10KV配电工程采购合同公告（蚌埠市淮上明居建设运营有限公司2025）
淮上明居东区10KV配电工程合同公告BB2025SQGCZ0091
淮上明居东区10KV配电工程工程合同公告项目编号BB2025SQGCZ009
合同编号：
BB2025SQGCZ0091
合同名称：
淮上明居东区10KV配电工程
项目编号：
BB2025SQGCZ009
项目名称：
淮上明居东区10KV配电工程
标段编号：
BB2025SQGCZ0091
标段名称：
淮上明居东区10KV配电工程
合同甲方
：
蚌埠市淮上明居建设运营有限公司
合同乙方
：
五洋电力建设股份有限公司
所属行业：
房建
合同金额：
3251.358727万元
合同价格形式：
单价方式
合同签订日期：
2025年03月26日
合同公告日期：
2025年03月26日
合同期限：
120天
代理机构：
蚌埠市招标投标咨询服务有限公司
中标公告：
https://ggzy.bengbu.gov.cn/jyxxgk/002001/002001004/002001004001/20250224/6c1e13e5-4878-4c4d-a668-eae18671bc76.html
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：本页面合同数据由采购人提供，本网站对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：
0天0小时0分0秒
在线提交
办理意见：
提交
办理时间：
2025-03-26 16:24
在线审核
办理意见：
通过
办理时间：
2025-03-26 16:24
合同上传.pdf
履约担保.pdf
履约担保.docx
淮上明居东区10KV配电工程施工合同项目名称：淮上明居东区10KV配电工程项目编号：建设单位：蚌埠市淮上明居建设运营有限公司施工单位：五洋电力建设股份有限公司说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：蚌埠市淮上明居建设运营有限公司承包人（全称）：五洋电力建设股份有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮上明居东区10KV配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：淮上明居东区10KV配电工程。2.工程地点：蚌埠市淮上区小蚌埠镇西外环东侧、淮上大道北侧3.工程立项批准文号：淮发改（2021）108号。4.资金来源：国有资金。5.工程内容：工程总建筑面积为272651.96平方米，主要包括：地下车库(含人防地库)、地下室、16栋住宅、5座配电房（包含1座开闭所）、4个门卫室、一栋幼儿园。本次招标为淮上明居东区10KV配电土建及供电设备安装工程施工。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：所有图纸及清单内容。7、项目规模：淮上明居东区10KV配电工程，东区建设一座二级开闭所（所在位置D12#楼北侧）、5座配电房（1#配电房位于D3#楼北侧4*800kVA、2#配电房位于D10#商业楼南侧4×800kVA、3#配电房位于D9#楼北侧4×800kVA、4#配电房位于D14#楼南侧4×800kVA、5#配电房位于开闭所一层2×800kVA）与2台630kVA箱变（小区配套专变）及1台500kVA幼儿园箱变。二、合同工期计划开工日期：2025年月日。计划竣工日期：2025年月日。工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币叁仟贰佰伍拾壹万叁仟伍佰捌拾柒元贰角柒分（大写）(¥32513587.27元)；其中：含暂列金300万元。（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币叁佰万元整（大写）(¥3000000.00元)。2.合同价格形式：固定价格五、项目经理承包人项目经理：陈孝君。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年3月26日签订。十、签订地点本合同在蚌埠市淮上区签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款全文引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认且盖章的对合同内容表示实际性影响的会议纪要、工程变更、经济签证、设计变更等资料1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：建基工程咨询有限公司；资质类别和等级：；联系电话：18355320302电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：湖北湘电建设工程有限公司；资质类别和等级：；联系电话：15072690560；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用合同条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：具体详见设计文件（含图纸与变更）、工程量清单、招标文件及附件（含答疑补遗）、技术标准和要求等文件1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：1）中标通知书；2）合同协议书；3）专用合同条款及其附件；4）通用合同条款；5）招标文件及其附件（含答疑补遗）；6）投标函及其附录；7）技术标准和要求；8）图纸；9）已标价工程量清单或预算书；10）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用合同条款；发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套，如承包人需要增加图纸，发包人可代为复制，费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：发包人、全过程咨询人（含监理）、质监站及相关主管部门要求提供的与施工有关的一切必要文件，包含但不限于：（1）施工组织设计、施工专项方案、进度计划、材料采购及进场计划；（2）不可竞争费用的使用明细及相关文件；（3）供应材料计划、资金使用计划；（4）当月完成的工程量及进度款申请报表文件；（5）竣工后，提交竣工图及对应电子版文件；（6）发包人要求提供的其他报表。承包人提供的文件的期限为：按发包人要求提供；承包人提供的文件的数量为：满足发包人、全过程咨询人（含监理）所需，具体数量由发包人确定；承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版（光盘）发包人审批承包人文件的期限：按发包人要求。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：陈岑监理人接收文件的地点：项目部监理人指定的接收人为：周家春1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人应按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并由承包人自行承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人在投标前应充分踏勘现场，以现场实际施工界面为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除现场已有道路、塔吊、人货电梯等由总承包单位按照总包服务费提供的免费便利条件外，其他所需临时道路和交通设施等施工条件由承包人自行解决，费用自理。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件8：履约担保（发包人名称）：蚌埠市淮上明居建设运营有限公司鉴于（发包人：蚌埠市淮上明居建设运营有限公司，以下简称“发包人”）与（承包人：五洋电力建设股份有限公司）（以下称“承包人”）于2025年月日就（淮上明居东区10KV配电工程）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元(¥)。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9：预付款担保（发包人名称）：蚌埠市淮上明居建设运营有限公司根据（承包人：五洋电力建设股份有限公司，以下称“承包人”）与（发包人：蚌埠市淮上明居建设运营有限公司，以下简称“发包人”）于2025年月日签订的（淮上明居东区10KV配电工程）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元(¥)。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件10:支付担保（承包人）：五洋电力建设股份有限公司鉴于你方作为承包人已经与（发包人：蚌埠市淮上明居建设运营有限公司，以下称“发包人”）于年2025月日签订了淮上明居东区10KV配电工程）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：，38阳光保险集团财产保险SushinelnuranceGroupPAClauurante履约保证保险（凭证）蚌埠市淮上明居建设运营有限公司（发包人名称）：鉴于蚌埠市淮上明居建设运营有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）接受五洋电力建设股份有限公司（承包人名称，以下简称承包人）于2025年02月10日参加淮上明居东区10KV配电工程（项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履约与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。1.保险单号：133512228202500000922.履约保证保险金额人民币（大写）陆拾伍万零贰佰柒拾壹元柒角伍分（￥650271.75元）3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发的工程接收证书之日止，但尽管前述，本保险有效期最晚不超过2025年07月04日。4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，我司承诺对属于保险责任且理赔资料齐全的，在7个工作日内赔付。5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。6.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请工程所在地仲裁委员会仲裁。7.本保险凭证自我方法定代表人（或其委托人）签字并加盖单位章之日起生效。保险人：阳光财产保险股份有限公司合肥中心支公司（盖单位章）（签字）法定代表人或其委托代理人地址：安徽省合肥市政务区绿洲西路置地广场E座28楼邮政编码：230000电话：18715101413日期：2025年03月04日阳光保险集团财产保险SunhlnelnsuranceGroupPaCInurante履约保证保险（凭证）蚌埠市淮上明居建设运营有限公司（发包人名称）：鉴于蚌埠市淮上明居建设运营有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）接受五洋电力建设股份有限公司（承包人名称，以下简称承包人）于2025年02月10日参加淮上明居东区10KV配电工程（项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履约与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。1、保险单号：133512228202500000922.履约保证保险金额人民币（大写）陆拾伍万零贰佰柒拾壹元柒角伍分（￥650271.75元）3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发的工程接收证书之日止，但尽管前述，本保险有效期最晚不超过2025年07月04日。4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，我司承诺对属于保险责任且理赔资料齐全的，在7个工作日内赔付。5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。6.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请工程所在地仲裁委员会仲裁。7.本保险凭证自我方法定代表人（或其委托人）签字并加盖单位章之日起生效。保险人：阳光财产保险股份有限公司合肥中支公司（盖单位章）（签字）法定代表人或其委托代理人：地址：安徽省合肥市政务区绿洲西路置地广场E座28楼邮政编码：230000电话：18715101413日期：2025年03月04日
投标 / 标书制作要点（原创）
本10KV配电工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
