工程设计服务采购合同公告（拜城县米吉克乡人民政府2025）
一、采购人名称：拜城县米吉克乡人民政府
二、供应商名称：中述设计集团有限公司
三、采购项目名称：拜城县米吉克乡人民政府服务市场项目
四、采购项目编号：2001101000019734019
五、合同编号：11N01056805420252
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
工程设计服务
详见附件
项
1.0
60000
60000
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：拜城县米吉克乡人民政府
联系人：古丽米拉·买买提
联系电话：13579393917
传真：/
地址：新疆阿克苏拜城县米吉克乡人民政府
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
米吉克乡库木买里村就业基地建设项目——施工图设计(11N01056805420252).pdf
米吉克乡库木买里村就业基地建设项目--施工图设计合同编号：11N01056805420252采购单位（甲方）：拜城县米吉克乡人民政府服务单位（乙方）：中述设计集团有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循新疆维吾尔自治区本级国家机关、事业单位及（或）团体组织新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网“工程设计服务”项目-中述设计集团有限公司采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网“工程设计服务”项目-中述设计集团有限公司服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网“工程设计服务”项目-中述设计集团有限公司服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、服务项目、价格金额单位：元序号商品名称品牌型号配置要求采购数量计数单位成交单价小计1工程设计服务--品牌:1项60000.0060000.00合同总价（元）60000.00合同总价（大写）陆万元整二、付款方式支付方式：待该项目施工图审查合格后，发包人支付设计费总额的50%，计30000元整（人民币大写：叁万元整）；待项目竣工验收后，发包人支付尾款计总设计费的50%，计30000元整（人民币大写：叁万元整）。三、服务条款第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条发包人应向设计人提交的有关资料及文件2.1设计委托书1份2.2发改委的立项批复1份2.3工程规划许可证1份2.4选址意见书1份2.5地形图1份2.6资料签收单1份2.7设计委托书1份第三条设计人应向发包人交付的设计资料及文件3.1施工蓝图：4份注：在发包人提交完整资料后15个工作日内完成并提交设计成果。第四条双方责任4.1发包人责任4.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人员有权提出相应延长提交施工蓝图的时间。4.1.2发包人较大变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需1/3返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。4.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。4.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。4.2设计人责任4.1.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。4.1.2设计人采用的主要技术标准是：按国家相关规范及技术规程执行。4.1.3设计合理使用年限：按国家标准及相关行业技术规范确定的年限执行。4.1.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。4.1.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。4.1.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔，该保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效。第五条违约责任5.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付相应的费用。5.2为“发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，且经设计人书面催告后发包人拒不改正，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。5.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，承担由此给发包人造成的全部损失。5.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。延误超过30日的，发包人有权单方面解除合同，并要求设计人支付合同总价款30%的违约金，违约金不能弥补损失的，超出的部分由设计人承担。5.5发包人及承包人应切实履行本合同，如一方违约，违约方需向守约方支付合同总价款的30%的违约金，还需承担守约方因主张权利产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师代理费、保全费、保险费、误工费、公证费、鉴定费、交通食宿费等费用。5.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付合同总价款30%的违约金。第六条其他6.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。6.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。6.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。6.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关的设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。6.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。6.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。6.7双方的地址以本合同记载内容为准，双方中任何一方若地址变更，须在变更后【24】小时以内通知另一方。如未履行通知义务，一方按原地址通知或送达的视为已经送达，未通知方承担因此造成的一切责任及损失。本合同载明的双方地址作为双方发生纠纷时人民法院送达法律文书的地址。因乙方施工图设计不合理，造成甲方无法施工或施工增加成本的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方从新无偿设计，并承担违约责任或实际损失。6.8本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）甲乙双方因该合同产生纠纷的，协商解决，协商不成的，任何一方均可向拜城县人民法院起诉，违约方或败诉方需承担相对方因主张权利所支付的诉讼费、保全保险费、鉴定费、律师代理费、实际损失等一切费用。6.9本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。6.10本合同经双方签章后生效，合同双方就本合同的传真件真实有效。6.11本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。6.12本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。6.13其它约定事项：发包人进行方案重大调整（如布局、柱网等）时，另行协商补充设计收费。甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人（签字）：，法定（授权）代表人（签字）：2/3地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市南溪镇支行账号：账号：951005010002396821签订日期：签订日期：
投标 / 标书制作要点（原创）
本工程设计服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
