湖南排水防涝工程 基础设施工程勘察 建设工程勘察 岩土工程勘察采购合同公告（湖南邵东经济开发区管理委员会2025）
邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察项目合同公告
公告日期:2025年05月19日
合同编号：2025KC-023 采购人（全称）：湖南邵东经济开发区管理委员会（甲方）
供应商（全称）：邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司（乙方）
为了保护甲，乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
一、项目信息
1、采购合同名称：建设工程勘察合同［岩土工程勘察、水文地质勘察］
2、采购项目名称：邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察
3、采购计划编号：邵东财采计［2025］045
4、采购方式：竞争性磋商
5、项目内容：邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察
二、合同金额
（1）合同金额小写：326000.00元
合同金额大写：叁拾贰万陆仟元整
（2）具体标的如下：
包号
供应商
商品名称
是否包含进口产品
参数/技术说明
品牌
数量
单位
单价
合同金额（总价）
1
邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司
邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察
否
见附件
无
1
项
326000.00元
326000.00元
（3）合同价格形式：固定总价。
三、履行合同的时间、地点及方式
合同履行期限： 签订合同之日起30 日历日内完工，如遇不可抗力(如极端天气等)导致工期延误，双方协商后可顺延工期，并签订书面补充协议。
地点:采购人指定地点。
方式：现场勘察。
四、付款方式 1)甲方付款前，乙方向甲方开具真实、合法的增值税普通发票； 2)乙方在提交正式勘察报告并获得甲方验收后30个工作日内甲方一次性支付。
五、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： （ ）提请仲裁 （√）向人民法院提起诉讼
六、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及其有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
七、合同生效
本合同自2025年4月16日生效。
八、合同份数
本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力。
合同订立时间：2025年4月16日
九、合同主体
甲 方：湖南邵东经济开发区管理委员会
乙 方：邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司
法定代表人：杨振明
法定代表人：龙建华
委托代理人：/
委托代理人：陆小林
电 话：/
电 话：/
传 真：/
传 真： /
地 址：邵东市公园路99号正红盛源大厦12楼
地 址：湖南省邵阳市北塔区龙山路96号
开户银行：工商银行邵阳市西湖支行
帐 号：1906028009200040859
附件下载：
扫描全能王 2025-05-16 15.18.rar
GF-2000-0203建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察]工程名称：邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察工程地点：邵东市3台同编号：22025KC-023发包人：湖南邵东经济开发区管理委员会勘察人：邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司勘察证书等级：工程勘察专业类甲级签订日期：2025年04月16日中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局发包人：湖南邵东经济开发区管理委员会勘察人：邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司发包人委托勘察人承担邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况：1.1工程名称：邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察1.2工程建设地点：邵东市1.3工程规模、特征：见招标文件服务范围（见附表）。1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求①.回《岩土工程勘察规范2009年版》GB50021-2001；②.口《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017;3.《市政工程勘察规范》CJJ56-2012；④.回设计院下达的勘察任务书。1.6承接方式：委托1.7预计勘察工作量：按现行规范要求布置工作量。第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图（另附电子版本一份）。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程勘察所需的坐标与标高引测点资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作2025年5月16日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程的勘察按中标价（固定总价）大写：叁拾贰万陆仟元小写（￥326000.00）甲方提供开票信息，乙方向甲方开具真实、合法的增值税普通发票。4.2.2乙方在提交正式勘察报告并获得甲方验收后30个工作日内一次性支付。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠等），并承担其费用。5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。来5.1.5发包人应保护勘察人的勘察成果资料和知识产权，未经勘察CC人同意，发包人不得擅自修改、泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任有用5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。妈5.2.2由于勘察人原因造成的勘察成果资料质量不合格，勘察人应拉负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度和勘察人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家法律法规和现行规范执行。5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。45.2.5勘察人应保护发包人的技术经济资料和知识产权，未经发包人同意，勘察人不得擅自修改、泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，勘察人应负法律责任，发包人有权索赔。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工费或回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条发包人委托勘察人承担本合同内容之外的勘察内容或工作服务，费用由发包人、勘察人另行商议。第八条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第九条其他约定事项：发包方应协调好勘察场地的矛盾问题并提供施工用水电。第十条本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商不成的依法向人民法院起诉。5第十一条本合同自发包人、勘察人签字或盖章后生效；按规定到行业协会的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式捌份，发包人陆份，勘察人贰份。（以下无正文）发包人名称：(盖章）勘察人名称：（盖章）邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司法定代表人：(签章）法定代表人：(签章）委托代理人：(签字）委托代理人：（签字）出号经办人住所：邵阳市北塔区龙山路96号4的谁木开发建设局分管领导：邮政编码：422000F22开发建设局局长：电话：0739-5320052管委会分管领导：开户银行：工商银行邵阳市西湖支行开户名称：邵阳市规划建筑设计（集团有限公司银行帐号：1906028009200040859日期0年4月16日日期：202年4月16日6勘察服务范围一、邵东市邦盛片区雨水管网及防洪工程详细勘察：1、互生路雨水管1140m。2、利隆路1195m。3、创业大道1040m，箱涵157。4、候城路1600m。5、计划雨水管1500m。6、希望大道1020m，防洪提1080m。7、兴盛路1446m。二、邵东市百富片区雨水管网及防洪工程详细勘察：1、金声路（466m）文体路（860m）连云路（670m）雨水管1831m。2、建设北路雨水管网1200m，箱涵125。3、虹桥路（630m）兴和路（350m）体育场（1026m）雨水管2006m。.5三、清水塘安置区基础设施工程勘察：|新辉路长度130m，宽度24m（6m人行道+12m路面+6m人行道）支路一、支路二设计长度为92.142m，5.2m人行道+6m路面+停车位。支路三长度74.243m，宽度16m（4m人行道+8m路面+4m人行道）支路四长度为76.057m，宽度为16m（4m人行道+8m路面+4m人行道）支路五、支路六长度为80.073m，2.6m人行道+6m路面+停车位。支路七长度为219.15m，支路八长度为128.43m，宽度为16m（4m人行道+8m路面+4m人行道）湖南路长度为121m，宽度为18m，4.5m人行道+9m路面+4.5m人行道。政府采购项目成交通知书邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司：邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察服务（政府采购编号：邵东财采计[2025]045；委托代理编号HNZL-SD2025-001）的评审工作于2025年04月11日结束，经磋商小组成员认真评定，确定贵单位为该项目成交（中标）供应商，有关情况如下：采购项目名称邵东市邦盛片区排水防涝工程详细勘察、邵东市百富片区排水防涝工程详细勘察、清水塘安置区基础设施工程勘察服务采购方式竞争性磋商成交（中标）供应商成交金额（大写）人民币叁拾贰万陆仟元整执行期限按磋商文件及响应文件执行成交金额（小写）￥326000.00元联系人陆小林联系电话13973917030地址湖南省邵阳市北塔区龙山路96号采购人联系人孙先生联系电话18673939588地址邵东市公园路99号正红盛源大厦12楼请贵单位收到本通知30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，特此通知！采购人（盖章）采购代理机构（盖章）：湖南紫麻项目管理有限责在学22十Ea田法定代表人或委托人（签字或盖章）：法定代表人或委托人（字或盖章）：202年1本通知书一式六份，成交（中标）供应商、采购人、采购代理机构各执二份。统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录信息公示系统”“国家企业伉用91430500MA4QF2GB7W了解更多登记、备案、许可、监名称邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司(副本)副本编号：5-1管信息注册资本叁亿陆仟叁佰玖拾万元整类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期2019年04月26日法定代表人龙建华住所湖南省邵阳市北塔区龙山路96号经营范围城乡规划编制设计：建筑行业（建筑工程、建筑装饰）设计：市政行业（道路工程、给水、排水、桥梁）设计；风景园林工程设计专量、岩土试验）：劳务类（工程钻探）：工程建设总承包：工程咨项设计：工程监理；工程勘察专业类（岩土工程（勘察)、工程测询服务：工程检测、地理信息；房地产开发经营；新材料、新产恋管品开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经中猫营活动）登记机关0盟2024年12月27日营业执照统一社会信用代码扫描二维码登录“国家企业伉用91430500MA4QF2GB7W信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监(副本)副本编号：5-1管信息名称邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司注册资本叁亿陆仟叁佰玖拾万元整类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期2019年04月26日法定代表人龙建华住所湖南省邵阳市北塔区龙山路96号经营范围城乡规划编制设计：建筑行业（建筑工程、建筑装饰）设计：市政行业（道路工程、给水、排水、桥梁）设计；风景园林工程设计专项设计：工程监理；工程勘察专业类（岩土工程（勘察)、工程测量、岩土试验）：劳务类（工程钻探）：工程建设总承包：工程咨恋管询服务：工程检测、地理信息；房地产开发经营；新材料、新产品开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经猫营活动）中登记0机关盟2024年12月27日市场主体应当于每年11日至6月30日通过国国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.en国家市场监督管理总局监制家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
投标 / 标书制作要点（原创）
本排水防涝工程 基础设施工程勘察 建设工程勘察 岩土工程勘察涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。湖南项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
