武汉市档案室装修采购合同公告（武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处2025）
一、合同编号：2024-08-13
二、合同名称：黄陂区定远还建房1栋机关档案室装修
三、项目编号：WHTS-HCJ24069
四、项目名称：黄陂区定远还建房1栋机关档案室装修
五、合同主体
1、采购人（甲方）：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处本级
2、地址：黄陂区
3、联系方式：13886056920
4、供应商（乙方）：武汉市第三建工集团有限公司
5、地址：武汉市黄陂区前川百秀街18号
6、联系方式：18971062269
六、合同主要信息
1、主要标的名称：黄陂区定远还建房1栋机关档案室装修
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：1406800元
5、合同金额：140.68(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2024年08月16日至2024年11月15日；履约地点：黄陂区
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：420116-2024-00395
七、合同签订日期：2024-08-13
八、合同公告日期：2025-02-21
九、其他补充事宜：
无
相关下载
建设工程施工合同.pdf
第一部分合同协议书发包人（全称）：武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处承包人（全称）：武汉市第三建工集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄陂区前川街创新三路企业周边环境整治项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：黄陂区定远还建楼1栋机关档案室装修工程2.工程地点：黄陂区前川街3.工程立项批准文号：陂发改投资（2022）72号4.资金来源：政府投资5.工程内容：施工图及清单约定内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：施工图及工程量清单约定的工作内容。二、合同工期计划开工日期：2024年8月16日。计划竣工日期：2024年11月15日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开11竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准合格标准。工程质量符合四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰肆拾万零陆仟捌佰元（￥1406800.00元）;其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（￥元);（2）材料和工程设备暂估价金额：元);人民币（大写）1（￥（3）专业工程暂估价金额：元);人民币（大写）（￥/（4）暂列金额：元）。人民币（大写）1（￥2.合同价格形式：固定单价五、项目经理承包人项目经理：罗焰六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；2（2）投标函及其附录（如果有）；1（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。-上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相3同。九、签订时间本合同于2024年8月13日签订。：*.-2.十、签订地点签订。本合同在前川街十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效生效。本合同自双方签字盖章十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。4发包人：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理入：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：前川街百秀街18号邮政编码：邮政编码:430000法定代表人：法定代表人：段利华委托代理人：委托代理人：电话：电话：027-61005233传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：建行武汉黄陂支行账号:账号：420011575080500006205第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释.1合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技6任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。20.5争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。103第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：投标文件内的施工组织设计部分、招标文件、工程量清单。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：*联系电话：·2电子信箱：；通信地址：1.1.2.5设计人：名称：山西辰旭设计有限公司·，资质类别和等级：联系电话：136186006812电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1041.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005189号），《建筑施工安全检查标准》JGJ2011-99,以及武汉市有关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行适合本项目的相关国家和地方标准及规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：以通用条款为准1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：正式开工前7天发包人向承包人提供图纸的数量：肆套发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸中的内容。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度总计划、工程进度月计划、工程进度周计划、安全文明施工组织设计及各专项工程施工105方案等；承包人提供的文件的期限为：工程开工后7天2承包人提供的文件的数量为：叁套承包人提供的文件的形式为：纸质和电子版（如需要）发包人审批承包人文件的期限：收到后七天1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人叁套、监理单位壹套1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：前川街1发包人指定的接收人为：刘继军前川街承包人接收文件的地点：罗焰承包人指定的接收人为：前川街监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：必须符合有关安全文明的施工要求，在发包人的管理要求下承包人应自行约定进入现场的通行权制度，相关费用由承包人自行承担。106附件9:预付款担保（发包人名称）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年_月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元(￥）2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。1416.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真年月日担保人：（盖单位章）（签字）法定代表人或其委托代理人：地址：邮政编码：电话：传真年月日142附件10:+支付担保（承包人）鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定143向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。14475.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条[变更]约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，.协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向。仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。145担保人：（盖章）担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真年月日法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真年月日146·附件11:11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注14711-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注14811-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：149国武汉市黄陂区分中心公共资源交易。政府采购成交通知书武汉市第三建工集团有限公司武汉顺政泰工程咨询有限公司受采购人武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处委托，就本项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了评审。2024年08月06日经评审委员会评审，2024年08月08日采购人确认，贵公司为本项目第1包的成交供应商。计划备案单号：420116-2024-00395项目编号：WHTS-HCJ24069项目名称：黄陂区定远还建房1栋机关档案室装修工程项目包号：1成交金额：￥140.68万元工期：90日历天请贵公司在此通知书发出后30日内与采购人签订合同，并按照采购文件的要求和响应文件的承诺履行完合同。特此通知。采购代理联系人：周工取联系电话：02761009788采购人联系人：刘主任联系电话：02785935266武汉顺政泰程咨询有限公司2024年08月08日
投标 / 标书制作要点（原创）
本档案室装修涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。武汉市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
