航安全监管基础设施采购合同公告（永城市交通运输局2025）
一、合同编号：永财磋商采购-2024-52-A
二、合同名称：永城市交通运输局永城市日月湖港航安全监管基础设施项目
三、项目编号：永财磋商采购-2024-52
四、项目名称：永城市交通运输局永城市日月湖港航安全监管基础设施项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：永城市交通运输局
地址：永城市东城区芒山路北段
联系人：卞冲
联系方式：0370-5135875
2.供应商（乙方）：河南兴江建设工程有限公司
企业规模：小型
地址：河南省商丘市永城市蒋口镇思源路 99 号
联系人：王子晗
联系方式：18236398677
六、合同主要信息
1、合同金额：2692000 元
2、采购方式：竞争性磋商
3、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：90日历天 项目地点：永城市日月湖街道办事处解庄村
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
其他建筑工程
详见合同附件
90
宋新城
豫241212290444
七、合同签订日期：2024年12月20日
八、合同公告日期：2025年3月3日
建设工程施工合同.pdf
（GF—2017-0201）建设工程施工合同.A住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局.CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第一部分合同协议书发包人（全称）：永城市交通运输局承包人（全称）：河南兴江建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就永城市交通运输局永城市日月湖港航安全监管基础设施项且及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：永城市交通运输局永城市日月湖港航安全监管基础设施项且。2.工程地点：永城市日月湖街道办事处解庄村。3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金，已落实5.工程内容：6.工程承包范围：本项目主要内容包括安全监管站、门卫室、成品值班室、景观绿化工程（工程量清单范围内包含的全部内容）。二、合同工期年月日。计划开工日期：年月日。计划竣工日期：工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量：合格。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰陆拾玖万贰仟元整（￥2692000.00元）：2.合同价格形式：总价合同。五、项目经理承包人项目经理：宋新城：六、合同文件构成CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）报价函及其附录；（3）专用合同条款及其附件：（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年12月2°日签订。十、签订地点本合同在永城市交通运输局办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自发包人和承包人盖章签字后生效。3CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：光：(公章）部B承包人r（公章）·17法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）薜威（签字）组织机构代码：组织机构代码：91411481MA9GOUB936地址：地址：永城市蒋口镇思源路99号邮政编码：邮政编码：4776600法定代表人：法定代表人：王子晗委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：河南永城农村商业银行股份有限公司账号：账号：34830001200000623部光B发包人：：(公章）承包人r（公章）·17法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：薜威（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：91411481MA9GOUB936地址：地址：永城市蒋口镇思源路99号邮政编码：邮政编码：4776600法定代表人：法定代表人：王子晗委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：河南永城农村商业银行股份有限公司开户银行：账号：34830001200000623账号：4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描AppCS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：除合同协议书以外的文件，包括并不限于成交通知书、响应文件、合同履行过程中有关工程的通知、指令、会议纪要、信件、数据电文（如电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：工人宿舍、项目经理办公室、材料仓库等其他临时设施。1.1.3.9永久占地包括：（详见施工平面布置图）1.1.3.10临时占地包括：（详见施工平面布置图）1.3法律适用于合同的其他规范性文件：除“通用合同条款1.3条”规定的法律法规和行政法规外，且需符合工程建设地区相关法律法规及其它规范性文件要求。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：与本工程相关的国家、地方标准、规范及要求。购买规范标准等费用由承包人自理，相关费用已包含于本合同价款中，不再另行计费。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：/发包人提供国外标准、规范的名称：11.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：确保通过竣工验收。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书：2、成交通知书：3、报价函及其附录：4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求：7、已标价工程量清单：8、施工图纸：9、其它合同文件，包括合同履行过程中有关工程的通知、指令、会议纪要、信件、数据电文（如电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供（若有）6CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订日后，在开工前7天内发包人按进度提供：发包人向承包人提供图纸的数量：贰套发包人向承包人提供图纸的内容：项目全套图纸1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及进场时间、完成时间等：接发包人通知后7天内承包人提供的文件的期限为：贰份承包人提供的文件的数量为：书面承包人提供的文件的形式为发包人审批承包人文件的期限7个工作日内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人根据发包人提供的图纸自行复印，以满足承包人使用—1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：永城市交通运输局：发包人指定的接收人为承包人接收文件的地点承包人指定的接收人为监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以各区域施工现场区域围墙为场内和场外边界划分。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按施工现场场地现状提供，由承包人对场内道路、交通设施进行使用、维护，相关费用已包含在合同价款内。1.10.4超大件和超重件的运输7CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App输医组育莫道桥国补加区X送费行发水人式游02.1关于发定人费区图数、父发施转成阳试构编的为犬品以交交晚发包人关开会同员式或态织时：共父送人聘关于发包人提张上述文科提服制品层：人能与父人或上程七让级金，关于包人为文施工编间文科的萧作门：门发也人关于包人提张的上述文科的联的要求：南发区人交期1.11.包人在施工过程中所菜期约专利、专有教术、数术秘密的明费的水和式：包含在合同价款内，1.13工程管清限键设的修芷出现工程量浦单镛设时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名身份证号：职务:联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：负责协调现场工作2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（发包人提供的施工条件为本项目现行具备条件，其它需具备条件由承包人自行完成，相关费用已包含于本合同价款中，不再另行计8CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App费。（2）发包人仅提供场区内施工用水、用电接入点，从接入点至施工场地由承包人自行接通，接通所需费用及施工期间水电费用已包含于本合同价款中，不再另行计费。（3）施工场地内临时道路的铺设、维护及保洁等工作由承包人自行负责，由此产生的相关费用已包含于本合同价款中，不再另行计费。（4）施工场地内承包人材料堆放场地、垃圾堆放场地由承包人自行结合现场情况按电建地产中南区域安全文明标准化设置，由此产生的相关费用已包含于本合同价款中，不再另行计费。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无发包人提供支付担保的形式：无3承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：按承包人按国家工程验收相关规范向发包人提供完整竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版三套，电子版一套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担，已含于合同价款内。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后20天内。承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人要求进行整理（2）承包人应履行的其他义务：施工区内临时设施、临时道路、水电管线的施工和保养，施工现场内地下管道和临近建筑物、构筑物及临街交通要道、人行道的保护，费用已包含于本合同价款中，不另行计取。因承包人防护不力导致现场临时设施、水电管线发生破坏或引发事故，承包人应积极响应处理，若不及时处理，发包人将双倍扣除所产生的一切费用，相关责任和费用由承包人承担。②协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的关系，其保护工作由承包人负责。其相关费用已经包含于本合同价款中，不再另行计费。③承包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无能力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担。承包人在开工前必须提供有关人员的上岗证：与本工程无关的人员及设备材料均不得进入现场：充分考虑工地现场的周围环境、交通道路、现场条件、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施等因素，应积极做好综合组织和协调，负责解决施工扰民及外来人为影响问题。9CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App3.2项目经理3.2.1项目经理：宋新城姓名：身份证号：******************贰级建造师执业资格等级：·建造师注册证书号：豫241212290444建造师执业印章号：L安全生产考核合格证书号：豫建安B（2023)1409873：联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：负责工程施工管理全局工作关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人的项目经理及技术负责人每月驻场的时间不低于20天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为承包人韭法转包行为，每发生一次，承包人向发包人支付违约金20000元，并于7天内无条件更换符合条件的项目经理；同时，发包人有权解除本合同，并保留追究承包人相关责任的权利。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按每天2000元的标准发包人支付违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：每发生一次，承包人向发包人支付违约金20000元/次，承包人应按发包人书面通知进行改正，未按要求改正的，发包人有权解除本合同，同时保留追究相关责任的权利。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除本合同，同时保留追究相关责任的权利。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金1000元/天，直至承包人更换符合发包人要求的主要施工管理人员为止。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。10CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App15.4.3修复浦知承包人收到保修通知并到达工程现场的台理时间：信小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：(1)发包人未能履行约定，未能按时提供真实。准确、务全的工技术和（或）建筑设计方案，项目基础资料和现场障碍资料；(2）发包人未能按约定调整合同价格，未能按有关预付款，工程进度款，竣工结算约定的款项类别、金额，承包人指定的账户和时间支付相应款项：(3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能残轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按实际达的开工令日期提前或顺延工期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每延议一天，发包人应从约定应付之日起，根据本期应付而、未付金款按同期中国人民银行流动资金货款利率向承包人支付违约金（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，且承包人不得就此提出任何经济索贴，但若达发包人将合同中的任何工作取消或转由他人实施而导致工期延误的，发包人不应追究承包人工荆延误的违约责任。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用金同条款（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款（7）如因规划变更或项目审批规模调整，发包人不承担相关责任18CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（8）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满20天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形（1）合同履约过程中，承包人在任何时候均不得向发包人、监理人或其他相关部门提报虚假资料，经发包人、监理人或其他相关部门确定为虚假资料的，承包人应按照10万元/次的标准承担违约责任，同时还应承担因此给发包人带来的其他损失。（2）因承包人违约行为导致双方发生诉讼/仲裁纠纷的或因承包人违约行为或因承包人对外1拖欠工程款、工人工资、材料款等导致任何第三方单独起诉/仲裁发包人或起诉/仲裁承包人时一并起诉/仲裁发包人的，承包人除按照合同相应条款承担责任外，另应赔偿发包人包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、律师费在内的一切费用，且发包人有权从应付承包人的工程款中直接扣除。（3）根据合同约定，承包人将工程转包或违法分包的，视为严重违约，承包人应限期整改，并向发包人支付10万元的违约金：承包人限期未整改的，发包人有权单方解除合同，承包人向发包人支付签约合同价30%的违约金，并承担由此造成的所有损失。（4）承包人保证合同履行期间，如发生拖欠农民工工资等情况，导致农民工上访、信访、围堵施工场地、发包人办公场所等不良影响，承包人应当在发包人要求的时间内处理完毕并承担全部费用，如承包人不及时处理，发包人有权自行处理，由此产生的所有费用和损失全部由承包人无条件承担，且每出现一次，向发包人支付违约金5万元并赔偿其他一切损失。（5）承包人存在逾期支付或承担费用的情形时，发包人有权参照16.1.2发包人逾期付款的规定追究承包人的违约责任，发包人有权即从履约保证金和应付的工程款中直接扣除相关费用和违约责任，如不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿。（6）承包人进场后，应积极响应并服从发包人根据工程现场情况制定的各项规章制度、评比办法及相应的奖惩措施，否则发包人有权按照相应管理办法约定的违约金金额进行加倍处罚，并直接从工程进度款中扣除相应费用。（7）承包人应严格按照扬尘污染防控办公室（控尘办）相关规定、发包人制定的工程现场管理办法及发包人在施工管理过程中明确的其他文件进行文明施工，若由于承包人原因导致本项目被上级部门通报的，视情节严重程度，承包人须按照10万/次-100万/次的标准向发包人支付违约金。19CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（8）本合同解除或终止后，承包人应在发包人要求的期限内完成撤场，否则每逾期一日应向发包人支付2万元违约金。同时发包人将采取必要有效的措施使承包人撤离现场，因上述措施而发生的一切费用、责任和后果将由承包人承担。（9）合同通用条款约定的其他情形。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式/117.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：本项目工程保险由承包人购买，费用自理。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的人员办理意外伤害保险、农民工工伤保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行决定。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：执行通用合同条款选定争议评审员的期限：执行通用合同条款20CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App争议评审小级或贝的报酬担方式：由承包人承担其地事项的约定：20.32争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：执行通用合同条款20.仲裁或诉讼因合网及合同有关事项发生的争议，按下列第2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请种裁：2）向项用所在地人民法院起诉。I21CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书1附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表I附件7：分包人主要施工管理人员表!22CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App附件3：工程质量保修书发包人（全称）：永城市交通运输局承包人（全称）：河南兴江建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就永城市交通运输局永城市日月湖港航安全监管基础设施项且（工程全称）签订工程质量保修书。.一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年：3装修工程为1年4电气管线、给排水管道、设备安装工程为22年；5.供热与供冷系统为22个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年：7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。25CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。1四、质量保修责任!1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有父效期限至保修期H正发包人（永包人公）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）委托代理人（签字）：委托代理人（签字）电话：电话：传真传真26CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App政府采购廉政合同甲方（承包方）：河南兴江建设工程有限公司乙方（采购方）：永城市交通运输局为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。第一条：甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。（七）经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。第二条：甲方在廉政建设方面义务（一）甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。（二）甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。32C扫描全能王3亿人都在用的扫描App（三）甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动：不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。（四）甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。（五）甲方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害乙方利益。（六）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。第三条：乙方在廉政建设方面的义务（一）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。（二）乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。（三）乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。（四）乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费：不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。（五）乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。（六）乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务：不得违反规定从事与甲方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。（七）乙方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。第四条：违约责任（一）甲方违反本《廉政合同》规定义务的，须向乙方承担经济合同总额3%的经济违约责任。33CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（二）甲方发生多次违反廉政合同约定内容，乙方有权将甲方列入黑名单，禁止3-5年内进入乙方作业市场：给乙方造成经济损失、社会影响较大的，乙方有权终止履行合同。（三）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。市第五条：检查方式本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由净双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。第六条：本合同有效期同经济合同期限。第七条:本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。的运，用、二力一6、采购第八条：本合同份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）卡茶目9法定代表人法定代表人9薜威签字：签字：01单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：34CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本航安全监管基础设施涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
