易涝 整体改造工程勘察设计 建设工程勘察 易涝区域整体改造工程勘察设计采购合同公告（元氏县住房和城乡建设局2025）
元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计一标段建设工程勘察合同
发布时间： 2025-03-20
一、合同编号：DFHB-ZB-2025003/01 二、合同名称：元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计一标段建设工程勘察合同 三、项目编码：HB2025013330010044 四、项目名称：元氏县长春桥（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计 五、合同主体 采购人：元氏县住房和城乡建设局 地址：石家庄市元氏县常山路125号 联系方式：商建波 供应商：河北天璞基础工程有限公司 地址：保定市七一中路1206号五楼 联系方式：张渊哲0311-89176665 六、合同主要信息 主要标的名称：元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计一标段：勘察 规格型号：勘察服务质量： 满足工程各方面的需求，并达到国家现行勘察规范要求 主要标的数量：1 主要标的单价：1385000 合同金额：1385000.00 履约期限、地点等简要信息：合同签订之日起 30 日内完成勘察工作。 采购方式：公开招标 七、合同签订2025-03-20 八、合同公告2025-03-20 九、其他补充事宜：
元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计一标段：勘察-已签约一标段中标通知书-元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计
发布时间：
2025-03-20 采购人：
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局目录第一部分合同协议书一、工程概况二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、合同文件构成七、承诺八、词语定义九、签订时间十、签订地点十一、合同生效十二、合同份数第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1词语定义1.2合同文件及优先解释顺序1.3适用法律法规、技术标准1.4语言文字1.5联络1.6严禁贿赂1.7保密第2条发包人2.1发包人权利2.2发包人义务2.3发包人代表第3条勘察人3.1勘察人权利3.2勘察人义务3.3勘察人代表第4条工期4.1开工及延期开工4.2成果提交日期4.3发包人造成的工期延误4.4勘察人造成的工期延误4.5恶劣气候条件第5条成果资料5.1成果质量5.2成果份数5.3成果交付5.4成果验收第6条后期服务6.1后续技术服务6.2竣工验收第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.2定金或预付款7.3进度款支付7.4合同价款结算第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.2变更合同价款确定第9条知识产权第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.2不可抗力的通知10.3不可抗力后果的承担第11条合同生效与终止第12条合同解除第13条责任与保险第14条违约14.1发包人违约14.2勘察人违约第15条索赔15.1发包人索赔15.2勘察人索赔第16条争议解决16.1和解16.2调解16.3仲裁或诉讼第17条补充条款第三部分专用合同条款第1条一般约定1.1词语定义1.2合同文件及优先解释顺序1.3适用法律法规、技术标准1.4语言文字1.5联络1.7保密第2条发包人2.2发包人义务2.3发包人代表第3条勘察人3.1勘察人权利3.3勘察人代表第4条工期4.2成果提交日期4.3发包人造成的工期延误第5条成果资料5.2成果份数5.4成果验收第6条后期服务6.1后续技术服务第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.2定金或预付款7.3进度款支付7.4合同价款结算第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.2变更合同价款确定第9条知识产权第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.2不可抗力的通知第13条责任与保险第14条违约14.1发包人违约14.2勘察人违约第15条索赔15.1发包人索赔15.2勘察人索赔第16条争议解决16.3仲裁或诉讼第17条补充条款附件A勘察任务书及技术要求................错误！未定义书签。附件B发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表错误！未定义书签。附件C进度计划............................错误！未定义书签。附件D工作量和费用明细表..................错误！未定义书签。第一部分合同协议书发包人（全称）：_元氏县住房和城乡建设局勘察人（全称）：河北天璞基础工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计一标段：勘察项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。一、工程概况1.工程名称：元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计一标段：勘察2.工程地点：元氏县城区长春路、G107、东环、思源路3.工程规模、特征：本项目主要建设雨水管网米，污水管网米，建设雨11149米，污水管网6784米，建设雨水泵站1座；拆除及恢复路面、照明、交通设施、框架桥、框构桥等及其他配套设施的恢复。本文件为勘察部分，即一标段：勘察，包括长春路(东环-昌盛街）雨、污水管道，思源路（育元街-槐阳大街）雨、污水管道，长春路（嘉惠街-昌盛街）污水管道改造，拆除及恢复路面、照明、交通等及其他配套设施的恢复，新建雨水泵站，整治排水明渠及坑塘等。二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计一标段：勘察2.技术要求：_满足现行相关规范及相关技术标准要求3.工作量：根据发包方提供的规划总平面图、设计方提供的勘察技术要求结合规范要求进行布置。三、合同工期1.开工日期：2025年3月20日2.成果提交日期：_合同签订之日起30日内完成勘察工作。3.合同工期（总日历天数）30天四、质量标准质量标准：满足工程各方面的需求，并达到国家现行勘察规范要求。五、合同价款1.合同价款金额：人民币（大写）_壹佰叁拾捌万伍仟元整(¥1385000元)2.合同价款形式：固定总价六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。九、签订时间本合同于2025年03月20日签订。十、签订地点本合同在石家庄市元氏县签订。十一、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十二、合同份数本合同一式陆份，具有同等法律效力，发包人执肆份，勘察人执贰份。发包人：（印章）元氏县住房城乡和建设局勘察人：（印章）河北天璞基础工程有限公司法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）统一社会信用代码：111301320007789041统一社会信用代码：91130602746879971Q地址：河北省石家庄市元氏县常山路125号地址：保定市七一中路1206号五楼邮政编码：051130，邮政编码：071000电话：0311-86530160，电话：0311-89176665传真：0311-86530160，传真：0311-89176665电子邮箱：yuanshishejishi@163.com电子邮箱：hebeitianpu@126.com开户银行：中国农业银行股份有限公司开户银行：农行保定分行营业部元氏县支行账号：50331001040028571，账号：50575101040007537效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。第16条争议解决16.1和解因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。16.2调解因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。16.3仲裁或诉讼因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。第17条补充条款双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。第三部分专用合同条款第1条一般约定1.1词语定义_____________见通用条款1.1_______________________________________1.2合同文件及优先解释顺序1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：_见通用条款1.2_____________1.3适用法律法规、技术标准1.3.1适用法律法规需要明示的规范性文件：_《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版1.3.2适用技术标准特别要求：________________/________________________________使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：_________________/________________________________1.4语言文字本合同除使用汉语外，还使用___/____语言文字。1.5联络1.5.1发包人和勘察人应在14天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.5.2发包人接收文件的地点：元氏县住房和城乡建设局发包人指定的接收人：商建波发包人指定的联系方式：0311-86530161勘察人接收文件的地点：石家庄市鹿泉铜冶镇永壁西街翰林天润1-2-702_勘察人指定的接收人：_万会丽勘察人指定的联系方式：15031100962__1.7保密合同当事人关于保密的约定：_见通用条款1.7第2条发包人2.2发包人义务2.2.2发包人委托勘察人搜集的资料：_区域地质资料2.2.7发包人对安全文明施工的特别要求：_安全第一、预防为主、综合治理。___2.3发包人代表姓名：商建波职务：主任联系方式：0311-86530161授权范围：负责签订合同和处理后续与勘察相关事宜第3条勘察人3.1勘察人权利3.1.2关于分包的约定：_禁止分包_____3.3勘察人代表姓名：_袁班庭__职务：项目负责人_联系方式：_13582177901授权范围：负责签订合同和处理后续与勘察相关事宜第4条工期4.2成果提交日期双方约定工期顺延的其他情况：按招标文件执行4.3发包人造成的工期延误4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定：_按招标文件执行第5条成果资料5.2成果份数勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为/份。5.4成果验收双方就成果验收期限的约定：_见通用条款5.4_第6条后期服务6.1后续技术服务后续技术服务内容约定:_验槽、竣工验收。后续技术服务费用约定：按招标文件执行后续技术服务时限约定：_直到竣工完毕。第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：付款方式：签订合同后发包人支付勘察人合同总额30%为预付款；勘察人提交纸质勘察报告（含CAD电子版）后发包人支付至合同总额90%；勘察报告通过施工图审查合格后发包人支付至合同总额100%。合同专用条款补充条款：由于材料价格、人工费用调价不作为计算勘察费用的取费基数。7.1.2本合同价款采用固定总价方式确定。（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：____/_________风险费用的计算方法：_______________/_______________________风险范围以外合同价款调整因素和方法：________/______________（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：____/_________风险范围以外合同单价调整因素和方法：_________/____________（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：_____/________7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：按招标文件执行7.2定金或预付款7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:___________/____________或预付款的金额：________/__________7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：_________________7.3进度款支付7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：/7.4合同价款结算最终合同价款支付的约定：_签订合同后发包人支付勘察人合同总额30%为预付款；勘察人提交纸质勘察报告（含CAD电子版）后发包人支付至合同总额90%；勘察报告通过施工图审查合格后发包人支付至合同总额100%。第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.1.1变更范围变更范围的其他约定：按招标文件执行8.1.2变更确认变更提出和确认期限的约定：按招标文件执行8.2变更合同价款确定8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：按招标文件执行8.2.3确认变更合同价款报告时限的约定：按招标文件执行第9条知识产权9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_按招标文件执行关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_按招标文件执行9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_按招标文件执行关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：_按招标文件执行9.5勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按招标文件执行第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.1.1双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：按招标文件执行___10.2不可抗力的通知10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按招标文件执行10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按招标文件执行第13条责任与保险13.2工程勘察责任保险的约定：按招标文件执行第14条违约14.1发包人违约14.1.2发包人违约责任（1）发包人支付勘察人的违约金：通用条款14.1.2（1）修改为“合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，发包人按实际发生的费用支付勘察人。”（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：_通用条款14.2勘察人违约14.2.2勘察人违约责任（1）勘察人支付发包人的违约金：通用条款（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：通用条款（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：通用条款（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：_通用条款第15条索赔15.1发包人索赔索赔程序和期限的约定：通用条款15.2勘察人索赔索赔程序和期限的约定：通用条款第16条争议解决16.3仲裁或诉讼双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：（1）向____项目所在地____仲裁委员会提请仲裁；（2）向发包人所在地的人民法院提起诉讼。第17条补充条款双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：无中标通知书河北天璞基础工程有限公司：你方递交的元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程勘察设计（一标段：勘察）投标文件于2025年02月17日上午9:30开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。中标价：1385000.00元勘察服务期限：30日历天勘察服务质量：满足工程各方面的需求，并达到国家现行勘察规范要求项目负责人：袁班庭AY171300923注册土木工程师（岩土）请你方在接到本通知书后的20日内到元氏县住房和城乡建设局与我方签订勘察服务合同。特此通知。招标单位：元氏县住房和城乡建设局（盖单位章）代理公司：北京典方建设工程咨询有限公司（单位盖章）2025年02月21日附录：本项目委托北京典方建设工程咨询有限公司负责代理招标，项目组负责人：敦楠HBDZ2021038市政工程中级工程师，成员：药瑞、王云霞。
投标 / 标书制作要点（原创）
本易涝 整体改造工程勘察设计 建设工程勘察 易涝区域整体改造工程勘察设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
