四川省住房和城乡建设厅关于落实建设工程五方责任主体责任有关工作的通知川建质安发（2014）591号、地方规章及规范性文件等。1.5标准和规范1.5.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范（《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及相关施工及验收规范）、详细施工图、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015年）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等。1.5.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；发包人提供国外标准、规范的份数：不采用：发包人提供国外标准、规范的名称：不采用1.5.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.6合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；（5)磋商文件；（6)响应文件：（7)评审报告；（8)技术标准和要求；（9）图纸；3（10)已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。1.7图纸和承包人文件1.7.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后三个日历天内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：提供二套工程设计施工图和相关的配套资料（如承包人需要追加图纸，由承包人自行复制，并承担相应费用。)；发包人向承包人提供图纸的内容：工程设计施工图[另含：对施工图设计文件的补充与更改（正)说明和相关的配套资料等等中所包括的全部内容及要求等]。1.7.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及其方案；承包人提供的文件的期限为：实施性施工组织设计及其方案;施工合同签订后五个日历天内提供;；承包人提供的文件的数量为：肆份；承包人提供的文件的形式为：书面文件；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10个工作日内审查完毕。1.7.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外单独保存一套完整的设计施工图和承包人文件，供发包人，监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.8联络1.8.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.8.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：4承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为1.9交通运输1.9.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人按照发包人要求负责办理取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续，费用包括在投标总价中，由投标人承担。1.9.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准，工程施工需要的场内道路和交通设施在建设期间的维修管护均由承包人负责，费用包括在投标总价中，不再单独进行报价。1.9.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人全部承担。1.10知识产权1.10.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。1.10.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。5关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。1.10.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。1.11工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围O2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：;身份证号：职务联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：①配合监理工程师检查、监督该项工程的质量、进度、安全等的实际执行情况;②对承包人派驻施工现场的各种施工管理人员的资格进行审查并要求承包人撤换由其委派或雇佣的不能胜任该项工作，或玩忽职守、工作不负责任的施工管理人员；③对于该项工程在具体施工过程中因实际情况（或特殊原因）而要产生工程变更时配合监理工程师提出初步的分析论证意见或审查意见；④对于该项工程在具体施工过程中因特殊原因而发生或产生工程量的增减情况配合监理工程师进行初步审查;对于该项工程实际发生或产生的各类技术或经济签证配合监理工程师进行初步6承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因每逾期一天，由承包人按签约合同价的4%向发包人支付逾期违约金，以此类推，逾期违约金最高限额为合同总价的10%（但损失大于违约的，则按实赔偿），同时承包人还必须承担发包人聘请的监理单位的超期监理服务费用和发包人现场质量监督员（或现场代表)工资3000.00元/月/人。其中，当工期拖延30个日历天以上，发包人有权单方面解除合同，由此造成的一切损失和责任均由承包人赔偿或承担。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：项目验收合格后30天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用合同条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.2投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7个日历天内完成工程的竣工退场。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算以全部工程竣工验收合格交付包人21使用后并由承包人向发包人提交了竣工资料和竣工图后进行结算。承包人在本工程项目竣工验收合格之日起五十六日之内向发包人提交竣工结算资料结算书，每推迟一天支付发包人违约金500元，并在竣工结算款中扣除（未扣除的，承包人另行支付）。若承包人提供的竣工资料和结算书不真实，经发包人查实确认后，发包人有权扣除承包人的质量保修金。审计单位审计时，审增（或减)超过5%时，所造成效益审计费用由承包人承担。竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单56个日历天内。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单56个日历天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：五份。承包人提交最终结算申请单的期限：按照双方签订的施工合同约定执行。14.3.2最终结清证书和支付（1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照双方签订的施工合同约定执行。（2）发包人完成支付的期限：按照双方签订的施工合同约定执行15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月，从竣工验收合格之日起起算15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第622条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：(1)质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；(3)其他方式：现金或转账缴纳工程造价审定金额的3%15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2)种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3)其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：工程质量保证金均按工程竣工造价结算的审定价的3%计算，工程质量保证金在缺陷责任期满无质量问题14个工作日内退还（均不计取保证金资金利息)15.3民工工资保证金金额为成交金额的5%，民工工资保证金在合同签订前必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见：双方签订的本工程项目《质量保修书》15.4.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内(详见：双方签订的本工程项目《质量保修书》)2316.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：耽误的工期顺延，承包人不再主张利润和费用。（2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。(4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。(7)其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）承包人应格按照施工合同约定工期要求完成本工程项24目，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承包人按签约合同价的4%向发包人承担逾期竣工违约金，逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的10%（但损失大于违约金的，则按实赔偿）；如因承包人原因未按批准的施工进度施工，逾期超过30个日历天，发包人有权单方面解除施工合同并不予工程结算，由此造成一切损失和法律后果场由承包人赔偿或承担（2)承包人工程质量不符合国家相关行业标准、工程设计施工图纸和相关质量验收规范，承包人负责无偿维修、返工、改建或重建，直至工程质量符合要求，承包人赔偿发包人由此造成的一切损失，且履约保证金不再退还。（3)因承包人的原因发生工程质量事故、工程事故、安全事故造成人身和财产损害的，承包人承担全部法律责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全管理、扬尘污染防治管理等相关规定造成的后果均由承包人承担。(4)因承包人原因而具有（但不限于）下列情形之一的，系承包人严重违约，发包人有权解除施工合同，工程履约保证金不予退还，承包人承担施工合同总价10%的违约金，所误工期按本条款规定承担违约责任，由此造成的一切损失和不利法律后果均由承包人赔偿或承担，由发包人报请有关部门禁止其在3年内参加本县工程建设的招标投标活动。a、承包人转包、违法分包本工程项目，或者没有资质的实际施工人借用有资质的企业或者挂靠有资质企业的：b、承包人在谈判过程中有弄虚作假行为的：c、项目经理和主要技术人员无不正当理由累计五天不在施工现场的；d提供虚假材料或隐蔽工程弄虚作假的；e、拖欠民工工资总额达20万元且时间超过60日或拖欠民工工资引起5人以上民工上访等问题的；f、违反本施工合同其他实质性条款的。(5)项目经理、技术人员及他管理人员与投标文件不符的，或者上述人员无正当理由累计五天不在施工现场的，视为转包。发包人有权解除施工合回并不予工程结算，因解除施工合同而产生的一切损失和法律后果均由承包人负责。2516.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关费用。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：o17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人按相关规定自行投保，承包人应投保险费已包含在投标报价中。投保包括工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的设备和材料所投的保险：第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产的损失和损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。工伤保险按宜人社发（2021）123号文件执行。18.2其他保险关于其他保险的约定：按通用合同条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。2619.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：G争议评审小组成员的报酬承担方式其他事项的约定：19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种（2）方式解决：（1)向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程项目所在地人民法院起诉27第四节合同附件——工程质量保修书发包人（全称）：庆符镇水井村村村民委员会承包人（全称）：四川守拙建设工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和(房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第六章第39-42条。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；招标文件规定的质量保修期限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3)装修工程为2年；（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（5)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；（7）其他项目的保修期限为2年。1本工程为以上第（1）禾种情形2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金按工程竣工结算价的3%计算，质量保证金的退还按合同约定，不计利息。承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修，否则发包方可请人保修，所发生的费用在保修金中支付。5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。工程T建设发包人：庆符镇水井村村民委员会承包人：四川守拙建设程有限公司（公负责人或其委托代理人负责人或其委托代理统一社会信用代码：统一社会信用代码：2地址：地址：负责人负责人委托代理人：委托代理人：电目话：电话：开户银行开户银行：账号：账号：负责人负责人委托代理人：委托代理人：电话：目电话：开户银行开户银行：账号：账号：3
投标 / 标书制作要点（原创）
本水井村垃圾压缩中转站建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
