警察业务用房施工采购合同公告（成武县公安局2025）
成武县公安局成武县公安局九女集派出所改扩建项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP371723000202502000037A_001
二、合同名称：成武县公安局九女集派出所改扩建项目
三、采购项目编码：SDGP371723000202502000037
四、采购项目名称：成武县公安局九女集派出所改扩建项目
五、合同主体
采购人：成武县公安局
地址：成武县伯乐大街西段
联系方式：15550120658
供应商（乙方）：山东菏建建筑集团有限公司
地址：山东省菏泽市青年路9号
联系方式：13305308358
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
警察业务用房施工
国标
1
280.356255
280.356255
履约期限、地点等简要信息：成武县公安局
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2025-05-06
八、合同公告日期：2025-05-20
九、其他补充事宜：
成武县公安局九女集派出所改扩建项目合同.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:成武县公安局九女集派出所改扩建项目合同编号:SDGP371723000202502000037A_001计划编号:37172300051500120250004采购人:成武县公安局供应商：山东菏建建筑集团有限公司采购代理机构:山东鲁泽项目管理有限公司签订时间：二〇二五年五月六日第一部分合同协议书发包人（全称）：成武县公安局承包人（全称）：山东菏建建筑集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成武县公安局九女集派出所改扩建项目第一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：成武县公安局九女集派出所改扩建项目第一标段。2.工程地点：成武县九女集。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：成武县公安局九女集派出所改扩建项目，主要包括综合便民服务大厅、群众来访接待室、调解室、信息采集室、户政档案室用房等,具体内容详见招标文件、清单及图纸。6.工程承包范围：发包人所提供的图纸及有关资料所包括的全部内容。二、合同工期计划开工日期：年月。计划竣工日期：年月。工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准和设计文件要求标准。四、签约合同价与合同价格形式，11.签约合同价为：人民币（大写）贰佰捌拾万零叁仟伍佰陆拾贰元伍角伍分(¥2803562.55元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）/(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/）。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：王德刚。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。，22.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义电子化政本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。小、签订地点本合同在成武县公安局签订。十一、补充协议电子化政府采购合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字盖章之日起生效。十、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。发包人：（(公章）承包人：（公章）电子法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：府采购邮政编码：邮政编码：法定代表人法定代表人：电子化政府文委托代理人：委托代理人：l电话：电话：3传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：号：账号：电子化电子化政府采贝电子化政府采电子化政府采11电子化政府又11l4第二部分通用合同条款具体详见（GF—2017-0201）建设工程施工合同。第三部分专用合同条款政府采购电子化电子化政府采贝1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：经审核的施工组织设计、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、和解调解协议、政府下发的有关文件、有关工程洽商、签证、变更等。1.1.2合同当事人及其他相关方电子化！电子化政府采1.1.2.4监理人：名称：成武县工程建设监理公司；资质类别和等级：房屋建设工程监理乙级市政公用工程监理乙级;联系电话：05307126876;电子信箱：cwjlgs@163.com通信地址：山东省菏泽市成武县永昌街道吕台路中段县住房和城乡建设局十楼电子化政府采1.1.2.5设计人：名称：成武县建筑设计院（有限责任公司）资质类别和等级：乙级;联系电话：05308621134电子信箱：cwjzsj@sina.com政府采购通信地址：山东省菏泽市成武县永昌街道吕台路中段县住房和城乡建设局电子化政府又1.1.3工程和设备小1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：//1.1.3.9永久占地包括：。51.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部16号令）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建【2004】369号）以及国家现行的相关的法律法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行建筑安装工程施工验收规范、质量检验评定标准、强制性标准及省、市有关规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）招标文件；（6）通用合同条款；（7）技术条款；（8）图纸；（9）双方确认的工程量清单；（10）经双方确认进入合同的其它文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：经发包人审核通过之日起7日内；发包人向承包人提供图纸的数量：4套（不含竣工资料所用图纸）；发包人向承包人提供图纸的内容：全部设计文件。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划；承包人提供的文件的期限为：根据发包人合理要求；，6承包人提供的文件的数量为：根据发包人合理要求；承包人提供的文件的形式为：书面或电子；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；发包人指定的接收人为：施工现场发包人代表。承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；承包人指定的接收人为：施工现场承包人代表。监理人接收文件的地点：施工现场监理方办公室；监理人指定的接收人为：施工现场监理方代表。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建设项目永久占地为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：三通一平工作及施工场区的主道路由发包人在开工前完成。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范，7以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：/。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保，8发包人提供资金来源证明的期限要求：o发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式o3.承包人电子化政府采购电子化政府采购3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、变更、签证资料3套。承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承包人提交的竣工资料移交时间：另行协商承包人提交的竣工资料形式要求：书面电子化政府采（10）承包人应履行的其他义务：/。3.2.1项目经理：王德刚姓名：:身份证号：******************建造师执业资格等级：建筑工程贰级数府采购建造师注册证书号：鲁2372020202504187建造师执业印章号：鲁2372020202504187电子化政府采安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2023)8055372联系电话：17705300625；电子信箱：364011932@qq.com通信地址：菏泽市长江东路7177号化政府文承包人对项目经理的授权范围如下：承包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表关于项目经理每月在施工现场的时间要求：执行通用条款承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：O项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/93.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：/。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：禁止分包。主体结构、关键性工作的范围：禁止分包。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同。，10关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：刘飞；职务：总监理工程师；监理工程师执业资格证书号：00683620；联系电话：7126876；电子信箱：cwjzsj@sina.com；通信地址：山东省菏泽市成武县永昌街道吕台路中段县住房和城乡建设局；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工，116.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。7.工期和进度7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线，127.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：法规政策变化导致工程缓建、政府禁令开工、发包人迟延交付施工现场、增加合同工作内容、改变合同中工程质量要求或其特性、提供图纸延误、迟延提供材料和工程设备或变更交货地点、发包人或监理人发布指令延误、发包人责任暂停施工等延误承包人关键线路工作的情况、工程款支付不到位、不可抗力、扬尘治理和疫情等。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。，138.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款约定、设计变更、签证、政策性调整、施工组织设计、施工方案和材料设备价格调整等。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:①在工程量清单报价中已有综合单价的，凡施工做法相同或类似的项目或子项，套用此综合单价;②在工程量清单报价中无综合单价的，综合单价用以下方法计算后依据控制价与中标价下浮比例作为结算单价:人工、材料、机械的消耗数量执行相应专业现行消耗量定额、价目表及其费用定额、工程量计算规则的有关规定，人工单价执行投标报价，材料价格执行施工当期信息价，信息价中没有的材料执行市场价。10.5承包人的合理化建议，14监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价10.7.1依法必须招标的暂估价项目/。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整:/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。，15预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、2016年《山东省安装工程消耗量定额》、2016年《山东省市政工程消耗量定额》、2016年《山东省园林绿化消耗量定额》及相关补充定额及综合解释。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付：签订合同并进场后付至合同额的10%，工程全部竣工并验收合格后付至97%，剩余3%一年后无质量问题一次性无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制，16关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。，17承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程验收后7天内。竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、签证单、设计变更、应支付的竣工付款金额等。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付，18（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：/。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按照《建设工程质量管理条例》第四十条规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。16.违约，1916.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。，20发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：/。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：，21（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。，22工程质量保修书发包人（全称）：成武县公安局承包人（全称）：山东菏建建筑集团有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就成武县公安局九女集派出所改扩建项目第一标段签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：/。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。，23缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包府采人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。子化修2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用子化政府采购电子化政府采保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。1六、双方约定的其他工程质量保修事项：o工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。采购文时发包人(公章）：承包人(公章）：发包人(公章）：承包人(公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人(签字）：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：A1账号：l邮政编码：24邮政编码：地址：地址：电子化政府采电子化政府采购法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人(签字）：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：电子化政电子化政府又账号：账号：服lA1邮政编码：邮政编码：24
投标 / 标书制作要点（原创）
本警察业务用房施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
