乡村旅游采购合同公告（修武县西村乡人民政府2025）
一、合同编号：修财磋商采购-2025-3-A
二、合同名称：修武县西村乡人民政府2025年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目
三、项目编号：修财磋商采购-2025-3
四、项目名称：修武县西村乡人民政府2025年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：修武县西村乡人民政府
地址：修武县西村乡西村
联系人：韩露亿
联系方式：0391-7800049
2.供应商（乙方）：河南新鸿德建设有限公司
企业规模：微型
地址：修武县城关镇幸福路55号二楼
联系人：薛万奎
联系方式：15538967655
六、合同主要信息
1、合同金额：1569134.15 元
2、采购方式：竞争性磋商
3、履约期限、地点等简要信息：
工期90日历天，修武县西村乡田坪村，完成合同约定建设内容。
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
其他房屋施工
合同内约定
90日历天
朱明
豫241141575053
七、合同签订日期：2025年02月25日
八、合同公告日期：2025年3月4日
合同签字版.pdf
·.建设工程施工合同建设单位：修武县西村乡人民政府施工单位：河南新鸿德建设有限公司-1-建筑工程合同书建设单位（以下简称甲方）：修武县西村乡人民政府施工单位（以下简称乙方）：河南新鸿德建设有限公司修武县西村乡人民政府2025年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。第一条工程项目（一）项目名称：修武县西村乡人民政府2025年度修武县西村乡田坪村乡村旅游项目（二）工程地点：修武县西村乡田坪村（三）工程内容：新建餐厅一座，建筑面积：152m，一层框架结构；室外回填土、嵌草砖停车场、硬化地面、路灯、矮墙及挡墙工程。建设内容包括设计图纸中的建筑、安装工程及市政工程。（详见招标文件、工程量清单）。（四）乙方项目经理：朱明证书编号：豫241141575053（五）承包方式：包工、包料、包工期。第二条合同价款：人民币￥1569134.15元，（大写：壹佰伍拾陆万玖仟壹佰叁拾肆元壹角伍分）。第三条合同工期1.合同工期：90日历天开工日期：2025年2月25日，竣工日期：2025年上月26日。2.如遇下列情况，经甲方代表签证后,工期可以顺延。（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。-2-（2）因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。（3）因停水、停电等情况达六小时以上时。（4）甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收为期一年。（二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算。（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。第五条材料设备供应.（一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式签订合同，递交合同总金额10%的履约保函，施工队进场开始施工，支付合同总金额30%的预付款，施工期间可根据形象进度支付工程款，支付进度不超过形象进度；工程竣工经有关部门验收合格后支付合同总金额的80%，经财政评审后付至结算价的100%，按结算价递交3%的质保金保函。第七条工程变更及付款（一）本工程采用包工包料包交工的方式，清单工程量内的工程京A价格按投标文件的价格计算。（二）清单外的工程按照甲方认可的现场签证单进行依实结算，项目价格参照清单内的相同或类似项目单价。（三）若乙方不能按期完工的，每逾期一天，按应付工程款总额的千分之三向甲方支付违约金，因工程延误给甲方造成的一切费用和损失由乙方承担。因不可抗力事件以及甲方原因造成导致工程延误工-3-期，工期应相应顺延。第八条责任范围（一）甲方责任：1.负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通。2.及时组织工程竣工验收工作。3.按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。4.甲方委托村委会负责现场的协调工作。（二）乙方责任：1.按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用。施工期间，乙方应当加强施工安全防范和安全教育，杜绝安全生产事故的发生。施工质量事故、人身安全事故由乙方承担赔偿责任，甲方不对此承担任何赔偿责任。（1）承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。（2）乙方现场施工人员应服从遵守施工场内各项管理规定，服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。（3）乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责赔偿。触犯法律的，依法处理。（4）乙方不得随意将此工程转包他人，尤其不得将工程转包给无资质的个人。（5）乙方不得以任何借口中途停止工程施工，除非征得甲方同意方可停工。2.负责做好材料、设备的采购，保管工作。23.负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。10第九条其它事项（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下-4-列原则。1.经双方充分协商，发出“设计变更通知单”。2.待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲乙双方须分别签字盖章认可。3.增加或变更内容所需材料必须落实。（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负。（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任。（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同具有同等法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无果，可向修武县人民法院提起诉讼。（五）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后终止。第十条本合同一式肆份，其中：甲乙双方各持贰份，均具有同6品品设电电等效力。乙方负责签字或盖章7金甲方负责龙然字或盖章：着工甲方盖章乙方盖章CG签订日期：7025年2月25日签订日期：2025年2月2日..-5-
投标 / 标书制作要点（原创）
本乡村旅游涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
