易地搬迁山洪沟治理采购合同公告（科尔沁右翼前旗德伯斯镇人民政府2025）
一、合同编号： 152221-NMGHY-CS-20250001-HT-2557397
二、合同名称： 德伯斯镇好仁嘎查易地搬迁山洪沟治理项目
三、项目编号： 152221-NMGHY-CS-20250001
四、项目名称： 德伯斯镇好仁嘎查易地搬迁山洪沟治理项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 科尔沁右翼前旗德伯斯镇人民政府
地 址： 内蒙古科右前旗德伯斯镇
联系方式：18248210521
供应商（乙方）：黑龙江雷胜建设工程有限公司
地 址：：黑龙江省哈尔滨市南岗区南开街60-2号2单元13层1号(住宅)
联系方式：13394520720
六、合同主要信息
主要标的名称：德伯斯镇好仁嘎查易地搬迁山洪沟治理项目
规格型号（或服务要求）：详见合同
主要标的数量：1.0000项
主要标的单价：2499256.560000元
合同金额： 249.925656万元
履约期限、地点等简要信息：德伯斯镇人民政府
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2025-04-22
八、合同公告日期： 2025-04-25
九、其他补充事宜：
附件：
b5ea2b45-27f3-41b1-be13-aec409c7c686_施工合同.pdf
b5ea2b45-27f3-41b1-be13-aec409c7c686_施工合同.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
政府采购合同合同编号：甲方：科尔沁右翼前旗德伯斯镇人民政府地址：科尔沁右翼前旗德伯斯镇乙方：黑龙江雷胜建设工程有限公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区南开街60-2号2单元13层1号（住宅）根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及德伯斯镇好仁嘎查易地搬迁山洪沟治理项目（填写项目名称）152221-NMGHY-CS-20250001填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。一、工程项目基本情况（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：具体内容详见工程量清单及图纸。（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单二、工程建设设计及相应的工期要求合同签订后90日内完成。注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。三、工程质量要求（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求：2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求：3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。四、对工程验收的约定一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：一次性验收，符合国家及行业标准。注：根据项目具体情况填写。（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。五、合同金额在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为2499256.56元（小写）贰佰肆拾玖万玖仟贰佰伍拾陆元伍角陆分（大写）。六、付款时间及条件（一）付款方式：1期：开工后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的30.00%2期：工程量达到80%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的50.00%3期：财政评审后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的20.00%（二）乙方账户信息乙方名称：黑龙江雷胜建设工程有限公司开户银行：中国银行股份有限公司哈尔滨西大直街支行银行账号：173997045402七、甲方对乙方工程的监督甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随胜时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。八、质量保证及售后服务磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。九、违约条款（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的承担违约责任。延期达到日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。（不适用）（三）乙方逾期交付工程的，每迟延一日，承包人向发包人支付1万元违约金，乙方应按照不超过合同总金额的5%承担违约责任。延期达到30日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方应向甲方支付违约金5000元。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额2%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）：违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。十、不可抗力条款因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在10天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。十一、争议的解决方式合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式（二）解决：（一）提交项目所在地仲裁委员会仲裁。（二）向项目所在地人民法院起诉。十二、合同保存合同文本一式四份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、监督部门各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。十三、合同附件本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力1.工程清单（双方应盖章确认）2.乙方出具的报价单（函）3.成交结果公告及成交通知书4.甲方磋商（谈判）文件5.乙方响应文件6.甲乙双方商定的其他文件十四、双方约定的其他事宜无十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十六、本合同由甲乙双方盖章生效。甲方名称（章）乙方名称：（章）甲方法定代表人或负责人：（签字）签字）乙方法定代表人或负责人201年“月!16日年月日浩周昂志15222182107中标通知书项目编号：152221-NMGHY-CS-20250001黑龙江雷胜建设工程有限公司科尔沁右翼前旗德伯斯镇人民政府于2025年04月08日就德伯斯镇好仁嘎查易地搬迁山洪沟治理项目（项目编号：152221-NMGHY-CS-20250001）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。中标合同包号合同包1中标合同包名称德伯斯镇好仁嘎查易地搬迁山洪沟治理项目中标金额（元）2,499,256.56合计金额（大写）：贰佰肆拾玖万玖仟贰佰伍拾陆元伍角陆分禹招标代理有限责任公司2025年04月09日-第1页-
投标 / 标书制作要点（原创）
本易地搬迁山洪沟治理涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
