水上运动训练基地建设工程 房屋修缮采购合同公告（威海市体育运动学校2025）
南海水上运动训练基地建设工程合同公示
威海市体育运动学校南海水上运动训练基地建设工程采购合同公示
一、合同编号：SDGP371000000202502000034A_001_001
二、合同名称：南海水上运动训练基地建设工程
三、采购项目编码：SDGP371000000202502000034
四、采购项目名称：南海水上运动训练基地建设工程
五、合同主体
采购人：威海市体育运动学校
地址：威海市文化中路附69号
联系方式：5817830
供应商（乙方）：威海盛华建设集团有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区科技路666号16楼
联系方式：15266111555
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
房屋修缮
标准
1
233.771407
233.771407
履约期限、地点等简要信息：南海水上训练基地
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025-03-24
八、合同公告日期：2025-04-24
九、其他补充事宜：
附件：
南海水上运动训练基地建设工程合同书.pdf
山东省政府采购合同（工程类）子化政府采购政厅政厅项目名称：南海水上运动训练基地建设工程山合同编号：SDGP371000000202502000034A001计划编号：37100000050300120250001采购人：威海市体育运动学校供应商：威海盛华建设集团有限公司采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司电子化政府财政签订时间：二〇二五年三月二十四日山东省财政1化政府采购化政府采购七政府采购采购人（甲方）：威海市体育运动学校政厅供应商（乙方）：威海盛华建设集团有限公司财根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就南海水上运动训练基地建设工程程项目（SDGP371000000202502000034）采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：第一部分合同协议书一、工程概况1.工程名称：南海水上运动训练基地建设工程2.工程地点：威海市体育运动学校。3.工程立项批准文号：4.资金来源：自筹资金。5.工程内容：详见工程量清单。山东省财政厅6.工程承包范围：施工及保修全过程。二、合同工期计划开工日期：2025年3月25日。计划竣工日期：2025年7月5日。采购工期总日历天数：100日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准电子化政财工程质量符合国家验收规范合格标准。山东省四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）人民币贰佰叁拾叁万柒仟柒佰壹拾肆元零柒分（￥2337714.07元）：2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：季宁。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：山东省财政厅（1）中标通知书（如果有）（2）投标函及其附录（如果有）；2化政府采购化政府采购（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；电子化政府采购（5）技术标准和要求；山东省财政厅（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺贴1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。板W4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年3月24日签订。十、签订地点本合同在威海市环翠区签订。电子化政府采购十一、补充协议东省财政厅合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效3政府采购本合同自各方签字盖章后生效。十三、合同份数财政厅3本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。发包人：（（公章）承包人：(公章）图法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人电子化政府（签字）（签字）化政组织机构代码：组织机构代码：91371000661368179G地址：威海市环翠区文化中路附69号地址：威海市高区科技路666号16楼邮政编码：264200邮政编码：264200法定代表人：刘万强法定代表人：潘伟委托代理人：毕永忠委托代理人：刘攀电话：0631-5819252电话：0631-5296958政府采传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行:中国农业银行股份有限公司开户银行：政厅省威海高技术产业开发区支行账号：账号：15560201040013563山东省财政厅山东省财政厅4厅子化政府采购第二部分通用合同条款山东省财政按山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局共同制定的山东省建设工程施工合同（示范文本）（SDF—2019-0002）第二部分通用合同条款执行。)5化政府采购化政府采购m第三部分专用合同条款省财政厅第三部分专用合同条款A山东省财政1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分：合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。中1.1.2合同当事人及其他相关方61.1.2.4监理人：I名称：锶山东省建设监理咨询有限公司；资质类别和等级：鳃鳃工程监理综合资质锶；联系电话：鳃0631-5810059鳃；电子信箱：鳃鳃鳃鳃鳃鳃锶锶/鳃锶鳃锶锶锶；通信地址：鳃鳃鳃鳃鳃锶/锶锶鳃鳃鳃鳃鳃。1.1.2.5设计人称：名鳃；资质类别和等级：山东省财政厅联系电话：鳃鳃鳃鳃鳃鳃锶鳃；电子信箱：鳃鳃鳃鳃鳃鳃锶锶鳃锶鳃鳃；通信地址：鳃鳃鳃锶锶恩。鳃鳃鳃鳃鳃鳃鳃鳃鳃。1.1.3工程和设备府采购1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场化地。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。电子化省1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。山1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中6化政府采购化政府采购政府采购政府采购华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。1.4标准和规范小1.4.1适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范（包括收费标准）等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；米付发包人提供国外标准、规范的份数：;厅发包人提供国外标准、规范的名称：政电子化政府采1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书采购大（3）招标文件（4）投标文件及其附件电子化政府采购（5）本合同专用条款（6）本合同通用条款山东省财政厅（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）已标价的工程量清单（10）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6图纸和承包人文件电子化政府1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；东省财政山发包人向承包人提供图纸的数量：六套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。1.6.4承包人文件7化政府采购化政府采购需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件：承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；0承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备Te关于现场图纸准备的约定：开工前15天发包人向承包人提供完整的施工图纸陆套。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；发包人指定的接收人为：发包人代表：毕永忠。承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；承包人指定的接收人为：承包人项目经理：o监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.8严禁贿赂疤电子化政府采购政厅合同当事人不得以贿赂的方式，抹去非法利益或损害对方利益。因一方合同当事人的贿赂造成对方经济损失的，应赔偿损失，病承担相应的法律责任。承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通伤害发包人利益。承包人不得为监理人提供合同约定以外的任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。1.10交通运输采购1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确8化政府采购化政府采购定。厅子化政府采购子化政府采购话因承包人原因造成承包人提供的工程所需的场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责由此产生的费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。必1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。1.13工程量清单错误的修正化政府采出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/2.发包人山2.2发包人代表发包人代表：府采购姓名：毕永忠；职务2联系电话：0631-5819252电子化政府采购电子信箱：；东省财政厅小通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供9化政府采购化政府采购提供施工现场2.4.1电子化政府采购关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。2.4.2提供施工条件山东省财政厅关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1）发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。（2）发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。2.5资金来源证明及支付担保.发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：电子化政府采购3承包人东省财政厅山3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸二套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料（含分包工程资料)移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2‰承担违约责任（上限为工程总造价的2‰）。采购承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。（6）承包人应履行的其他义务：化政府①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。10政府采购综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：电子化政府采购风险范围以外合同价格的调整方法：/山东省财政厅2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、经济技术签证；措施费（一）包干计取使用，措施费（一）中的工程量结算时按实调整。水电费由承包人按实承担。12.2预付款电：12.2.1预付款的支付山东省预付款支付比例或金额：30%o预付款支付期限：合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量电子化政府采购12.3.1计量原则东省财政厅工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：1、本工程按照工程量清单（固定综合单价）进行前期招投标及后期结算工作。同一单位工程相同清单项报价不一致时，结算时按其中最低综合单价执行。K2、工程计量（1）施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。（2）工程施工合同、报价文件的商务条款。21（3）工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和报价文件中相关报价条款的要求。3、措施费（一）包干计取使用，措施费（二）中的工程量结算时按实调整。承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：/。电子。省12.3.6其他价格形式合同的计量山东其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期由甲方分四次向乙方支付。第一次付款：合同签订生效并具备实施条件，乙方出具发票后5个工作日内支付合同总金额的30%;第二次付款：工程竣工验收合格，付款至合同总金额的70%；第三次付款：审计完成后支付至审计定案金额的98%；省第四次付款：余款2%为工程保修金，竣工验收合格始一年后付清。甲方在收到乙方提供的发票后5个工作日内支付款项。未能通过验收的，甲方不予支付相应合同价款，已经支付的，甲方有权要求返还。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前向发包人提供上月16日至当月15日完成的工程量报告三份。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。电子化政府（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。山东省财政（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按22化政府采购化政府采购政府采购工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后48小时报送发包人F发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告48小时（2）发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告7天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。12.5农民工工资12.5.2人工费支付方式厅政人工费支付采用以下第（4）种方式大电子化政府采购（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。1（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。13.验收和工程试车电子化政13.1分部分项工程验收山东省财13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收采购13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。政府采购发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后3天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：2313.3工程试车电子化政府采购13.3.1试车程序工程试车内容：/山东省财政厅（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场子化政府采购承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内省财政厅14.竣工结算山14.1竣工结算申请竣工付款申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款14.2竣工结算审核采购府采购发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后90天内审核完毕发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款14.4最终结清小114.4.1最终结清申请单98：承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收后一月内。14.4.2最终结清证书和支付改15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期山东省财缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金24政府采购关于是否扣留质量保证金的约定：扣留厅子化政府采购在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：中标金额的2%；采购（2）2%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留政厅质量保证金的扣留采取以下第/种方式省财（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：/。关于质量保证金的补充约定：15.4保修政用15.4.1保修责任工程保修期为：。15.4.3修复通知山东省财政厅承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：财政厅省（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。25化政府采购化政府采购（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同t承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约电子化政缩烫省16.2.1承包人违约的情形能承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。16.2.2承包人违约的责任化政府采承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.3因承包人违约解除合同头于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行山发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定17.不可抗力采购17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险26化政府采购化政府采购关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决府采20.3争议评审0子化政府采购政厅合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：财20.3.1争议评审小组的确定东山争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：L。争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼财政厅省因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：山（1）向威海市仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。21.补充条款27山牌骤与f米f米州82T1雅山暴率甲牌品甲f米州雅山易甲山品率米州市f米州市11牌雅山易崋牌雅山昴海米州市沙軎工：172山海甲棉与宴f米州市电子化政府采购厅电子化政府采购工程质量保修书省财政茶山东省财政厅发包人（全称）：威海市体育运动学校承包人（全称）：威海盛华建设集团有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就南海水上运动训练基地建设工程（工程全称）签订工程质量保修书、工程质量保修范围和内容家1承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：府采购1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为二年；114.电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；5.供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7.其他项目保修期限约定如下：本工程质保期为二年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包29h政府采购人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。02.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用采购保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。厅子化政府采购工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人(公章）：地址：威海市环翠区文化中路附69号地址：威海市高区科技路666号16楼委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电子化政府采电子化政府山东省财政山东省财电子化政府采购电子化政府采购山东省财政厅山东省财政厅30化政府采购化政府采购
投标 / 标书制作要点（原创）
本水上运动训练基地建设工程 房屋修缮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
