综合楼工程建设 教育用房施工采购合同公告（曹县教育和体育局2025）
曹县王集镇中学综合楼工程建设项目合同公示
曹县教育和体育局曹县王集镇中学综合楼工程建设项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP3717210002025020000241_001
二、合同名称：曹县王集镇中学综合楼工程建设项目
三、采购项目编码：SDGP371721000202502000024
四、采购项目名称：曹县王集镇中学综合楼工程建设项目
五、合同主体
采购人：曹县教育和体育局
地址：曹县赣江路中段
联系方式：15254077525
供应商（乙方）：曹县通创建筑工程有限公司
地址：山东省菏泽市曹县文化路西段路北县商务中心大楼6楼
联系方式：15552079309
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
教育用房施工
无
1
404.809326
404.809326
履约期限、地点等简要信息：曹县王集镇中学校内
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2025-05-07
八、合同公告日期：2025-05-08
九、其他补充事宜：
附件：
曹县王集镇中学综合楼工程建设项目合同.pdf
王集中学综合楼施工合同(3).pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:曹县王集镇中学综合楼工程建设项目合同编号:SDGP3717210002025020000241_001计划编号:37172100017000120240065采购人:曹县教育和体育局供应商：曹县通创建筑工程有限公司采购代理机构:曹县睿衡项目管理有限公司签订时间：二〇二五年五月七日目录一、合同协议书二、通用条款三、专用条款四、房屋建筑工程质量保修书五、安全生产合同，1一、合同协议书采购人（全称）：曹县教育和体育局P供应商（全称）：曹县通创建筑工程有限公司内根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曹县王集镇中学综合楼工程建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议一、工程概况1.工程名称：曹县王集镇中学综合楼工程建设项目。2.工程地点：曹县王集镇中学校内。3.工程批准文号：电子化政府采4.资金来源：财政资金5.工程内容：主体工程、装修工程、安装工程，详见工程量清单及图纸。群体工程应附《供应商承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：主体工程、装修工程、安装工程，详见工程量清单及图纸二、合同工期化政计划开工日期：2025年5月8日。电子化政府采计划竣工日期：2025年9月5日。工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准9K工程质量符合达到国家规范规定的验收合格标准。电子化政府又四、签约合同价与合同价格形式1小1.签约合同价为：人民币（大写）肆佰零肆万捌仟零玖拾叁元贰角陆分（￥4,048,093.26元）；2其中：安全文明施工费：人民币（大写）壹拾捌万柒仟捌佰贰拾陆元壹角壹分（￥187826.11元）；2.合同价格形式：固定单价合同，根据工程量据实结算，若工程量发生调整，以投标文件中的综合单价调整总价五、项目经理孔祥礼供应商项目经理六、资金来源预算内资金4,048,093.26元；财政专户资金：0元；自筹资金：0元。广七、付款方式电子化政电子化政府果口一次性支付方式：口分期支付方式其他支付方式：基础完工付至合同价款的30%，主体完工付至合同价款的60%，所有工程竣工验收合格并经财政结算评审后付至结算价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后一次性付清（待财政资金拨付到位后，七个工作日内支付）。八、合同融资事项按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，石确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。3九、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标或成交通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十、承诺1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十一、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。十二、签订时间本合同于2025年5月7日签订。，4十三、签订地点本合同在曹县教育和体育局签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自合同签订之日起生效。十六、合同份数本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。采购人：(公章)，供应商：(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）住所：山东省菏泽市曹县文化路西段路北县商务住所：曹县赣江路中段，中心大楼6楼法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：15254077525，电话：15552079309传真：，传真：开户银行：，开户银行：莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行账号：，账号：803026501421015136邮政编码：，邮政编码：，5采购人：(公章)供应商：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）住所：曹县赣江路中段住所：山东省菏泽市曹县文化路西段路北县商务中心大楼6楼法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：15254077525电话：15552079309传真：传真：开户银行：开户银行：莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行账号：账号：803026501421015136邮政编码：邮政编码：5二、通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）的通用条款。三、专用条款合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）中的《专用条款》。1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：供应商的书面承诺。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：曹县卓元建设工程咨询有限公司；资质类别和等级：房屋建设工程专业甲级；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：山东省菏泽市曹县曹城街道办事处湘江西路路北。1.1.2.5设计人：名称：山东东瑞规划设计研究院有限公司；资质类别和等级：工程设计建筑行业（建设工程）甲级；联系电话：/；电子信箱：/；，6通信地址：山东省菏泽市单县园艺街道办事处平原路东仟山商务大厦12层。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、济南市的地方法规和有关部门的规章、规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第1.5条。1.6图纸和供应商文件1.6.1图纸的提供采购人向供应商提供图纸的期限：另行约定；采购人向供应商提供图纸的数量：另行约定；采购人向供应商提供图纸的内容：另行约定。1.7联络1.7.1采购人和供应商应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2采购人接收文件的地点：另行约定；采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；供应商指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：，71.11知识产权1.11.1关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。2.采购人2.2采购人代表采购人代表：姓名：周沫；身份证号：******************；职务：教体局校产办主任；联系电话：（0530）3397555；电子信箱：jy370121@163.com；发包人对发包人代表的授权范围如下：/。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。2.4.2提供施工条件关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。(2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，供应商自行解决。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经采购人确认后承担费用。，8(5)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：采购人按部门规定办理。(6)水准点与坐标控制点交验要求：另行协商。(7)图纸会审和设计交底时间：由采购人通知具体时间。(8)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。(9)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商3.供应商3.1供应商的一般义务（5）供应商提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸2、竣工内业资料。供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。（6）供应商应履行的其他义务：A、供应商按规定办理环保、安全等手续。B、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。C、供应商按照本合同9.1（2）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：孔祥礼；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级；建造师注册证书号：鲁2372012202255933；，9建造师执业印章号：鲁2372012202255933；安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2022）8039752；联系电话：（0530）3620698；电子信箱：/；承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场的施工管理，并对施工工程的进度、质量、安全、费用、合同等进行全面负责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月不得少于24天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按1000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则供应商将承担成交价2%的违约金。3.2.3供应商擅自更换项目经理的违约责任：采购人有权要求供应商进行赔偿，每发生一次扣除结算价的千分之五作为赔偿金。3.2.4供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。3.3供应商人员3.3.1供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。3.3.3供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。3.3.4供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.5供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则供应商承担成交价2%的违约金。供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与报价文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人，10每缺一天罚款1000元，其他每缺一天罚款300元，并在当月的工程进度款中扣除。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：\\。主体结构、关键性工作的范围：\\。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：\\。其他关于分包的约定：\\。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：\\。3.6工程照管与成品、半成品保护供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保供应商是否提供履约担保：\\。供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：\\。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：刘光；职务：总监理工程师；监理工程师执业资格证书号：37026167；联系电话：13685400022；电子信箱：/；通信地址：/；，11关于监理人的其他约定：。20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向本项目所在地有管辖权的人民法院起诉。，12四、工程质量保修书发包人（全称）：曹县教育和体育局承包人（全称）：曹县通创建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就曹县王集镇中学综合楼工程建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。，13四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：日期：日期：，14发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：日期：日期：五、安全生产合同为在曹县王集镇中学综合楼工程建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人曹县教育和体育局(以下简称“甲方”)与供应商曹县通创建筑工程有限公司(全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：一、甲方职责1．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1．乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应，15按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。，16本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：曹县教育和体育局，乙方：曹县通创建筑工程有限公司单位名称(公章)：，单位名称(公章)：住所：曹县赣江路中段，住所：山东省菏泽市曹县文化路西段路北县商务中心大楼6楼法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：（签字或盖章），（签字或盖章）电话：15254077525，电话：15552079309签订日期：2025年5月7日，签订日期：2025年5月7日，17
投标 / 标书制作要点（原创）
本综合楼工程建设 教育用房施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
