人居环境整治提升采购合同公告（巢湖市槐林镇人民政府2025）
巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目
合同编号：
2025AMMGZ00010-001
合同名称：
巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目
项目编号：
2025AMMGZ00010
项目名称：
巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
巢湖市槐林镇人民政府
合同甲方编号：
113401810032695154
中标人(乙方)：
安徽冉升建设工程有限公司
合同乙方编号：
91340100MA2MTLGD4H
所属地域：
安徽省
合同金额：
712.097673万元
主要人员：
姓名： 潘潮琳 证书名称： 二级建造师 证书编号： 皖234192014842
合同预定完成时间：
2025年07月01日
合同签订日期：
2025年03月03日
合同公告日期：
2025年03月03日
代理机构：
巢湖市清诚工程咨询有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时54分47秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2025-03-03
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2025-03-03
办理用时：
0天0小时12分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-03-03
办理用时：
0天0小时24分
附件:
合同--巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目.pdf
中标通知书.pdf
槐林镇202513个较大自然村人居环境整治提升项目-履约保函.pdf
合同条款及格式第一节合同协议书发包人（全称）：巢湖市槐林镇人民政府承包人（全称）：安激冉升建设工程有限公司根据《中华天食兴和国民法典》《中华人民共和国建筑法5骨哭律规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就巢湖市槐林镇2025年龙工兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目工程施工及有关事项协商025年03月03日致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目2.工程地点：安徽省合肥市巢湖市槐林镇o3.工程立项批准文号：关于同意提前实施部分2025年财政专项衔接资金项目的预批复，巢乡振组（2024）12号。4.资金来源：政府投资05.工程内容：对龙王大墩一队、大墩二队、黄树一队、黄树二队、山洼一队、山洼二队，兆河范王村一队、范王村二队，平安孙桥村一队、孙桥村二队、小项村一队、小项村二队、左庄村共13个自然村进行基础设施提升，涉及农户1416人，建设任务：实施净化工程，硬化工程，改水工程，改居工程等。包括道路、管网、污水处理池、路灯等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容二、合同工期计划开工日期：2025年3月3日。计划竣工日期：2025年7月1日。工期总日历天数：120日历天天。工期总日历天数与根据前述计第划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）7120976.73（￥柒佰壹拾贰万零玖佰柒拾陆元柒角叁分元）；其中：（1）安全文明施工费：元）；人民币（大写）（￥（2）材料和工程设备暂估价金额（￥元）；人民币（大写）（3）专业工程暂估价金额：（￥元）；人民币（大写）（4）暂列金额：元）。人民币（大写）（￥2.合同价格形式：总价合同五、项目经理承包人项目经理：潘潮琳六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年3月3日签订。十、签订地点本合同在巢湖市槐林镇签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。发包人：公章）承包人：安徽冉升建设工程育限公司（公章）发包人：公章）承包人：安徽冉升建设工程育限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表或其委+“理人：（签字冯海波（签字）组织机构代码：组织机构代码：91340100MA2TLGD:2025年03月03日地址：地址：安徽省合市护阳区金桔路紫兰园2025年03月03日2025年03月03日9幢配套楼邮政编码：邮政编码：230000法定代表人：冯海波法定代表人：马秀委托代理人：委托代理人：电话：电话：00551-63667385传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司合肥胜利广场支行账号：账号：184238369406法定代表或其委+“理人：法定代表人或其委托代理人：（签字冯海波（签字）组织机构代码：组织机构代码：91340100MA2TLGD:2025年03月03日地址：地址：安徽省合市护阳区金桔路紫兰园2025年03月03日2025年03月03日9幢配套楼邮政编码：邮政编码：230000法定代表人：冯海波法定代表人：马秀委托代理人：委托代理人：电话：电话：00551-63667385传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司合肥胜利广场支行账号：账号：184238369406第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据12.5发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：发包人提供资金来源证明的期限要求：在取得施工许可证的3个月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后3日内将相关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致(采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付担保)。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前30天，办理保函、保单延期手续。发包人是否提供支付担保：是，提供施工合同额8%的工程款支付担保。发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、担保公司担保、第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。对于政府投资房屋建筑和市政工程建设项目，建设单位可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作为工程款支付担保凭证。备注：(1)工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业(包括专业承包企业，下同)可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。(2)我省行政区域内按照规定应办理建筑工程施工许可证的房屋建筑和市政工程建设项目，均应办理序号条目号信息或数据12.5工程款支付担保。23.2.1项目经理姓名：潘潮琳身份证号：340811199012115828建造师执业资格等级：市政公用工程二级建造师建造师注册证书号：皖234181897250承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人处理项目施工过程全部内容承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。33.7承包人是否提供履约保证金：是。承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险或电子保函。履约保证金的金额：中标合同金额的2％。履约保证金提交期限的要求：签订合同前。履约保证金退还时限：项目竣工验收通过后28天内。45.1.15.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：无。关于建造要求：（1）绿色建筑等级要求：/；（2）智慧工地管理要求：/；（3）建筑垃圾减量化目标：/；（4）装配式建筑装配率要求：无。57.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工程延期完工，延期在28内，每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金；工程延期28天（从延期第一天开始累计计算）以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。序号条目号信息或数据57.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的4%。67.9.2提前竣工的奖励：无。711.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：仅对招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中的约定的人工、主要材料进行价格调整。812.1合同价格形式(1)单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。(2)总价合同。总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化（不包含招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中的约定的可调整价差人工、主要材料），除不可抗力以外的其它风险。风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方法：详见合同专用条款“11.1市场价格波动引起的调整”约定。（3）其他价格方式：/。912.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同签订后，甲方在收到乙方提交的合同价10%的预付款担保后，支付乙方合同价10%预付款。预付款支付期限：发出开工通知7个工作日内。预付款扣回的方式：按工程月进度款的50%扣回，直至扣完为止（发包人将在过程中根据实际情况进行风险测算，并有权在过程中加大预付款抵扣比例）。1012.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款支付前7天序号条目号信息或数据1012.2.2预付款担保的形式为：银行保函或担保机构担保或保证保险或电子保函等（注：采用电子保函递交的，电子保函具体递交要求和相关注意事项详见“投标人须知前附表”中3.4.1条款“（3）具体要求”）1112.4.1付款周期关于付款周期的约定：根据工程形象进度按月支付，具体为发包人收到承包人经监理单位和发包人驻现场代表审核签字认可的已完合格工程量（中标范围内，不含经济签证、暂列金等）价款80%；结算审核后（含经济签证等）再付至结算审核价款的97%，余款3％留作质保金，缺陷责任期满后付至结算审核价的100%；质保期和缺陷责任期从取得竣工验收日期开始计算。对变更项目的工程款（如有），结算审核后支付至结算审核价款的97%，余款3％留作质保金，缺陷责任期满后付至结算审核价的100%。备注：1.如承包人采用“银行保函或保证保险或电子保函等方式”提交等额工程质量保证金，则在工程竣工结算完成后招标人应付至最终结算价款的100%。2.以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。（采用电子保函提交的，电子保函具体提交要求和相关注意事项详见“投标人须知前附表”中3.4.1条款“（3）具体要求”）。1215.2.1缺陷责任期的具体期限：24个月。1315.3.1质量保证金可采用以下任意一种方式：（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具电子保函、纸质保函等担保方式，担保/保证金额为：工程价款结算总额的3%；（2）工程价款结算总额的3%；（3）其他方式：/。注：采用电子保函的，请登录全国公共资源交易平台（安徽省•合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台工程质量保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件及合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：o1.1.3工程和设备1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：C1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。附件10：预付款担保预付款保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件11：支付担保支付保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件12：暂估价一览表12-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注附件13：安全生产合同安全生产合同为在巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目（项目名称）/（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人巢湖市槐林镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽冉升建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本—式贰份，副本陆份，合同双方各执正本—份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章）承包人：安徽冉升建设工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：冯海波（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）2025年3月3日2025年3月3日附件14：项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺致：巢湖市槐林镇人民政府（招标人）本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、在取得施工许可证后进行施工。二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责。项目经理：潘潮琳（签字）日期：_2025_年_3_月_3_日标通知中口书编号：HFZTB-GC-2025-028211安徽冉升建设工程有限公司：你公司于巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目招标项目编号：2025AMMGZ00010回中标金额：（大写）柒佰壹拾贰万零玖佰柒拾陆元柒角叁分（小写）7120976.73元口中标费率：口其它：质量标准：合格工期：120日历天中标范围：招标文件、工程量清单、图纸及补充答疑文件全部内容项目经理：潘潮琳特此通知。招标人：（盖章）拓标代理机构：（盖章）2025年2月182025年2月18日H2025年02月18日2025年02月18日重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。2.安徽巢湖扬子村镇银行“中标贷”产品简介巢湖扬子银行“中标贷”，是针对巢湖市（含经开区)中标建筑施工企业的专项贷款产品。贷款对象：注册地在巢湖地区（含经开区)的中标施工企业。准入条件：（1）施工企业成立持续经营一年以上；（2）企业及其关联人征信记录良好，未列入人民法院失信被执行名单。贷款额度、期限：最高授信额度1000万元，其中纯信用授信额度300万元，贷款最长期限可达3年。联系方式：联系人：程经理,联系电话：188559513193.建行中标贷（政采贷）产品简介“中标贷”产品：建行基于客户已中标且签订的政府采购合同，为客户提供的全线上网络金融服务。贷款金额：中标合同金额70%，单户不超过3000万元贷款期限：1年贷款利率：1年期LPR基准利率（3.55%）担保方式：可采用信用方式（应收账款质押）还款方式：一次性到期还本付息放款时效：3个工作日内可放款放款材料：（1）开立对公结算账户（2）中标通知书、中标合同（3）中标合同中明确建行账户为政府采购回款结算账户或业主单位同意变更回款结算账户为建行账户。联系电话：0551-82393112、0551-823256344.巢湖农商行“中标贷”产品简介（1）贷款对象：辖内经营正常、依法纳税、信用良好的中小企业及个体工商户，已取得政府中标项目且在履约期内。（2）贷款额度：原则上贷款额度不超过中标合同金额的70%。（3）贷款期限：根据合同所约定的付款期限合理确定。（4）贷款方式：信用、担保、抵押、质押等多种方式均可。（5）准入要求：①生产经营活动符合国家产业政策，依法纳税，具有良好的经营管理能力和市场信誉；②经营情况良好，资产负债率处于合理水平，资金流转正常；③无违法、违约、不良信用记录，未发生过工程建设质量纠纷败诉案件；④相关中标通知书及中标合同，可在安徽省内任一地市的公共资源交易平台查询（省内各地市平台的网址，可进入安徽省公共资源交易监管网https://ggzy.ah.gov.cn/，点击“各市公共资源交易平台”版块相关链接）。⑤贷款用途不得为与中标合同无关的范围。⑥在农商行开立了结算账户。联系人：黄彦君，13856520543回鑫林融资履约保函保函号：QBLY20250221113005081巢湖市槐林镇人民政府（受益人名称）：鉴于巢湖市槐林镇人民政府（以下简称“受益人”）与安徽冉升建设工程有限公司（以下简称“申请人”）于年/月日就2025AMMGZ00010（标段编号）的巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目（标段名称）有关事项协商一致共同签订《巢湖市槐林镇2025年龙王、兆河、平安13个较大自然村人居环境整治提升项目合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）壹拾肆万贰仟肆佰壹拾玖元伍角叁分（￥142419.53元）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但最迟不超过2025年8月20日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知和本保函原件后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市庐阳区广大克拉广场902室。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由我方所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：宣城市鑫林融资担保有限公司（公章）法定代表人（或授权代表）：（签名或盖章）地址：安徽省合肥市庐阳区临泉路与肥西路交叉口广大·克拉广场902室邮政编码：230000电话：0551-63361898开立时间：2025年2月21日方式一：保函查询网址：http://www.xcxlrzdb.com/custom.html，输入查询编码（保函号）、验证码即可。方式二：手机扫描二维码，输入查询编码（保函号）、验证码即可境内保函专用
投标 / 标书制作要点（原创）
本人居环境整治提升涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
