珠海市人行天桥项目勘察采购合同公告（珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2025）
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心水郡二路人行天桥项目勘察（含钻探、物探、测量）采购项目
采购项目名称：
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心水郡二路人行天桥项目勘察（含钻探、物探、测量）采购项目
采购项目编码：
4404036650243572503031441
项目业主：
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心
服务机构：
武汉地质工程勘察院有限公司
合同名称：
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心水郡二路人行天桥项目勘察（含钻探、物探、测量）采购合同
合同编号：
DJG2025001-KC
合同总金额：
合同签订时间：
2025年03月19日
履约人员：
合同服务期限：
2025年03月19日至2026年12月31日
服务内容：
中标单位负责水郡二路人行天桥勘察工作，工作内容包含测量、物探、钻探，成果文件需满足设计要求及施工图审查要求。采购人有权根据工程实际情况及相关主管部门意见调整工作内容，并按照实际工作内容及中标费率进行费用结算，中标人不得拒绝或以此为由向采购人索赔。
合同附件
水郡二路人行天桥勘察合同.pdf
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 2025-03-26
消厢合同编号：DJG2025001-KC建管WKZHGKKC2025001建设工程勘察合同工程名称：水郡二路人行天桥项目发包人：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心承包人：武汉地质工程勘察院有限公司签约时间：20253月19日年3月19日-发包人委托承包人承担水郡二路人行天桥项目工程勘察（含钻探、物探、测量）工作，工程地点为斗门区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条工作依据2.1发包人给承包人的任务书；2.2发包人提交的基础资料。2.3承包人采用的主要技术标准是：2.3.1《国家三、四等水准测量规范》GB12898-2009；2.3.2《工程测量标准》GB50026-2020；2.3.3《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012);2.3.4《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；2.3.5GB/T20257.1-2007《1:5001:10001:2000地形图图式》；2.3.6采用珠海新坐标系，1956年黄海高程系；2.3.7《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009)；2.3.8《测绘产品检查验收规定》（CH1002-1995）2.3.9《测绘产品质量评定标准》（CH1003-1995）-第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1本项目招标文件；3.2中标通知书；3.3合同；3.4发包人要求及委托书；3.5投标书；3.6其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。第四条本合同项目的规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）项目位于斗门区尖峰南片区水郡二路与育德路交叉口，主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、管线工程、安监工程、照明工程、景观工程等。第五条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间合同序号资料名称份数提交时间有关事宜1勘察任务书1满足勘察进度要求21114201第六条承包人向发包人交付的勘察文件、份数及时间序号资料名称份数提交时间有关事宜1勘察方案及估算1发包人发出勘察任务后2个日历天2勘察成果资料6发包人确认勘察方案及勘察费用估算后15个日历天具体勘察内容以勘察任务书要求为准。成果资料包含地质勘探报告、物探报告（含物探图）、测量报告（含测量图）各6份，须提供相应电子光盘2张（相关图纸可以CAD软件打开，勘察估算能以Excel格式打开，其他提交的报告文件需以word格式打开）及最终版盖章确认的勘察成果PDF扫描件电子版1份。第五条收费标准7.1合同金额暂定为人民币（大写）玖万柒仟贰佰捌拾圆（￥97280.00元）。按2002年国家计委和建设部颁发的《工程勘察设计取费标准》，根据实际工程量及中标费率（76.00%）计算费用，复杂程度按照简单计取。-7.2该工程为政府投资项目，结算如需通过区财政部门或珠海市斗门区政府投资项目审核中心审核，则最终结算金额以区财政部门或珠海市斗门区政府投资项目审核中心审定金额为准。第八条支付方式8.1承包人完成勘察所有工作，提交成果文件满足设计要求及施工图审查要求，且施工图审查通过后，发包人向财政部门申请支付至合同价款的70%，工程竣工验收合格后办理该工程勘察费结算审核，完成结算后支付剩余费用。8.2双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。9.1.2发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付费用。9.1.3发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作的便利条件。9.2承包人责任9.2.1承包人应按国家、省、市规定和合同约定的法律法规、技术规范、标准进行勘察工作，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。9.2.2承包人派专人负责该工程跟踪服务，按照发包人的要求参加该项目工作会议，针对存在问题给予建议或建议。9.2.3承包人应参与发包人组织的工程竣工验收，并在相关验收资料上签字盖章。9.3违约责任9.3.1发包人变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人工作量增加的，经发包人确认后工期顺延。9.3.2根据线上勘察报告审图要求，承包人在接到发包人勘察报告审查通知后，于2个日历天内完成线上审图要求的勘察报告电子版格式并成功上传线上审图系统。审图机构反馈勘察报告审图意见后，于1个日历天内完成线上回复，如延误，则按照逾期交付违约条款执行。9.3.3承包人对勘察成果文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充，由于承包人勘察成果质量问题或深度不足造成该工程造价调整、工期延误或重新补勘、补测、修编的，每发生一次，发包人扣减勘察总费用的10%；造成工程质量事故或重大经济损失，承包人除负责采取补救措施外，发包人视损失程度有权向承包人进行索赔，索赔金额不超过总合同价款（扣税后）9.3.4由于承包人原因逾期交付勘察成果文件的，每延误1个日历天，扣减该项目勘察费的千分之五，逾期超过10个日历天或以上，则发包人有权单方面终止本合同，一切后-果由承包人自行承担，如有给发包人造成工期延误或者损失的，发包人有权向承包人索赔，赔偿金额不超过总合同价款（扣税后）9.3.5发包人对承包人在成果文件质量、工期进度、资料管理、服务配合等多方面进行履约评价和不良行为记录，履约不合格评价的或记录不良行为的，发包人有权对承包人限制其参与发包人组织的项目投标，限制期视情节严重情况而定，并将相关情况报行业主管部门处理。9.3.6承包人应及时了解现场情况，确保成果文件与现场实际情况相符，现场条件变化后应第一时间告知发包人，向发包人提出补勘申请。承包人的成果与现场情况不一致的，发包人有权扣减总服务费用的5%，情节严重的，上报建设主管部门对承包人进行处理。9.3.7承包人报价费率及计费方式不因项目规模调整、工期变化、其它任何情况或条件的变化而调整；本工程勘察所需的基准控制点（含坐标、水准控制点）由承包人自行向相关部门购买，不另计费用；勘察场地以现状条件为准，如有需要，承包人自行勘查现场，中标后不得以现场条件为由，延误提交成果资料。9.3.8各阶段的工作成果必须能通过相关主管部门的审批，涉及到的相关评审的会务费用由承包人自行解决。9.3.9勘察单位需严格按照设计单位提出的并经发包人审核确认的勘察任务书编制勘察方案及勘察费用估算表（模板由发包人提供），勘察方案及费用估算表经发包人审核确认后方可进场开展勘察工作；工作过程中出现需要补勘、补测情况，发包人发出补勘、补测要求后，勘察单位需于3个日历天内进场补勘、补测。9.3.10若因非承包人原因工作终止或合同解除的，对于承包人已完成的勘察工作及该阶段所有配合事项（包括但不限于相关资料的签字确认、成果盖章、验收等），勘察成果经发包人审核确认后，根据上述收费标准，按照实际完成工作量计算的勘察费的80%进行结算并支付，否则不支付任-何费用；如承包人未开展勘察工作的，不支付任何费用。9.3.11因非承包人原因工程暂停实施，暂停期间承包人的一切费用，包含但不限于人员、机械窝工费用，由承包人自行承担，承包人不得以此为由向委托人索赔。9.3.12现场勘察工作人员安全由承包人负责，承包人应加强现场承包人员管理，实施前做好安全技术交底工作。9.3.13允许承包人委托第三方具有检验检测资质的单位进行检测，相关检测费用已包含在总费用中，由承包人支付给第三方检测单位。9.3.14根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》，承包人应协助发包人在施工招标文件中列明危大工程清单，并在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险，项目适用的软基处理方式，设计交底时说明勘察相关注意事项，针对岩土问题提出可行的处理措施，因承包人未执行上述规定或约定造成工程质量、安全及工期问题的，每次扣减合同价款的2%。9.3.15承包人需执行《珠海市住房和城乡建设局关于实施强化我市房屋市政工程勘察质量管理“六项措施”的通知》，在勘察现场作业前2日填报相关资料报住房城乡建设主管部门登记，摄制钻孔开孔位置、终孔层位、岩土芯样采取情况等质量监控影像资料并存档管理，影像资料应保存至工程竣工验收并作为验收资料存档，承包人未按要求提供，发包人有权拒付该部分费用。9.3.16工作协调会、项目汇报、各主要阶段的验收、竣工验收以及其他发包人要求项目负责人到场的情况，项目负责人必须到场参加，无故缺席的每次支付合同价款的2%作为违约金。连续缺席2次的，承包人应按照发包人提出的要求无条件更换项目负责人。9.3.17地质钻探作业前应提前联系发包人进行现场监1察，现场作业记录上应由发包人（或监理单位）签字确认，a作业记录未经发包人（或监理单位）确认的，或作业记录与实际不符的，发包人有权拒付该部分费用。9.3.18承包人应当在达到费用结算条件后及时向发包人办理结算手续，并按发包人要求提交结算资料，承包人无故拒绝办理结算，承担一切责任后果。经发包人催促后三个月内仍未办理的，发包人有权按照有利于发包人原则单方面办理结算，承包人不得有异议。9.3.19本项目为政府投资项目，进度款与结算款的支付需要经过相关部门的审批，发包人已完成请款申请视为发包人已履行合同支付的相关约定，不承担逾期未支付的相关责任。财政部门对资金及资料审批有严格的流程，承包人应全面评估该工程合同款审批流程的周期，因实际支付的时间因素造成承包人损失，承包人不得向发包人提出费用及利息索赔。9.3.20承包人对违约金扣罚有异议的应在收到扣罚通知后5天内向发包人提出并附上依据材料，经发包人核实不应扣减的，撤消违约金扣罚决定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向珠海市斗门区人民法院起诉。承包人不得向发包人主张律师费、诉讼费及利息第十二条合同生效及其他12.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.2本合同双方签字或盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，承包人贰份。12.3双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）2发包人单位名称了（盖章）珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心ARFHTT2法定代表人（签字或盖章经办人（签字）李洪驰联系电话2789631联络邮箱dmjgzxtzs@zhuhai.gov.cn单位联系地址珠海市斗门区白蕉镇禾益四路333号斗门建设大厦8楼单位联系电话0756-2789631传真0756-2789615承包人单位名称（盖章）武汉地质工程勘察院有限公司统一社会信用代码91420000177566317A法定代表人（签字或盖章）法定代表人身份证号码******************法定代表人联系电话18627820905经办人（签字）林俊华联系电话13326696919经办人邮箱183372144@qq.com公司联系地址武汉市汉阳区江城大道298号公司联系电话027_84868481传真公司联系邮箱邮编账户名称武汉地质工程勘察院有限公司开户银行建行武汉世贸支行银行账号42050186865200000094承包人主要管理人员表项目名称：水郡二路人行天桥项目承包人（公章）名称姓名职务职称/资质证书身份证号码联系电话备注一、公司管理人员法定代表人文超董事长******************18627820905其他人员二、项目管理人员项目负责人林俊华项目经理工程师/土木工程师（岩土）******************13326696919各专业负责人罗文言技术员助理工程师******************19981971987公司联系电话：027_84868481公司联系邮箱：1833721440qq.com公司联系地址：武汉市汉阳区江城大道298号注：需附上法定代表人身份证复印件、项目管理人员职称或资质证书和身份证复印件。姓名文超好名林俊华性制男民族汉性别男民族汉出生1985年9月5日出生1990年8月7日住址武汉市汉阳区夏家湾特1住址广东省珠海市香洲区旅游号路2888号34栋602房公民身份号码421022198509054532中华人民共和国公民身份号码421123199008076852中华人民共和国居民身份证签发机关武汉市公安局汉阳分局居民身份证签发机关珠海市公安局有效期限20180115-2038.0115有效期限2018.04.02-203804.02姓名文超好名林俊华性制男民族汉性别男民族汉出生1985年9月5日出生1990年8月7日住址武汉市汉阳区夏家湾特1住址广东省珠海市香洲区旅游号路2888号34栋602房公民身份号码421022198509054532公民身份号码421123199008076852中华人民共和国中华人民共和国居民身份证居民身份证签发机关武汉市公安局汉阳分局签发机关珠海市公安局有效期限20180115-2038.0115有效期限2018.04.02-203804.02不落公中华人民共和国注册木上程师（岩土）注册执业证书本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业.姓名林俊华证书编号AY244201874中华人民共和国住房和城乡建设部NO.AY0035984发证日期22024年05月10日广东省职称证书姓名：林俊华身份证号：******************职称名称：工程师专业：岩土工程级别：中级取得方式：职称评审通过时间：2023年07月04日评审组织：珠海市工程系列建筑专业中级职称评审委员会证书编号：2304003030898职称发证单位：珠海市人力资源和社会保一发证时间：2023年08月30日专用章查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc姓名罗文言性别男民族汉出生1994年7月3日任址四川省马边彝族自治县薮坝镇东升村3组132号公民身份号码511133199407031015中华人民共和国居民身份证签发机关鸟边彝族自治县公安局有效期限2022.0511-204205.11广东省职称证书姓名：罗文言身份证号：******************职称名称：助理工程师专业：岩土工程级：助理级取得方式：初次职称考核认定通过时间：2022年06月19日评审组织：珠海市工程系列建筑专业中级职称评审委员会，证书编号：2204006025539发证单位：珠海市人力资源和社会保隍发证时间：2022年07月31日专用章查询网址：http:/www.gdhiss.gov.cn/gdwetzyjsrc斗门区建管中心建设工程保密承诺书珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心：为保护水郡二路人行天桥项且的图纸、技术文件、工程量以及工程造价等工程资料信息，现就保密有关事项，我司郑重承诺如下：1.遵守国家、省、市相关法律、法规、规章及你方有关规定，严格按照工作要求和程序开展工作，履行保密义务。2.妥善保存本单位登录系统账号和密码。3.不泄露有关工程项目的材料、数据和结果。4.不人为干预有关工程数据。5.你方向我方提供、出示的或我方在项目承包工作及实施过程中所知悉的工程数量、规模、位置、相关图纸、估概预算文件、批复文件、技术资料等，无论在披露时是否以口头、图像、光盘、软件、U盘、移动硬盘或书面方式表达、体现或传递，均具有保密性，我方保证采取所有必要的方法对以上信息进行保密，随项目招标公告或项目招标文件同时发布的成果文件除外。我方如有违反以上承诺，你方有权单方面解除合同，并上报上级主管部门处理，造成你方损失的，你方有权向我方追偿，包括（但不限于）：法院诉讼的费用、律师酬金和费用、所有损失或损害等。星励质工承诺人（公章承诺人法定代表人（签字或盖章）：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心执行“十个严禁”规定为进一步加强我中心工程建设管理工作的监督力度，提高工作人员廉洁、高效、服务意识，我中心把“十个严禁”规定随合同一并向承包人发送，请承包人对违反“十个严禁”规定的行为进行举报，对举报线索，经查实的，我中心将依严格按照相关规定进行处理。举报电话：0756-2789613、0756-2789616举报邮箱：dmjgzxozhuhai.gov.cn举报方式：电话、邮箱或中心意见箱（位于中心813室旁墙上）严禁玩忽职守、徇私枉法。不准索取或接受服务单位、承包人及项目其他相关单位的奖金、奖品、礼金、礼品、各种津贴、有价证券和贵重物品等。二、严禁不作为乱作为、要特权抖威风。决不允许在管理服务活动中故意刁难、态度恶劣粗暴、拖拉推诿、吃拿卡要的；三、严禁不履职尽责，侵犯管理服务对象正当利益。决不允许侵犯管理服务对象知情权、欺瞒讴骗、拒不办理正常业务的。四、严禁作风漂浮、违反群众纪律。决不允许漠视群众利益，对待群众简单粗暴、推诿扯皮、吃拿卡要。五、严禁违规参与营利活动。决不允许利用职权或影响力与服务单位商业来往；严禁纵容或默许配偶、子女及其他亲属参与服务单位的营利活动，谋取私利。六、严禁在潜在服务单位、承包人及项目其他相关单位违规报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用；七、严禁请托说情打招呼。不准向潜在服务单位、承包人及项目其他相关单位介绍、推荐设计单位、施工单位、材料和工程设备等；八、严禁利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动；九、严禁参加由供货方主办的工程设备及建筑材料等的采购活动；十、严禁私自借用代建单位、潜在服务单位、承包人及项目其他相关单位的汽车等交通工具办私事。凡违反“十个严禁”的，依规依纪依法严肃处理。式至LG-U：8
投标 / 标书制作要点（原创）
本人行天桥项目勘察涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。珠海市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
