精品示范村建设工 人居环境整治提升采购合同公告（无为市洪巷镇人民政府2025）
投标
一、合同编号： WH09CG2025FW55090101
二、合同名称： 无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项目合同备案
三、项目编号： WH09CG2025FW5509（政府采购任务书编号：FS34022520250014号）
四、项目名称： 无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 无为市洪巷镇人民政府
地 址： 无为市荷馨路与安澜大道交叉口东60米
联系方式： 0553-2521160
供应商（乙方）： 安徽臻帝建设有限公司
地 址： 安徽省芜湖市无为市洪巷镇计生办一层 102 号
联系方式： 18815539111
六、合同主要信息
主要标的名称： 无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项目
规格型号（或服务要求）：本项目为市政工程，建设地点位于洪巷镇，主要工作内容为绿化、路灯、护坡等。
主要标的数量： 1项
主要标的单价： 1399000.00元
合同金额： 1399000.00元
履约期限、地点等简要信息： 90个日历天，无为市洪巷镇境内。
采购方式： 竞争性谈判
七、合同签订日期： 2025年03月04日
八、合同公告日期： 2025年03月04日
九、其他补充事宜：
附件：上传合同（采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开）。
无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项目.pdf
(GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：无为市洪巷镇人民政府承包人（全称）：安徽臻帝建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项且。2.工程地点：无为市洪巷镇。3.工程立项批准文号：C4.资金来源：县区级财政资金。5.工程内容：园林绿化、路灯、护坡、道路白改黑施工等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：详见工程量清单、施工图纸。二、合同工期计划开工日期：2025年03月09日。计划竣工日期：2025年06月08日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰叁拾玖万玖仟元整（￥1399000.00元）；2.合同价格形式：单价合同五、项目经理承包人项目经理：李伟。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年03月04日签订。十、签订地点本合同在无为市洪巷镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。十三、合同份数本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。发包人：天为市洪巷镇人民政府承包心安徽臻帝建设有限公司法定代表人或其委北代理人：法南表人或其委托代理人：（签字）-（签字）组织机构代码：组织机构代码：91340203MA地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：法定代表人或其委北代理人：法南表人或其委托代理人：IA（签字）-（签字）组织机构代码：组织机构代码：91340203MA地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款采用中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家工商行政管理总局制定印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款，内容不得修改。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：谈判文件、双方签定的合同及补充合同、协议、工程量清单、技术及有关澄清、说明。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：_;电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：;资质类别和等级：联系电话：:电子信箱：通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：规划红线范围内。1.1.3.10临时占地包括：规划红线范围外因施工需要且经发包人或相关部门同意而占用的土地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：L1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）合同专用条款；（3）成交通知书；（4）控制价和工程量清单；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件。若出现顺序不一致时，以本专用条款表述顺序解释为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日；发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套（含竣工图1套），不足的由承包人自行复制费用自理；发包人向承包人提供图纸的内容：本工程全套施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计、专项方案、施工进度计划等；承包人提供的文件的期限为：开工前三天；承包人提供的文件的数量为：一式二份；承包人提供的文件的形式为：纸质及电子资料；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：发包人现场代表。承包人接收文件的地点：发包人办公室及项目部；承包人指定的接收人为：承包人项目负责人。监理人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室及监理项目部；监理人指定的接收人为：总监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1，承包人进行现踏勘，综合考虑人员、机械、车辆等进出场方案。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：有围墙的以围墙为界，无围墙的以采购人指定的范围为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工程施工需要的场内道路和交通设施均由成交供应商负责修建、维修、养护和管理。成交供应商修建的道路和交通设施提供给项目相关单位使用（含相邻项目），上述费用由成交供应商自行报价已包含在签约合同价中。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：不增加造价。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：o2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：:身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：;通信地址：o发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使职权，协调现场各方面的关系，协调处理工程质量、进度、安全、文明施工、环境保护、农民工工资审核、消防保卫等与工程相关的工作，协调办理工程各类验收、检测设计变更、技术及经济技术签证等相关事宜，审核工程进度款等。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：具备施工条件的施工场地。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：L。发包人是否提供支付担保：L发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：二套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子资料。（10）承包人应履行的其他义务：符合芜湖市城建档案馆归档要求的纸质、影像及电子资料。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：;身份证号：;建造师执业资格等级：;建造师注册证书号：1;建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：;联系电话：;电子信箱：通信地址：;承包人对项目经理的授权范围如下：按照合同履行职责，对项目经理签字的文件，均由承包人承担法律责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为本项目未任命项目经理，承包人承担相应的责任并按合同价款的2%支付违约金（发包人有权在工程款中扣除）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：其他原因，导致发包人被一并起诉的，由承包人承担发包人的全部损失（包括但不限于发包人为此承担的诉讼费、律师费等费用），发包人有权直接从应付工程款中扣除。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商确定°17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：/O20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：o20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款：21.1甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。21.2如果甲方延期支付合同款项，乙方可要求甲方按照同期人民银行IPR支付逾期利息。21.3因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。21.4对因不可抗力或政策变化等原因不能签订合同，造成乙方合法利益受损的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3:工程质量保修书发包人（全称）：无为市洪巷镇人民政府承包人（全称）：安徽臻帝建设有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项目签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：无为市湖陇社区和美乡村精品示范村建设工程-人居环境整治提升项目。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：无为市洪巷镇人民政府承包人：安徽臻帝建设有限公司法定代表入或其委托代理人法定代表人或共委代理人：（签字）1（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：发包人：无为市洪巷镇人民政府承包人：安徽臻帝建设有限公司340法定代表入或其委托代理人法定代表人或共委代理人：（签字）（签字）1组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：附件4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率（kW）生产能力备注9854附件6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员
投标 / 标书制作要点（原创）
本精品示范村建设工 人居环境整治提升涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
