安全生命防护工程 安全生命防护工程施工采购合同公告（桑植县公路建设养护中心2025）
桑植县S306线（慈利苗市-永顺县城）安全生命防护工程合同公告
公告日期:2025年03月03日
一、合同编号：SZDHT-2025-40019
二、合同名称：桑植县S306线（慈利苗市-永顺县城）安全生命防护工程施工合同
三、项目编号：
政府采购计划编号：桑财采计【2024】-170
采购代理机构编号：HNJZ-2024-041
政府法制编号：SZDZB-2024-40158
四、项目名称：桑植县S306线（慈利苗市-永顺县城）安全生命防护工程
五、合同主体
采购人（甲方）：桑植县公路建设养护中心
地 址：张家界市桑植县
联系方式：彭女士 15074408626
供应商（乙方）：湖南万航建筑有限公司
地 址：湖南省张家界市永定区西溪坪办事处潇湘华府(一期)3.4幢2层2-S12号
联系方式：钟群英 18574402426
六、合同主要信息
主要标的名称：桑植县S306线（慈利苗市-永顺县城）安全生命防护工程
工期：90天（日历天）
合同金额：2720000.00元
地点：张家界市桑植县
采购方式：竞争性谈判
七、合同签订日期：2025年02月26日
八、其他补充事宜： /
附件：采购合同
附件下载：
桑植县S306线（慈利苗市-永顺县城）安全生命防护工程.zip
桑植县S306线（慈利苗市-永顺县城)安全生命防护工程施工合同项目名称：桑植县S306线（慈利苗市-永顺县城)安全生命防护工程发包人：桑植县公路建设养护中心承包人:湖南万航建筑有限公司工程地点：桑植县合同编号：SZDHT-2025-40019日期：二〇二五年二月第一部分政府采购合同协议书采购合同编号：采购人（全称）：桑植县公路建设养护中心（甲方）供应商（全称）：湖南万航建筑有限公司（乙方）为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。1.项目信息（1）采购项目名称：桑植县S306线（慈利苗市一永顺县城）安全生命防护工程（2）采购计划编号：桑财采计【2024】-170（3）项目内容：桑植县S306线（慈利苗市一永顺县城）安全生命防护工程（工程项目）承包范围：桑植县S306线（慈利苗市一永顺县城）安全生命防护工程，项目经理：廖支军。2.合同金额（1）合同金额小写：2720000.00元大写：贰佰柒拾贰万元整（2）具体标的见附件。3.履行合同的时间承包人应按照监理人指示开工，工期为90历天。4.付款：1、工程完工后付款至计量金额的80%，经双方约定的相关机构评审后付至结算价的97%，余款3%待质保期满后无息付清。5.解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：口提请张家界仲裁委员会仲裁向桑植县人民法院提起诉讼6.组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：1（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方（2）成交通知书（3）响应文件（4）政府采购合同格式条款及其附件（5）专用合同条款（6）通用合同条款（如果有）（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量流（8）其他合同文件。7.合同生效本合同自签定之日起生效。8.合同份数本合同一式七份，甲方、乙方各三份，县司法局一份，地美合同订立时间：2025年1月26日合同订立地点：桑植县公路建设养护中心发包人：桑植县公路建设养护中心（盖章）承包人:（鉴字）：列可法定代表大或其委托代理人（签字）：法定代表儿或工委,电话：电话：0744-6222624地址：桑植县地址：张家要布定西酒湖开户银行：长沙行服分在限公司开户银行：中国农业银行桑植县支行张家界分衍账号：18884901040013096账号：81000007222年2月26日2年2月日2
投标 / 标书制作要点（原创）
本安全生命防护工程 安全生命防护工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
