应急供电系统建设采购合同公告（黄平县卫生健康局2025）
黄平县2024年人民医院新院区应急供电系统建设项目合同公告
一、合同编号：/
二、合同名称：黄平县2024年人民医院新院区应急供电系统建设项目政府采购合同
三、项目编号： P52262220250001M6
四、项目名称： 黄平县2024年人民医院新院区应急供电系统建设项目
五、合同主体
采购人（甲方）: 黄平县卫生健康局
地 址: 黄平县县城
联系方式: 15985556388
供应商（乙方）: 贵州中恒建设工程有限责任公司
地 址: 黄平县新州镇中心村
联系方式: 13595586155
六、合同主要信息
黄平县2024年人民医院新院区应急供电系统建设项目政府采购合同
七、合同签订日期：2025年04月05日
八、合同公告日期：2025年04月07日
九、项目付款日期：2025年05月31日
十、其他补充事宜
文件预览：
合同pdf.pdf
黄平县2024年人民医院新院区应急供电系统建设项目合同书建设单位：黄平县卫生健康局施工单位：贵州中恒建设工程有限责任公司工程名称：黄平县2024年人民医院新院区应急供电系统建设项目工程地址：黄平县人民医院新院区内工程编号：第1页共5页工程合同第一条协议方定义黄平县卫生健康局以下简称甲方。以下简称乙方。贵州中恒建设工程有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程具体实际，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，双方本着平等互利的原则，经协商同意签订本合同。第二条工程项目一、工程名称：黄平县2024年人民医院新院区应急供电系统建设项目2二、工程地址：黄平县人民医院新院区内三、工程内容：：2台800kw柴油发电机组、2套控制设备、16米油管、2台油箱及油系统设备、个储油罐2个（具体要求按照实施方案执行）。四、工程总造价：人民币捌拾玖万捌仟玖佰陆拾元整（￥：898960.00元）2、乙方开具9%增值税普通发票备注：1、本工程总造价为最终结算价五、开工日期：2025年4月20日六、竣工日期：2025年5月20日第三条双方责任一、甲方责任：1、提供相关施工图纸。2、按合同规定方式付款。3、为乙方进场施工做好一切准备工作，并提供设备堆放及临时设施场地、库房。4、负责协调乙方和设计单位、其他施工单位及行政主管部门的配合。5、甲方对乙方的施工进度、质量进行全面监督，发现安装过程中存在问题应及时向乙方提出。A6、甲、乙双方组织人员验收。二、乙方责任1、乙方服从甲方的统筹安排，接受甲方的管理，协助甲方办理工程协调管理工作。2、乙方执行工程施工、行业规范要求施工，必须与其他施工单位互相密切配合。3、施工单位根据工程量清单、施工图纸进行施工，设备和材料应按工程量清单要求供货（后附工程量清单）。4、本工程不得转包、分包，施工单位须组织一个现场管理班子，项目负责人与甲方联系，现场管理人员须与甲方积极配合并服从统一管理。5、施工单位应文明施工，保持施工现场地整洁。6、乙方施工人员应自觉遵守国家的法律、法规和甲方的规章制度有关规定，注意施工安全。第2页共5页第四条工程期限一、自进场施工到竣工为30天（与总包土建同步竣工或根据甲方具体竣工时间）。二、遇下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，甲方在合同规定开工日期前三天未能提供施工现场的场地、库房、水、电源及其他未能具备进场施工条件的。（2）不属包干系数范围内的设计变更，至使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。（3）在施工过程中如因甲方、总包方停电、停水8小时以上，影响正常施工的。（4）非乙方原因或甲方签证不及时而影响下道工序施工。（5）未按合同约定拨付预付款、工程款而影响施工。（6）人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而延误工期。三、由于甲方原因造成工程中途停建、缓建等，甲方应赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压等的实际损失，并承担违约责任。自停工日期计算三个月后按工程款的日5%支付乙方违约金，以此类推。四、由于乙方原因造成工程中途停建、缓建等，未按合同规定完成工程，乙方须承担违约责任。自合同规定完工日期计算按工程款的日5%支付乙方违约金，以此类推。第五条工程价款与支付方式一、合同价款的确定本工程实行一次性包干，工程合同价款一次性包干。设备、材料单价任何一方不得擅自改变，如工程量发生增减，双方出具工程联系单为准，以原预算计价书方式程序计算。二、工程款支付（以汇票、电汇、信汇形式支付）。本合同自签订日生效后，即5个工作日内预付总工程款的50%，工程完工安装调试好验收后5个工作日内支付50%的剩余工程款，工程质保期贰年。甲方不按协议付款，甲方从应付之日起向乙方支付应付款项利息并承担违约责任。本项目的所有权及使用权属乙方所有，乙方有权终止甲方的使用。2第六条工程质量及验收一、质量符合行业标准要求。二、工程具备竣工验收条件，乙方向甲方代表提交竣工验收报告，甲方组织有关人员验收，并在验收后48小时内给予验收。三、甲方代表在收到乙方送交的竣工报告5个工作日内不组织验收，或验收后5个工作日内不予批准，可视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。四、甲方如不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费及违约责任。第七条工程维保一、保修期限：本工程保修期为24个月，自验收合格之日起计算。保修期内如属质量原因，乙方第3页共5页承担维修费用，如属甲方使用不当，材料费用由甲方承担，乙方负责免费修理。二、保修期满后，乙方以优惠的价格长期供应配件，并定期派专业人员回访工程质量、使用状况、处理问题。三、乙方负责操作人员的培训、指导，使甲方人员能熟练掌握使用技术。第八条违约责任一、甲方延期付工程款的，每天须向乙方偿付延期工程款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%，并承担相关的责任。同时甲方仍应继续履行付款义务。二、因甲方未按合同约定付款，导致本项目无法顺利施工，双方约定为期30日的协商时间，超过30日甲方仍不能解决问题继续履行本合同，甲方应根据已完成的施工工程量进行清算并向乙方支付相应的工程款及相关损失。三、因乙方原因造成的，须承担支付甲方每天3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。四、本工程合同签订后即具有法律效应，甲、乙双方未经对方同意单方面解除合同的，视为违约，违约方须赔偿履约方本合同工程总价款的10%作为违约金。违约方还须赔偿由此给履约方带来的所有经济损失，包括但不限于守约方为继续履行合同而支付的其他费用。五、本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等，均由违约方承担。第九条其他一、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，本合同自双方签字并盖章之日起立即生效。二、本合同如有未尽事宜，由双方协商另行解决。协商不成双方可向姓有众民法院提起诉讼。超甲方名称：黄平县卫生健康局乙方名称：贵州恒建设工程有限责任公司（公章）：（公章）：法定代表人：法定代表人：1委托代理人委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：日期：日期：200年1月（日第4页共5页
投标 / 标书制作要点（原创）
本应急供电系统建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
