互花米草监测防治项目作业设计 互花米草防治监测设计采购合同公告（饶平县林业局2025）
饶平县2025年互花米草监测防治项目作业设计
采购项目名称：
饶平县2025年互花米草监测防治项目作业设计
采购项目编码：
44512200701603X2504070478
项目业主：
饶平县林业局
服务机构：
潮州市惠丰建设工程有限公司
合同名称：
饶平县2025年互花米草监测防治项目作业设计
合同编号：
44512200701603X2504070478
合同总金额：
￥6,000.00元
合同签订时间：
2025年04月28日
履约人员：
郭文明、陈应娟
合同服务期限：
2025年04月28日至2025年05月28日
服务内容：
本次项目设计我县海岸线外延300米范围内37961.02亩监测面积以及50亩防治；总资金25万元。因工程施工需要，现在需要在网上选聘有资质的第三方对整个作业施工进行系统的规划设计。
合同附件
互花米草防治监测设计合同.pdf
饶平县林业局 2025-04-29
设计资质证编号：LDG丙2023-230合同编号：潮惠设计2025年第07号设计合同书饶平县2025年互花米草监测防治项目工程名称：饶平县2025年互花米草监测防治项目建设单位：饶平县林业局设计单位：潮州市惠丰建设工程有限公司委托方：饶平县林业局受托方：潮州市惠丰建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国森林法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程设计与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1工程名称饶平县2025年互花米草监测防治项目2.工程批文：。3.工程内容：互花米草监测面积37961.02亩、防治50亩。4工程地址：饶平县境内二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：饶平县境内2.工程设计服务内容：工程设计、现场服务。三、工程设计周期计划设计周期30天。四、合同价格形式与签约合同价签约合同价为：人民币（大写）陆仟元整（￥6000元），设计服务费根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及释义结合行业收费标准，并执行饶府办函（2021）27号文件精神，设计费以该项目工程预算价￥250000元*0.03为7500元，再下浮20%取整数￥6000元为合同价。五、设计费支付方式受托方提交工作成果，经市林业局批复同意后，项目财政资金到委托方账户后，受托方开具等额发票，15个工作日内一次性支付设计费。六、合同文件构成第2页本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；在合同履行过程中形成的有关文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。六、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务，并提交：作业设计书、设计图（一式八份）七、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。八、合同订立1.订立时间：2025年4月28日。2.订立地点：潮州市饶平县。3本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。4合同生效：自合同签订之日起生效。委托方：饶平县林业局受托方：潮州市惠丰建设工程有限公司（盖章）（盖章）法定代表人或委托代理人：新法定代表人或委托代理人：第3页第二部分专用合同条款一、双方责任1.1发包人责任：1.1.1发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。1.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大的修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。1.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。1.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。1.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。1.2设计人责任：1.2.1设计人应按国家技术规范、标准及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。第4页1.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及地方的有关规范、规程及规定。1.2.3设计合理使用年限：按照国家标准。1.2.4设计人按本合同约定向发包人交付资料及文件。1.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。1.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成损失，发包人有权向设计人索赔。二、违约责任：2.1发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合烟同项目停缓建，发包人均按规定支付设计费。2.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金不超过合同约定的设计费。2.3由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。第5页三、合同价款及支付本合同价款为人民币大写：陆仟元整（￥6000.00元），按以下方式支付：受托方提交工作成果，经市林业局批复同意后，项目财政资金到委托方账户后，受托方开具等额发票，15个工作日内一次性支付合同价款。工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费3人次（含技术交底服务及竣工验收），超过上述约定人次赴项目现场所发生的费用由发包人另行支付。项目因客观因素终止或施工图提交之后延迟一年以上开工的发包人应向设计人支付工程预留的全部费用。重新开工设计人继续提供施工现场服务，所需费用另行协商。支付凭证以乙方账户到账为准，如现金支付乙方需另开收款收据做为甲方支付凭证。四、合同变更或终止4、1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；4、2合同生效后，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，结算相应阶段的设计费。4、3合同生效后，设计人要求终止或解除合同，应当返还发包人已支付的设计费并承担合同总价款2%的违约金。五、争议解决合同争议的最终解决方式为下列第2种方式（1提请广东省潮州市仲裁委员会进行仲裁。（2向潮州市饶平县人民法院提起诉讼。以下无正文。第6页
投标 / 标书制作要点（原创）
本互花米草监测防治项目作业设计 互花米草防治监测设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
