美丽乡村示范点建设采购合同公告（始兴县顿岗镇人民政府2025）
公告内容：
始兴县顿岗镇人民政府始兴县顿岗镇石坪村美丽乡村示范点建设项目的合同公告
一、合同编号
GDTZ2O25—561
二、合同名称
始兴县顿岗镇石坪村美丽乡村示范点建设项目
三、项目编号
GDTZ2O25—561
四、项目名称
始兴县顿岗镇石坪村美丽乡村示范点建设项目
五、合同主体
采购人(甲方)：始兴县顿岗镇人民政府
地址：始兴县顿岗镇
联系方式：0751-3242111
供应商(乙方)： 广东玄华建设有限公司
地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑商住小区5幢418号写字间
联系方式：0751-8638928
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
始兴县顿岗镇石坪村美丽乡村示范点建设项目
1(项)
2,982,571.89
2,982,571.89
合同金额： 2,982,571.89元，大写金额：贰佰玖拾捌万贰仟伍佰柒拾壹元捌角玖分
履约期限：2025年02月11日至2025年05月10日
履约地点：始兴县顿岗镇石坪村
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年02月10日
八、合同公告日期
2025年04月25日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
始兴县顿岗镇人民政府
2025年04月25日
广东省建设工程施工合同工程名称：始兴县顿岗镇石坪村美丽乡村示范点建设项目工程地点：始兴县顿岗镇石坪村发包人：始兴县顿岗镇人民政府承包人：广东玄华建设有限公司1/8广东省建设厅制合同书发包人：（全称）始兴县顿岗镇人民政府承包人：（全称）广东玄华建设有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：始兴县顿岗镇石坪村美丽乡村示范点建设项目。工程地点：始兴县顿岗镇石坪村。工程内容：设计图纸和招标工程量清单施工。项目代码：2404-440222-17-01-771017。二、项目建设内容项目建设内容：提升水圳、背街小巷道路，建设雨污管网、生态停车场、路灯及四小园等子项目，以及完善乡村基础设施。三、合同工期工程合同工期总日历天数：90天拟从2025年2月11日开始施工，至2025年5月10日竣工完成。四、质量标准工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)标准。218五、工程价款本工程合同含税总价为：￥：2982571.89元（人民币）贰佰玖拾捌万贰仟伍佰柒拾壹元捌角玖分。六、项目经理承包人项目经理：唐川七、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与广东省建设工程标准施工合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。八、词语含义本协议书中有关词语含义与广东省建设工程标准施工合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。九、承包人的责任1.承包人向发包人承诺按照本合同约定的施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义务。2.承包方按合同价包工、包料、包质量、包安全、包文明施工，并履行本合同规定的全部义务。3.在施工过程中因承包人原因造成安全责任事故，由承包方负责。4.在12个月质量缺陷保修时间内负责保修责任。十、发包人责任1.发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，配合承包方顺利施工，履行本合同所约定的全部义务。十一、付款方式：3/81.一期支付比例：合同签订支付合同总价格的30%作为工程预付款；2.二期支付比例：工程进度款按实际完成工程量的100%支付，支付至不低于合同总价的80%工程进度款；3.三期支付比例：工程完工经验收合格并办理结算审核后支付至结算总价的100%（支付结算价的100%前，承包人应将结算总价3%的质量保证金支付至采购人指定账户，或以银行保函、保险保函、担保保函等非现金形式提交）。十二、安全文明施工要求1.必须遵守国家安全生产法律法规和有关规程规范，成交供应商对项目施工安全负全责。2.成交供应商应设有专职安监人员，对项目施工过程中落实安全措施，预防事故发生。华3.成交供应商应按采购人要求提供项目施工安全资料。4.成交供应商应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经采购人同意，成245交供应商不得擅自使用与施工无关的采购人设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。5.现场施工临时用水、临时用电接口及围蔽工程由成交供应商自行解决。发生临时用水、用电设施的安全和维护及围蔽工程的纠纷均由成交供应商负责，所发生的费用均由成交供应商承担。6.成交供应商在施工过程中应确保安全文明施工，做到人离场清。4/87.成交供应商必须接受采购人的监督、检查，对采购人提出的安全整改意见必须及时整改。8成交供应商必须按照采购人对外来人员的管理要求，配合做好出入管理工作。19.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省市相关文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。十三、工程偏差011.以发、承包双方确认的工程量清单内容为准，超出工程量清单内容按现场实际发生发、承包双方签证验收，按实际增加工程量双方确认。2.本项目以总合同金额内结算方式。如发生变更和增加，工程量按实结算，结算总价原则上不超过合同总价。3.工程造价调整项目若是招标文件统一报价的暂列金（预留金）项目以及招标清单项目中没有的和材料单价暂估的项目，按（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），（2）国家和省市相关工程量计算规范、2018年广东省建筑装饰、安装工程等综合定额，和现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定，（3）其它相关文件等。工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的参考价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价缺价的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，由甲方审核，审核暂定金额后的总价超过招标时的暂定价格，按招标暂定价格算，如无法确定专业设备及特种材料暂估单价，以材料采购合同、发票、进账单溯源。结算时规费、税金等其它费用则按有关规定5/8计算。整个项目最终以甲方审核为准。十四、验收要求1.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。如双方约定由乙方提供竣工图并盖章，则以经甲方审图确认为准。L2.本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范。3.工程竣工验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收合格证书，实际竣工日期以甲乙双方签字确认的验收合格报告的最后日期为准，验收合格交付采购人使用。十五、违约责任与赔偿损失1.工程竣工后，由甲方组织验收，按照国家相关验收标准执行，验收不合格，乙方无条件进行返工，所有费用由乙方负责，如果返工的工期超过约定的工期的，则每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金。2.乙方因非不可抗力及非甲方原因导致未能按本合同规定的交货时间交付工程，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。3.其它违约责任按《民法典》处理。十六、双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议，统一由韶关市产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，6/8合同其它事项和条款仍应继续履行。守约方为维护合法权益产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；F（2）调解要求停止施工，且为双方接受；学十七、不可抗力发生不可抗力（因战争、动乱、重大疫情、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及合同约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害事件）时，按国家有关法律执行；同时，任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。十八、其它1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书、补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应当在变更当日内书面通知对方，否则，应当承担相应责任。4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同项下的义务。5.竣工验收以乙方提供完整竣工验收资料为准，并办理竣工验收报告。十九、合同生效：1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。7/82.本合同订立地点：始兴县顿岗镇3.本合同书一式六份，其中甲方肆份，乙方贰份。合同所规定的权利义务履行完毕后即自行消失。L发包人：（公章）承包人：(公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：组织机构代码：91440204MA521WCFXR地址：始兴县顿岗镇人民政府地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑商住小区5幢418号写字间邮政编码：邮政编码：512000法定代表人：法定代表人：施文豪委托代理人：委托代理人：电话：电话：0751-8638928传真传真：0751-8638928开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司韶关市分行账号：账号：44050162073800000475合同订立时间：2025年2月10日8/8
投标 / 标书制作要点（原创）
本美丽乡村示范点建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
