执行指挥中心工程采购合同公告（兴化市人民法院2025）
一、合同编号：JSZC-321281-TZZZ-T2025-0001001
二、合同名称：兴化市人民法院执行指挥中心工程合同
三、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案号
等、如有)：JSZC-321281-TZZZ-T2025-0001
四、项目名称：兴化市人民法院执行指挥中心工程
五、合同主体
采购人（甲方）：兴化市人民法院（机关）
地址：南亭路23号
联系方式：13301598669
供应商（乙方）：江苏嘉仁建设工程有限公司
地址：兴化市千垛镇徐圩村圩岸310号
联系方式：15852989399
六、合同主要信息
主要标的信息：兴化市人民法院执行指挥中心工程
规格型号（或服务要求）：兴化市人民法院执行指挥中心工程。详见采购文件
联系方式：15852989399
主要标的数量：1
主要标的单价：1499900.00元
合同金额：149.99万元
履约期限、地点等简要信息：90天
采购方式：cgfs003
七、合同签订日期：2025-02-18 00:00:00
八、合同公告日期：2025-02-19 11:09:07
九、其他补充事宜：
合同.jpg
政府采购合同采购人（全称）：兴化市人民法院供应商（全称）：江苏嘉仁建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴化市人民法院执行指挥中心工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：兴化市人民法院执行指挥中心工程。2.工程地点：兴化市人民法院审判楼。3.工程立项批准文号：兴发改审发[2023]397号。4.资金来源：自筹5.工程内容：兴化市人民法院执行指挥中心工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：图纸和清单中所涉及全部内容。二、合同工期年月日。计划开工日期：计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰肆拾玖万玖仟玖佰元整（￥1499900元)；其中：（1）安全文明施工费元）；人民币（大写）(￥（2）材料和工程设备暂估价金额：元）；人民币（大写）（￥（3）专业工程暂估价金额：元）；人民币（大写）(￥（4）暂列金额：元）。人民币（大写）(￥2.合同价格形式：固定单价。五、项目负责人承包人项目负责人：吕功林。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标（成交）通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录；江（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。付款方式：工程竣工验收合格后付合同价的50%；竣工决算审核完成后付至审定价的80%；工程竣工验收后满两年结清余款。每次支付工程款时，供应商应按现行国家税务法规出具等额发票。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在兴化市人民法院签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章签字后生效。十三、合同份数本合同一式三份，甲方、乙方各执一份，采购代理机发包人：兴化市人民法院（公章）、承包人：江苏嘉仁建设工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：11321281014422466U组织机构代码：91381281MA1QOGXH5HE地址：泰州市兴化市南亭路1曼地址：兴化市垛镇徐圩村圩岸310号邮政编码：225700邮政编码：225700法定代表人：法定代表人：王达舟委托代理人：委托代理人：电话：电话：0523-83700050传真：传真：0523-83700050电子信箱：电子信箱：1044715822@qq.com开户银行：开户银行：江苏兴化农村商业银行钓鱼支行账号：账号：3212810151010000129094法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：11321281014422466U组织机构代码：91381281MA1QOGXH5HE地址：泰州市兴化市南亭路1曼地址：兴化市垛镇徐圩村圩岸310号邮政编码：225700邮政编码：225700法定代表人：法定代表人：王达舟委托代理人：委托代理人：电话：0523-83700050电话：传真：0523-83700050传真：电子信箱：电子信箱：1044715822@qq.com开户银行：开户银行：江苏兴化农村商业银行钓鱼支行账号：账号：3212810151010000129094
投标 / 标书制作要点（原创）
本执行指挥中心工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
