素朴人民法庭建设装修工程 素朴人民法庭建设装修工程施工采购合同公告（黔西市人民法院2025）
【黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程】黔西市人民法院_中标合同
项目名称：
黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程
项目编号：
P52050020250002RL
分包名称：
黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程
合同名称：
黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程施工合同
合同金额：
4,205,870.88元
合同币种：
人民币
甲方：
黔西市人民法院
乙方：
贵州西鸿建设工程有限公司
文件预览：
【黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程】黔西市人民法院_中标合同.pdf
素朴合同.pdf
项目名称：黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程项目编号：P52050020250002RL分包名称：黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程合同名称：黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程施工合同合同金额：4,205,870.88元合同币种：人民币甲方：黔西市人民法院乙方：贵州西鸿建设工程有限公司第一部分合同协议书发包人（全称）：黔西市人民法院承包人（全称）：贵州西鸿建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程。2.工程地点：黔西市素朴新街中段。3.工程内容：黔西市人民法院素朴人民法庭建设装修工程：包括法庭院坝硬化、安保值班室建设、食堂建设、公共卫生间建设、法庭院坝绿化、室内外装修、文化墙、灯具、中央空调等，招标工程量清单及施工图所列全部内容。4.工程承包范围：法庭院坝硬化、安保值班室建设、食堂建设、公共卫生间建设、法庭院坝绿化、室内外装修、文化墙、灯具、中央空调等，招标工程量清单及施工图所列全部内容等。二、合同工期计划开工日期：2025年5月8日。计划竣工日期：2025年7月6日。工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1三、质量标准工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：合同暂定价为人民币（大写）肆佰贰拾万零伍仟捌佰柒拾元捌角捌分。小写：（￥4205870.88）；最终结算价以审计结算金额下浮1.17%，合同范围外增加的变更、签证及其它费用不下浮。2.合同价格形式：单价合同。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）其他合同文件。在实施该项目过程中形成的通知、会议纪要、现场签证、备忘录、补充文件、指令、传真、电信往来等项目有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。2七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年5月8日签订。十、签订地点本合同在甲方办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章起即刻生效。原签合同终止。十三、合同份数本合同正本一式2份，合同副本一式4份，均具有同等法律效力，发包人执正本份，副本2份，承包人执正本1份，副本2份。3发包人：(公章)承包人：(公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）地址：贵州省毕节市黔西市文地址：贵州省毕节市黔西市锦化路新法院绣街道阳光大道水西花城1栋2单元1层2号邮政编码：551500邮政编码：551500法定代表人：法定代表人：王加学委托代理人：电话：1100873907电话：13984574892传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司黔西莲城支行账号：账号：52050169613900001485发包人：(公章)(公章）承包人：(公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）地址：贵州省毕节市黔西市文地址：贵州省毕节市黔西市锦化路新法院绣街道阳光大道水西花城1栋2单元1层2号邮政编码：551500邮政编码：551500法定代表人：王加学法定代表人：委托代理人：电话：13984574892电话：1100873907传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：中国建设银行股份有开户银行：限公司黔西莲城支行账号：账号：520501696139000014854
投标 / 标书制作要点（原创）
本素朴人民法庭建设装修工程 素朴人民法庭建设装修工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
