基础设施 公路工程施工采购合同公告（文昌市铺前镇人民政府2025）
文昌市铺前镇人民政府2025年铺前镇基础设施项目政府采购合同公告
一、合同编号：[HNJT]20250400001[CS]
二、合同名称：2025年铺前镇基础设施项目
三、项目编号：[HNJT]20250400001[CS]
四、项目名称：2025年铺前镇基础设施项目
五、合同主体
采购人(甲方)：文昌市铺前镇人民政府
地址：文昌市铺前镇人民政府
联系方式：13807656354
供应商(乙方)：文昌市第二建筑安装工程公司
法定代表人：张龙强
性别：男
地址：文昌市文城镇汇昌路16号
联系方式：13876158870
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
B02020000-公路工程施工
1(项)
￥0.00
￥3,417,342.76
无
合同金额： 3,417,342.76元，大写(人民币)：叁佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分
履约期限：2025年05月25日至2025年12月30日
履约地点：文昌市铺前镇人民政府
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年05月25日
八、合同公告日期
2025年05月22日
九、其他补充事宜
无
合同附件：
2025年铺前镇基础设施项目合同.pdf
文昌市铺前镇人民政府
2025年05月22日
2025年铺前镇基础设施项目合同.pdf
（GF—2017-0201）文二施字：2025-032号建设工程施工合同工程名称：2025年铺前镇基础设施项目发包人：文昌市铺前镇人民政府承包人：文昌市第二建筑安装工程公司签订日期：2025年5月25日第一部分合同协议书发包人（全称）：文昌市铺前镇人民政府承包人（全称）：文昌市第二建筑安装工程公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年铺前镇基础设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年铺前镇基础设施项目。2.工程地点：文昌市铺前镇。3.工程立项批准文号：o4.资金来源：政府投资。5.工程内容：项目主要对文昌市铺前镇云楼村、高峰村、新埠村等14个村庄的路网进行改造提升，共涉及农村路28条，桥涵1道，总里程共计5.417公里，改造后为水泥混凝土路面，硬化总面积约为19585.67m。对现状污水井盖抬高24座，红线宽度为3.0-3.5米，设计速度15km/h。（具体详见工程量清单及施工图图纸涵盖的内容为准）。6.工程承包范围：包括实施方案以及工程量清单所包括的工程建设。二、合同工期计划开工日期：2075年6月30且，以项目监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。计划竣工日期：207年12月30日。工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家有关验收规范的合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：叁佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分（￥3417342.76元）；（其中：价款：￥3135176.84元，税金：￥282165.92元）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）元（￥元)；1（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）元(￥元)；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）(￥元)。（4）暂列金额元)；人民币（大写）（￥/2.合同价格形式：本合同采用固定单价合同形式五、项目经理承包人项目经理：胡冬宝注册证号：琼246111303282六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。2九、签订时间本合同于207年5月1日签订。十、签订地点本合同在文昌市铺前镇签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签名盖章后生效十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：景市铺h人民政府（盖章）承包人：文昌市第二建筑安装工程公司（盖章）法定代表人法定代表人（签字）或其委托代理人（签字）或其委托代理人组织机构代码：11468815008203523L组织机构代码：91469005201449453B地址：文市河的人政府地址：文昌市文城镇汇昌路16号571323邮政编码：邮政编码：571300电话：0898-63653281电话：0898-63222573传真传真：0898-63222573304609082电子信箱：电子信箱：wenchang2jian@126.com开户银行：中国业银行服有限公司昌销干户银行：建行文昌文航支行账号：2-30001040000918账号：460010054370500016693第二部分通用合同条款采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局（GF—2017-0201）示范文本中的“通用条款”4第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书、补充协议（如果有）：2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款：（5）通用合同条款：（6）技术标准及要求；(7）图纸：（8）已标价工程量清单；（9）发包人有关通知书、工程会议纪要及工程签证、设计变更等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：·资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：;资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：按审批的施工组织设计总平面图确定的范围。1.1.3.9永久占地包括：按项目规划红线。1.1.3.10临时占地包括：为施工需要而占用的场地，包括场内交通，临时设施、材料、机具堆放等用地。Y1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家标准规范、行业标准规范、地区标准规范及相关法律法规。51.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1o1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合国家标准规范、行业标准规范、地区标准规范等相关法律法规11.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1）合同协议书：（2）中标通知书：（3)投标函及投标函附录：（4）专用合同条款及其附件：（5)通用合同条款：(6）技术标准及要求：(7）实施方案：（8）中标工程量清单；（9）发包人有关通知书、工程会议纪要及工程签证。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限发包人向承包人提供图纸的数量发包人向承包人提供图纸的内容1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：单位资质材料、营业执照、各施工工种技术人员证书（复印件）、施工组织设计等。承包人提供的文件的期限为：施工组织设计在取得实施方案及其相关说明文件后14天内，专项施工方案和其他相关文件在实施前7天内提供，其他文件在项目开工前7天内。承包人提供的文件的数量为：伍份。承包人提供的文件的形式为：书面形式（附电子版）o发包人审批承包人文件的期限：接到文件后15天内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场项目部。发包人指定的接收人为：项目负责人C承包人接收文件的地点：施工场地管理机构的办公地。承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表6监理人接收文件的地点：项目施工现场监理单位现场办公室；监理人指定的接收人为：本项目总监理工程师本人或者监理工程师的授权代表。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按发包方规定线路进出场地。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通以建设红线为边界，经发包人同意因施工需要占用的临时用地亦视为场内交通边界，其余为场外交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人提供三通一平施工条件。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由如有，由发包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得将上述文件泄露给第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：仅限用于本合同工程。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：o1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：101.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，由承包人根据本项目招标控制价编制时所依据的相关计价规范提出修正价格，发包人按通用条款1.13款情形予以调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：1)发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项的。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误的按实际发生的工程量进行调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：7姓名;;身份证号：;职务：;联系电话：:电子信箱：:通信地址：。2.3发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理单位和监理工人员行使职权，协调监理监管好工程质量，协调好现场各方面的关系，负责解决工程进度和安全文明施工中存在的问题，配合有关设计和技术签证工作，办理现场技术签证、审核工程进度表。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式13承包人3.1承包人的一般义务3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：竣工报告、工程竣工验收资料，施工管理资料，施工质量控制资料等各种施工过程中产生的原始记录文件材料、各项检测报告、验收报告等。满足《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及相应的施工与验收规范要求的施工技术文件资料。三套承包人需要提交的竣工资料套数：3.1.2承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担3.1.3承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工交付使用后30天内。3.1.4承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子形式3.1.5承包人应履行的其他义务：通知义务、协助义务3.2项目经理83.2.1项目经理：姓名：胡冬宝；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级建造师；建造师注册证书号：02228090；建造师执业印章号：琼246111303282；联系电话：0898-63222573；电子信箱：wenchang2jian@126.com；通信地址：文昌市文城镇汇昌路16号；13.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。1关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：按国家相关规定及通用条款执行。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按国家相关规定及通用条款执行。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处1万元罚款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按国家相关规定及通用条款执行。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作的范围允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：承包人可以依法将本工程对外分包3.5.2分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定93.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否0承包人提供履约担保的形式、金额及期限4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》C关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》o关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。监理单位履行监理服务有关的通讯设施、办公设施（用品）、生活设施（用品）及场所由监理单位自行解决，并承担其费用o4.2监理人员总监理工程师：姓名：:职务：:监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：4.2.1关于监理人的其他约定：须经发包人批准行使的权力：（1）工程施工中的经济索赔；（2）拨付工程款：（3）调整工期；（4）重大质量事故的处理；（5）开工和停工令；（6）现场签证和设计变更可能引起的重大投资变化的确认o监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：执行通用条款。5.工程质量5.1质量要求105.1.1特殊质量标准和要求：符合国家相关规定5.1.2关于工程奖项的约定不给予奖励5.3隐蔽工程检查5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人5.3.2监理人不能按时进行检查时，应提前在检查前24小时提交书面延期要求。5.3.3关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家建设工程安全生产要求。6.1.2关于治安保卫的特别约定H（1）执行通用条款。（2）执行通用条款。6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：满足文明施工达标工地要求。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前7天。7.3开工7.3.1开工准备（1）关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内（2）关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内（3）关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。117.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人按签约合同价的万分之一向发包人支付违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的1%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）持续1天8级以上的大风；（2）每小时降雨量16毫米以上、或连续12小时降雨量30毫米以上、24小时降水量为50毫米或以上的“暴雨”；（3）40℃以上并持续2天以上天气等。以上情形以气象部门发布的公告为准。因恶劣气候条件造成的停工、窝工等，工期顺延。7.8提前竣工的奖励提前竣工的奖励：不给予奖励8材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家相关规定及通用条款执行O8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。129.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：施工现场需要配备的试验设备：0施工现场需要具备的其他试验条件：1o9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按本合同通用条款10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定组价原则或参考计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据；（3）由于工程量清单项目中存在缺项、错项漏项以及实施方案或设计变更与工程量清单项目特征描述不一致的子目，应按实际发生的工程量套用现行定额进行结算，当施工期间发生预算定额及人工费、机械费调整时，执行调整后的预算定额。工程材料单价依据合同期内相应的《海南省造价信息》中的工程所在地相关信息价计取，没有信息价的由发包人、监理人、承包人三方确认的市场价格，作为调整工程材料价格的依据。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：-c10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准1310.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.3承包人直接实施的暂估价使用的约定：L10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整11.1市场价格波动引起的价格调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定：《海南工程造价信息》公布的开标截止日前28天的价格，《信息》中缺价的，发承包双方共同确认的市场价格。（2）材料价格调整的具体办法①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式12.合同价款方式、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：材料价格、施工机械使用费波动±5%以内风险费用的计算方法：按本合同专用条款11.1第2种方式约定的方法。风险范围以外合同价格的调整方法：14（1）合同履行期间出（发）现下列情形之一时，合同价格予以调整：①省、市相关部门出台的相关规章、文件、“计价定额”等导致合同价款发生变化时；②设计变更引起工程量增减时；③招标工程量清单项目特征描述与施工图不符时；④招标工程量清单漏项时；⑤招标工程量清单偏差时；物价变化超过风险范围（5%）时；⑦施工措施变化导致工程量增减时；⑧工程量变化导致措施费用发生变化时；⑨不可抗力发生时；⑩暂估价发生变化时；0暂列金额发生变化时；发包人要求提前竣工时；顺延（或延误）工期发生的赔偿时；14合同违约发生的索赔时。（2）风险范围以外合同价格调整的具体办法：按省、市建设工程相关计价定额、文件执行。没有相关规定的，由发承包双方协商确定。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本合同价款30%的工程预付款预付款支付期限：合同签订且项目开工后14日内预付款扣回的方式：扣回工程款的时间、比例：按进度相同比例扣回，即当工程进度达到30%时，预付款直接抵扣该笔进度款。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：C预付款担保的形式为：o12.3计量1512.3.1计量原则工程量计算规则：依据实施方案、工程量清单计价规范，含设计变更、现场签证、人工调整文件按实结算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按国家相关计量标准执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/o12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：012.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序12.4工程进度款支付12.4.1关于付款周期的约定：1、承包人按工程量进度申请支付合同价进度款到85%（含预付款在内）；2、工程竣工经发包人验收合格后申请支付至合同价的90%进度款；3、工程竣工经发包人验收合格后，发包人根据承包人提供的结算书以及发、承包双方确认的工程量，委托有资质的造价公司进行结算审核，在工程结算审核经双方书面确认后，待承包人向发包人提供工程结算审核金额3%的质量保证金保函后，发包人可向承包人支付至工程结算审核金额的100%。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按本合同通用条款，含当月设计变更、现场签证等款项。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：o（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后3天内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：丛申报日起9天内（2）发包人支付进度款的条件、数量及期限：按本合同相关条款约定的计价方法，16对承包人报送的已完进度价款（含设计变更发生的工程量）进行审核，并按发、承包双方确认的已完价款的80%，在确认后的三天内支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：逾期支付时，以应付工程款累计金额和逾期的实际天数为基数，并按照同期银行贷款利率计算，向承包人支付利息。12.4.6支付分解表的编制1、总价合同支付分解表的编制与审批：12、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：道路的路床、管网管线的铺设等所有隐蔽工程验收须经发包人委派的现场代表以及设计单位、监理单位等有关部门代表共同验收合格，方可进行下一道工序。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/承担；（1）单机无负荷试车费用由承担。（2）无负荷联动试车费用由13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后30天内容1714.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按《海南省建设工程造价管理办法》（海南省政府令第228号）执行。发包人完成竣工付款的期限和条件：按《海南省建设工程造价管理办法》（海南省政府令第228号）执行关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单陆份承包人提交最终结清申请单的份数：o承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。o14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按本工程结算价款的3%扣留质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：/1815.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到报修通知后7日内o16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款。】16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：导致工期延误由发包人承担。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：导致工期延误由发包人承担。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担由此给承包人造成的实际经济损失。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担由此造成承包人的停工、窝工费用，工期顺延正。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担由此给承包人造成的实际经济损失。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担由此给承包人造成的实际经济损失。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。同16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。1916.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款C17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政于预等政府行为及其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：（1）5级以上的地震；（2）8级以上持续24小时的大风；（3）持续降雨24小时且降雨量为200mm以上；（4）日最高温度40℃及以上。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款19、农民工工资支付19.1承包人须按月足额支付农民工工资。施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，直接与农民工建立劳动关系的劳务和分包企业对农民工工资支付负直接责任，不得以工程款未到位或工程款未结算等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3.1争议评审小组的确定20争议评审小组成员的确定：双方协商确定选定争议评审员的期限：提出争议7天内。争议评审小组成员的报酬承担方式：由双方协商确定其他事项的约定：由双方协商确定。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：由双方协商确定20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向文昌市人民法院起诉。121附件1：工程质量保修书发包人：文昌市铺前镇人民政府承包人：文昌市第二建筑安装工程公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2025年铺前镇基础设施项目签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程项目所有工程内容执行国家《建设工程质量管理条例》相关规定二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3.装修工程为2年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；7.其他项目保修期限约定如下：o质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。22五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修勘满发包人（公章）：文昌喜前镇人民政府承包人(公章）：文昌市第二建筑安装工程公司地址：文昌手通前镇人民政海地址：文昌市文城镇汇昌路16号法定代表人(签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签字）：委托代理人(签字）：电话：0898-63653281电话：0898-63222573传真：传真：0898-63222573开户银行：中国农业银行服位有限公昌铺户银行：建行文昌市文航支行账号：21-390001040000918账号：46001005437050001669邮政编码：571323邮政编码：57130023附件2：建设工程廉政责任书发包人：文昌市铺前镇人民政府承包人：文昌市第二建筑安装工程公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。243.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人(公章）文昌市真人民政承包人（公章）：文昌市第二建筑安装工程公司地址：文昌币润前锁人民欢府地址：文昌市文城镇汇昌路16号法定代表人(签章）：法定代表人(签章）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：0898-63653281电话：0898-63222573传真：传真0898-63222573开户银行：中国农业银行限份有限公号铺前部户银行：建行文昌市文航支行账号：2-34000040000918账号：46001005437050001669邮政编码：邮政编码：57130057123252025/4/2818:37海南省政府采购智慧云平台省级政府采购成交通知书采购编号：[HNJT]20250400001[CS]包编号：1采购计划批复号：469005-2025-JH-00030文昌市第二建筑安装工程公司：海南璟天项目管理有限公司受文昌市铺前镇人民政府的委托，就2025年铺前镇基础设施项目（采购项目编号：[HNJT]20250400001[CS]，采购计划批复号：469005-2025-JH-00030）采用竞争性磋商进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目成交人，成交报价为B02020000-公路工程施工（总价）：3417342.76元。中标项目内容详见《成交一览表》。请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（磋商文件与成交人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。成交一览表货币单位：人民币元工程类品目号品目编号及品目名称采购标的施工范围施工工期单位项目经理执业证书信息金额（元）1-1B02020000公路工程施工B02020000-公路工程施工文昌市铺前镇云楼村、高峰村、新埠村等14个村庄的路网进行改造提升，共涉及农村路28条，桥涵1道，总里程共计5.417公里，改造后为水泥混凝土路面，硬化总面积约为19585.67m。对现状污水井盖抬高24座，红线宽度为3.0-3.5米，设计速度15km/h。具体详见工程量清单及施工图图纸180日历天项胡冬宝注册建造师证3,417,342.76https://ccgp-hainan.gov.cn/all-portal/gpx-announcement#/annPulishNoticetypeCode=12-1&businessUuid=8a1d14d39671d94701967bf85d225ba...1/22025/4/2818:37海南省政府采购智慧云平台涵盖的内容为准※具体内容详见成交人响应文件成交供应商联系人：杨圣联系电话：18689886644联系地址：用户单位：文昌市铺前镇人民政府联系人：韩春艳联系电话：13807656354联系地址：海南璟天项目管理有限公司2025年04月28日:https://ccgp-hainan.gov.cn/allportal/gpx-announcement#lannPulishNotice?typeCode=12-1&businessUuid=8a1d14d39671d94701967bf85d225ba...2/2投标总价招标人：招标人：文昌市铺前镇人民政府工程名称：2025年铺前镇基础设施项目投标总价（小写）：.3417312.76元（大写）：叁佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分投标人文昌市第二建筑安装工程公司（单垃盖章）法定代表人面里或其授权人：1(签字或盖章）编制人陈虹艳（造价人员签字盖专用章）编制时间：205年4月281文昌市铺前镇人民政府工程名称：2025年铺前镇基础设施项目3.投标总价（小写）：3417312.76元（大写）：叁佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分投标人文昌市第二建筑安装工程公司（单垃盖章）面里法定代表人或其授权人：1(签字或盖章）陈虹艳编制人（造价人员签字盖专用章）205年4月281编制时间：建设项目投标报价汇总表工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第一页共1页序号单项工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费12025年铺前镇基础设施项目3117312.76111701.5367581.27·3117312.711701:5357551.编制说明一、工程概况：1、工程名称：2025年铺前镇基础设施项目2、招标单位：文昌市铺前镇人民政府3、建设地点：文昌市铺前镇4、项目建设主要内容：项目主要对文昌市铺前镇云楼村、高峰村、新埠村等14个村庄的路网进行改造提升，共涉及农村路28条，桥涵1道，总里程共计5.417公里，改造后为水泥混凝土路面，硬化总面积约为19585.67m。对现状污水井盖抬高24座，红线宽度为3.0-3.5米，设计速度15km/h。二、投标范围：招标工程量清单。三、报价依据：1、招标工程量清单及施工图。2、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017)》、《海南省市政工程综合定额（2017)》等现行定额以及相关系列定额的机械台班单价。3、海南省建设标准定额站颁布的海南工程造价信息（2025年2月文昌地区信息价）、市场询价。4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100号）执行即税率9%。5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号）。6、海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》（琼建定[2024]2号文）。7、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）8、国家、省建设主管部门颁布的其他相关工程计价的文件单项工程投标报价汇总表工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第一页共1页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费12025年铺前镇基础设施项目3117342.76111701.5367581.27.-1单位工程投标报价汇总表工程名称：2025年铺前镇基础设施项第！页共1页序号汇总内容金额(元）其中：暂估价(元）.分部分项工程费2930015.061.1土石方工程308211.081.2路面工程2593718.611.3拦水坝1869.821.4圆管涵1190.131.5检查井22025.39…=措施项目费137580.511施工单价措施项目费5366.922施工总价措施项目费132213.592.1其中：安全文明施工费111701.532.2其中：雨季施工增加费14938.132.3其中：夜间施工增加费3121.12.1其中：检验试验配合费2152.53三其他项目费3.1其中：暂列金额一3.2其中：暂估价—3.3其中：计日1—3.1其中：总承包服务费—四规费67581.27一1其中：垃圾处置费一5其中：社保费67581.27-五税金282165.92-11分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础1程名称：2025年铺前镇基础设施项目设施项目第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价整个项目2930015.06上石方工程308211.0810-10101001001挖一般土方1.上壤类别：类土2.挖上深度：详见设计图纸m358734.7227720.562040103001001回填方1.密实度要求：符合图纸及设计要求2.填方材料品种：外购土回填3.填方来源、运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m32095.965.4137071.863040103002001余方弃置1.废弃料品种：清表土方2.运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m3587324.42143418.66路面工程2593718.644040202001001路床（槽）整形名称：路床整形m219585.72.3846613.975010203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级：C30抗折45#2.厚度：180mm3.含混凝土路面养护，切缝等向相关工艺m219585.7129.912541378.296010901001001现浇构件钢筋1.钢筋种类：带肋钢筋2.钢筋规格：28mmt0.4066715.222726.38拦水坝1869.827010406001001混凝土墙1.类别、部位：拦水坝2.混凝上强度等级：C20m31.28571.82731.938011102017001挡墙模板1.构件类型：拦水坝m212.878.7510089010101002002挖沟槽上方1.挖上部位：拦水坝2.上壤类别：类3.挖上深度:详见设计图纸m33.817.930.3110010103001002回填方1.密实度要求：符合图纸及设计要求2.填方材料品种：挖方上回填3.填方来源、运距：山投标人根据现场实际情况自行考虑m32.5625.165.0211010103002002余方华西1.有料品种：挖方土度P山投标人根据现1.2826.931.53A、，1]专分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础1程名称：2025年铺前镇基础设施项目设施项目第2页共3页序号项目编码项目名称项1特征描述计量单位工程量金额：元）综合单价合价共中：暂估价同管涵1190.1312010101002001挖沟槽上方1.挖土部位：圆管涵2.上壤类别：类七3.挖上深度：详见设计图纸m39.63.7335.8113010103001003回填方1.密实度要求：符合图纸及设计要求2.填方材料品种：挖方土回填3.填方来源、运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m35.6825.1111.2714040103002003余方弃置1.废弃料品种：挖方土废料2.运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m33.9226.98105.76150-10305001001垫层1.材料品种、规格：碎石2.厚度：100mmm30.88123.31372.5116040303001001混凝上垫层1.混凝上强度等级：C20m30.24572.29137.3517041102001001垫层模板1.构件类型：垫层m24.810.14192.6718010501001001混凝上管1.接IT方式：承插2.混凝土强度等级：C203.管径：DN700m8100.223201.76检查井22025.3919010901001002现浇构件钢筋1.钢筋种类：带肋钢筋2.钢前规格：10mmt0.696180.571171.5920010901001003现浇构件钢筋1.钢筋种类：带肋钢筋2.钢筋规格：12mmt0.5386122.293293.7921011001008001拆除混凝土结构1.结构形式：混凝上结构2.强度等级：详见设计图纸m31.2300.651262.7322010201006001检查井升降1.材料品种：C30混凝土2.检查井规格：直径700hlll3.平均升（降）高度：详见设计图纸座21375.379008.8823010203007002水泥混凝上i.混凝土强度等级：（30抗折15=】事！p:200mm上路有养护m220.8111.322793.8621010190104县1103i分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础工程名称：2025年铺前镇基础设施项目设施项目第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述让量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价25010601029001嵌填缝青填缝1.材料品种：1cm收性沥m3.7129.32108.78.措施项目5366.9226011106001001大型机械设备进出场及安拆1.名称：履带式挖掘机台次15366.925366.92本页小计575.70十29总价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础设工程名称：2025年铺前镇基础设施项目施项目第1页共1页号项目编码项1名称计算基础费率（）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）备注11.1部分安全文明施工费基本111701.5321.1.1综合价3000万元以内含本数）综合价含主设（3T万元以内部分）一供主材费-中供设备费5.01111701.5331.1.2综合价3000万元-1亿元以内（含本数）综合价含主设（3下方元1亿元以内部分）-甲供主材费一甲供设备费341.1.3综合价1亿元以上综合价含主设（1亿元以上部分）-甲供费主材费-甲供设备251.2安全文明施工费（浮动奖励部分)安全防护、文明施工基本费061.3夜间施工增加费综合价含主设-甲备费供主材费-甲供设0.143121.471.4雨季施工增加费综台价含主设-甲备费供主材费-甲供设0.6711938.1381.5检验试验配合费综合价含主设-甲备费供主材费-甲供设0.112452.53合i计132213.59价人员：；11其他项目清单与计价汇总表标段：2025年铺前镇基础设施项工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价2.2专业工程暂估价3计HT4总承包服务费规费、税金项目计价表标段：2025年铺前镇基础设施项工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率（%）金额（元）1规费其中：垃圾处置费+其中：社保费DI+D267581.271.1其中：垃圾处置费1.2其中：社保费（分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费）*0.7（FBFXDERGF+DJCSDERGF+FBFXDEJSRGF+DJCSDEJSRGF）*0.723.567581.272税金分部分项工程费-措施项目费+其他项目费+规费A：B+C+D9282165.92台计319717.19编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置（GF—2017-0201）文二施字：2025-032号建设工程施工合同工程名称：2025年铺前镇基础设施项目发包人：文昌市铺前镇人民政府承包人：文昌市第二建筑安装工程公司签订日期：2025年5月25日第一部分合同协议书发包人（全称）：文昌市铺前镇人民政府承包人（全称）：文昌市第二建筑安装工程公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年铺前镇基础设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年铺前镇基础设施项目。2.工程地点：文昌市铺前镇。3.工程立项批准文号：o4.资金来源：政府投资。5.工程内容：项目主要对文昌市铺前镇云楼村、高峰村、新埠村等14个村庄的路网进行改造提升，共涉及农村路28条，桥涵1道，总里程共计5.417公里，改造后为水泥混凝土路面，硬化总面积约为19585.67m。对现状污水井盖抬高24座，红线宽度为3.0-3.5米，设计速度15km/h。（具体详见工程量清单及施工图图纸涵盖的内容为准）。6.工程承包范围：包括实施方案以及工程量清单所包括的工程建设。二、合同工期计划开工日期：2075年6月30且，以项目监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。计划竣工日期：207年12月30日。工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家有关验收规范的合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：叁佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分（￥3417342.76元）；（其中：价款：￥3135176.84元，税金：￥282165.92元）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）元（￥元)；1（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）元(￥元)；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）(￥元)。（4）暂列金额元)；人民币（大写）（￥/2.合同价格形式：本合同采用固定单价合同形式五、项目经理承包人项目经理：胡冬宝注册证号：琼246111303282六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。2九、签订时间本合同于207年5月1日签订。十、签订地点本合同在文昌市铺前镇签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签名盖章后生效十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：景市铺h人民政府（盖章）承包人：文昌市第二建筑安装工程公司（盖章）法定代表人法定代表人（签字）或其委托代理人（签字）或其委托代理人组织机构代码：11468815008203523L组织机构代码：91469005201449453B地址：文市河的人政府地址：文昌市文城镇汇昌路16号571323邮政编码：邮政编码：571300电话：0898-63653281电话：0898-63222573传真传真：0898-63222573304609082电子信箱：电子信箱：wenchang2jian@126.com开户银行：中国业银行服有限公司昌销干户银行：建行文昌文航支行账号：2-30001040000918账号：460010054370500016693第二部分通用合同条款采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局（GF—2017-0201）示范文本中的“通用条款”4第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书、补充协议（如果有）：2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款：（5）通用合同条款：（6）技术标准及要求；(7）图纸：（8）已标价工程量清单；（9）发包人有关通知书、工程会议纪要及工程签证、设计变更等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：·资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：;资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：按审批的施工组织设计总平面图确定的范围。1.1.3.9永久占地包括：按项目规划红线。1.1.3.10临时占地包括：为施工需要而占用的场地，包括场内交通，临时设施、材料、机具堆放等用地。Y1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家标准规范、行业标准规范、地区标准规范及相关法律法规。51.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1o1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合国家标准规范、行业标准规范、地区标准规范等相关法律法规11.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1）合同协议书：（2）中标通知书：（3)投标函及投标函附录：（4）专用合同条款及其附件：（5)通用合同条款：(6）技术标准及要求：(7）实施方案：（8）中标工程量清单；（9）发包人有关通知书、工程会议纪要及工程签证。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限发包人向承包人提供图纸的数量发包人向承包人提供图纸的内容1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：单位资质材料、营业执照、各施工工种技术人员证书（复印件）、施工组织设计等。承包人提供的文件的期限为：施工组织设计在取得实施方案及其相关说明文件后14天内，专项施工方案和其他相关文件在实施前7天内提供，其他文件在项目开工前7天内。承包人提供的文件的数量为：伍份。承包人提供的文件的形式为：书面形式（附电子版）o发包人审批承包人文件的期限：接到文件后15天内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场项目部。发包人指定的接收人为：项目负责人C承包人接收文件的地点：施工场地管理机构的办公地。承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表6监理人接收文件的地点：项目施工现场监理单位现场办公室；监理人指定的接收人为：本项目总监理工程师本人或者监理工程师的授权代表。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按发包方规定线路进出场地。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通以建设红线为边界，经发包人同意因施工需要占用的临时用地亦视为场内交通边界，其余为场外交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人提供三通一平施工条件。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由如有，由发包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得将上述文件泄露给第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：仅限用于本合同工程。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：o1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：101.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，由承包人根据本项目招标控制价编制时所依据的相关计价规范提出修正价格，发包人按通用条款1.13款情形予以调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：1)发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项的。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误的按实际发生的工程量进行调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：7姓名;;身份证号：;职务：;联系电话：:电子信箱：:通信地址：。2.3发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理单位和监理工人员行使职权，协调监理监管好工程质量，协调好现场各方面的关系，负责解决工程进度和安全文明施工中存在的问题，配合有关设计和技术签证工作，办理现场技术签证、审核工程进度表。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式13承包人3.1承包人的一般义务3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：竣工报告、工程竣工验收资料，施工管理资料，施工质量控制资料等各种施工过程中产生的原始记录文件材料、各项检测报告、验收报告等。满足《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及相应的施工与验收规范要求的施工技术文件资料。三套承包人需要提交的竣工资料套数：3.1.2承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担3.1.3承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工交付使用后30天内。3.1.4承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子形式3.1.5承包人应履行的其他义务：通知义务、协助义务3.2项目经理83.2.1项目经理：姓名：胡冬宝；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级建造师；建造师注册证书号：02228090；建造师执业印章号：琼246111303282；联系电话：0898-63222573；电子信箱：wenchang2jian@126.com；通信地址：文昌市文城镇汇昌路16号；13.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。1关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：按国家相关规定及通用条款执行。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按国家相关规定及通用条款执行。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处1万元罚款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按国家相关规定及通用条款执行。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作的范围允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：承包人可以依法将本工程对外分包3.5.2分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定93.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否0承包人提供履约担保的形式、金额及期限4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》C关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》o关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。监理单位履行监理服务有关的通讯设施、办公设施（用品）、生活设施（用品）及场所由监理单位自行解决，并承担其费用o4.2监理人员总监理工程师：姓名：:职务：:监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：4.2.1关于监理人的其他约定：须经发包人批准行使的权力：（1）工程施工中的经济索赔；（2）拨付工程款：（3）调整工期；（4）重大质量事故的处理；（5）开工和停工令；（6）现场签证和设计变更可能引起的重大投资变化的确认o监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：执行通用条款。5.工程质量5.1质量要求105.1.1特殊质量标准和要求：符合国家相关规定5.1.2关于工程奖项的约定不给予奖励5.3隐蔽工程检查5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人5.3.2监理人不能按时进行检查时，应提前在检查前24小时提交书面延期要求。5.3.3关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家建设工程安全生产要求。6.1.2关于治安保卫的特别约定H（1）执行通用条款。（2）执行通用条款。6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：满足文明施工达标工地要求。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前7天。7.3开工7.3.1开工准备（1）关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内（2）关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内（3）关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。117.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人按签约合同价的万分之一向发包人支付违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的1%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）持续1天8级以上的大风；（2）每小时降雨量16毫米以上、或连续12小时降雨量30毫米以上、24小时降水量为50毫米或以上的“暴雨”；（3）40℃以上并持续2天以上天气等。以上情形以气象部门发布的公告为准。因恶劣气候条件造成的停工、窝工等，工期顺延。7.8提前竣工的奖励提前竣工的奖励：不给予奖励8材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家相关规定及通用条款执行O8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。129.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：施工现场需要配备的试验设备：0施工现场需要具备的其他试验条件：1o9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按本合同通用条款10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定组价原则或参考计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据；（3）由于工程量清单项目中存在缺项、错项漏项以及实施方案或设计变更与工程量清单项目特征描述不一致的子目，应按实际发生的工程量套用现行定额进行结算，当施工期间发生预算定额及人工费、机械费调整时，执行调整后的预算定额。工程材料单价依据合同期内相应的《海南省造价信息》中的工程所在地相关信息价计取，没有信息价的由发包人、监理人、承包人三方确认的市场价格，作为调整工程材料价格的依据。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：-c10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准1310.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.3承包人直接实施的暂估价使用的约定：L10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整11.1市场价格波动引起的价格调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定：《海南工程造价信息》公布的开标截止日前28天的价格，《信息》中缺价的，发承包双方共同确认的市场价格。（2）材料价格调整的具体办法①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式12.合同价款方式、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：材料价格、施工机械使用费波动±5%以内风险费用的计算方法：按本合同专用条款11.1第2种方式约定的方法。风险范围以外合同价格的调整方法：14（1）合同履行期间出（发）现下列情形之一时，合同价格予以调整：①省、市相关部门出台的相关规章、文件、“计价定额”等导致合同价款发生变化时；②设计变更引起工程量增减时；③招标工程量清单项目特征描述与施工图不符时；④招标工程量清单漏项时；⑤招标工程量清单偏差时；物价变化超过风险范围（5%）时；⑦施工措施变化导致工程量增减时；⑧工程量变化导致措施费用发生变化时；⑨不可抗力发生时；⑩暂估价发生变化时；0暂列金额发生变化时；发包人要求提前竣工时；顺延（或延误）工期发生的赔偿时；14合同违约发生的索赔时。（2）风险范围以外合同价格调整的具体办法：按省、市建设工程相关计价定额、文件执行。没有相关规定的，由发承包双方协商确定。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本合同价款30%的工程预付款预付款支付期限：合同签订且项目开工后14日内预付款扣回的方式：扣回工程款的时间、比例：按进度相同比例扣回，即当工程进度达到30%时，预付款直接抵扣该笔进度款。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：C预付款担保的形式为：o12.3计量1512.3.1计量原则工程量计算规则：依据实施方案、工程量清单计价规范，含设计变更、现场签证、人工调整文件按实结算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按国家相关计量标准执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/o12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：012.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序12.4工程进度款支付12.4.1关于付款周期的约定：1、承包人按工程量进度申请支付合同价进度款到85%（含预付款在内）；2、工程竣工经发包人验收合格后申请支付至合同价的90%进度款；3、工程竣工经发包人验收合格后，发包人根据承包人提供的结算书以及发、承包双方确认的工程量，委托有资质的造价公司进行结算审核，在工程结算审核经双方书面确认后，待承包人向发包人提供工程结算审核金额3%的质量保证金保函后，发包人可向承包人支付至工程结算审核金额的100%。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按本合同通用条款，含当月设计变更、现场签证等款项。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：o（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后3天内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：丛申报日起9天内（2）发包人支付进度款的条件、数量及期限：按本合同相关条款约定的计价方法，16对承包人报送的已完进度价款（含设计变更发生的工程量）进行审核，并按发、承包双方确认的已完价款的80%，在确认后的三天内支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：逾期支付时，以应付工程款累计金额和逾期的实际天数为基数，并按照同期银行贷款利率计算，向承包人支付利息。12.4.6支付分解表的编制1、总价合同支付分解表的编制与审批：12、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：道路的路床、管网管线的铺设等所有隐蔽工程验收须经发包人委派的现场代表以及设计单位、监理单位等有关部门代表共同验收合格，方可进行下一道工序。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/承担；（1）单机无负荷试车费用由承担。（2）无负荷联动试车费用由13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后30天内容1714.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按《海南省建设工程造价管理办法》（海南省政府令第228号）执行。发包人完成竣工付款的期限和条件：按《海南省建设工程造价管理办法》（海南省政府令第228号）执行关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单陆份承包人提交最终结清申请单的份数：o承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。o14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按本工程结算价款的3%扣留质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：/1815.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到报修通知后7日内o16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款。】16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：导致工期延误由发包人承担。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：导致工期延误由发包人承担。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担由此给承包人造成的实际经济损失。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担由此造成承包人的停工、窝工费用，工期顺延正。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担由此给承包人造成的实际经济损失。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担由此给承包人造成的实际经济损失。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。同16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。1916.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款C17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政于预等政府行为及其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：（1）5级以上的地震；（2）8级以上持续24小时的大风；（3）持续降雨24小时且降雨量为200mm以上；（4）日最高温度40℃及以上。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款19、农民工工资支付19.1承包人须按月足额支付农民工工资。施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，直接与农民工建立劳动关系的劳务和分包企业对农民工工资支付负直接责任，不得以工程款未到位或工程款未结算等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3.1争议评审小组的确定20争议评审小组成员的确定：双方协商确定选定争议评审员的期限：提出争议7天内。争议评审小组成员的报酬承担方式：由双方协商确定其他事项的约定：由双方协商确定。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：由双方协商确定20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向文昌市人民法院起诉。121附件1：工程质量保修书发包人：文昌市铺前镇人民政府承包人：文昌市第二建筑安装工程公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2025年铺前镇基础设施项目签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程项目所有工程内容执行国家《建设工程质量管理条例》相关规定二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3.装修工程为2年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；7.其他项目保修期限约定如下：o质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。22五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修勘满发包人（公章）：文昌喜前镇人民政府承包人(公章）：文昌市第二建筑安装工程公司地址：文昌手通前镇人民政海地址：文昌市文城镇汇昌路16号法定代表人(签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签字）：委托代理人(签字）：电话：0898-63653281电话：0898-63222573传真：传真：0898-63222573开户银行：中国农业银行服位有限公昌铺户银行：建行文昌市文航支行账号：21-390001040000918账号：46001005437050001669邮政编码：571323邮政编码：57130023附件2：建设工程廉政责任书发包人：文昌市铺前镇人民政府承包人：文昌市第二建筑安装工程公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。243.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人(公章）文昌市真人民政承包人（公章）：文昌市第二建筑安装工程公司地址：文昌币润前锁人民欢府地址：文昌市文城镇汇昌路16号法定代表人(签章）：法定代表人(签章）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：0898-63653281电话：0898-63222573传真：传真0898-63222573开户银行：中国农业银行限份有限公号铺前部户银行：建行文昌市文航支行账号：2-34000040000918账号：46001005437050001669邮政编码：邮政编码：57130057123252025/4/2818:37海南省政府采购智慧云平台省级政府采购成交通知书采购编号：[HNJT]20250400001[CS]包编号：1采购计划批复号：469005-2025-JH-00030文昌市第二建筑安装工程公司：海南璟天项目管理有限公司受文昌市铺前镇人民政府的委托，就2025年铺前镇基础设施项目（采购项目编号：[HNJT]20250400001[CS]，采购计划批复号：469005-2025-JH-00030）采用竞争性磋商进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目成交人，成交报价为B02020000-公路工程施工（总价）：3417342.76元。中标项目内容详见《成交一览表》。请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（磋商文件与成交人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。成交一览表货币单位：人民币元工程类品目号品目编号及品目名称采购标的施工范围施工工期单位项目经理执业证书信息金额（元）1-1B02020000公路工程施工B02020000-公路工程施工文昌市铺前镇云楼村、高峰村、新埠村等14个村庄的路网进行改造提升，共涉及农村路28条，桥涵1道，总里程共计5.417公里，改造后为水泥混凝土路面，硬化总面积约为19585.67m。对现状污水井盖抬高24座，红线宽度为3.0-3.5米，设计速度15km/h。具体详见工程量清单及施工图图纸180日历天项胡冬宝注册建造师证3,417,342.76https://ccgp-hainan.gov.cn/all-portal/gpx-announcement#/annPulishNoticetypeCode=12-1&businessUuid=8a1d14d39671d94701967bf85d225ba...1/22025/4/2818:37海南省政府采购智慧云平台涵盖的内容为准※具体内容详见成交人响应文件成交供应商联系人：杨圣联系电话：18689886644联系地址：用户单位：文昌市铺前镇人民政府联系人：韩春艳联系电话：13807656354联系地址：海南璟天项目管理有限公司2025年04月28日:https://ccgp-hainan.gov.cn/allportal/gpx-announcement#lannPulishNotice?typeCode=12-1&businessUuid=8a1d14d39671d94701967bf85d225ba...2/2投标总价招标人：招标人：文昌市铺前镇人民政府工程名称：2025年铺前镇基础设施项目投标总价（小写）：.3417312.76元（大写）：叁佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分投标人文昌市第二建筑安装工程公司（单垃盖章）法定代表人面里或其授权人：1(签字或盖章）编制人陈虹艳（造价人员签字盖专用章）编制时间：205年4月281文昌市铺前镇人民政府工程名称：2025年铺前镇基础设施项目3.投标总价（小写）：3417312.76元（大写）：叁佰肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分投标人文昌市第二建筑安装工程公司（单垃盖章）面里法定代表人或其授权人：1(签字或盖章）陈虹艳编制人（造价人员签字盖专用章）205年4月281编制时间：建设项目投标报价汇总表工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第一页共1页序号单项工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费12025年铺前镇基础设施项目3117312.76111701.5367581.27·3117312.711701:5357551.编制说明一、工程概况：1、工程名称：2025年铺前镇基础设施项目2、招标单位：文昌市铺前镇人民政府3、建设地点：文昌市铺前镇4、项目建设主要内容：项目主要对文昌市铺前镇云楼村、高峰村、新埠村等14个村庄的路网进行改造提升，共涉及农村路28条，桥涵1道，总里程共计5.417公里，改造后为水泥混凝土路面，硬化总面积约为19585.67m。对现状污水井盖抬高24座，红线宽度为3.0-3.5米，设计速度15km/h。二、投标范围：招标工程量清单。三、报价依据：1、招标工程量清单及施工图。2、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017)》、《海南省市政工程综合定额（2017)》等现行定额以及相关系列定额的机械台班单价。3、海南省建设标准定额站颁布的海南工程造价信息（2025年2月文昌地区信息价）、市场询价。4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100号）执行即税率9%。5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号）。6、海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》（琼建定[2024]2号文）。7、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）8、国家、省建设主管部门颁布的其他相关工程计价的文件单项工程投标报价汇总表工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第一页共1页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费12025年铺前镇基础设施项目3117342.76111701.5367581.27.-1单位工程投标报价汇总表工程名称：2025年铺前镇基础设施项第！页共1页序号汇总内容金额(元）其中：暂估价(元）.分部分项工程费2930015.061.1土石方工程308211.081.2路面工程2593718.611.3拦水坝1869.821.4圆管涵1190.131.5检查井22025.39…=措施项目费137580.511施工单价措施项目费5366.922施工总价措施项目费132213.592.1其中：安全文明施工费111701.532.2其中：雨季施工增加费14938.132.3其中：夜间施工增加费3121.12.1其中：检验试验配合费2152.53三其他项目费3.1其中：暂列金额一3.2其中：暂估价—3.3其中：计日1—3.1其中：总承包服务费—四规费67581.27一1其中：垃圾处置费一5其中：社保费67581.27-五税金282165.92-11分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础1程名称：2025年铺前镇基础设施项目设施项目第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价整个项目2930015.06上石方工程308211.0810-10101001001挖一般土方1.上壤类别：类土2.挖上深度：详见设计图纸m358734.7227720.562040103001001回填方1.密实度要求：符合图纸及设计要求2.填方材料品种：外购土回填3.填方来源、运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m32095.965.4137071.863040103002001余方弃置1.废弃料品种：清表土方2.运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m3587324.42143418.66路面工程2593718.644040202001001路床（槽）整形名称：路床整形m219585.72.3846613.975010203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级：C30抗折45#2.厚度：180mm3.含混凝土路面养护，切缝等向相关工艺m219585.7129.912541378.296010901001001现浇构件钢筋1.钢筋种类：带肋钢筋2.钢筋规格：28mmt0.4066715.222726.38拦水坝1869.827010406001001混凝土墙1.类别、部位：拦水坝2.混凝上强度等级：C20m31.28571.82731.938011102017001挡墙模板1.构件类型：拦水坝m212.878.7510089010101002002挖沟槽上方1.挖上部位：拦水坝2.上壤类别：类3.挖上深度:详见设计图纸m33.817.930.3110010103001002回填方1.密实度要求：符合图纸及设计要求2.填方材料品种：挖方上回填3.填方来源、运距：山投标人根据现场实际情况自行考虑m32.5625.165.0211010103002002余方华西1.有料品种：挖方土度P山投标人根据现1.2826.931.53A、，1]专分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础1程名称：2025年铺前镇基础设施项目设施项目第2页共3页序号项目编码项目名称项1特征描述计量单位工程量金额：元）综合单价合价共中：暂估价同管涵1190.1312010101002001挖沟槽上方1.挖土部位：圆管涵2.上壤类别：类七3.挖上深度：详见设计图纸m39.63.7335.8113010103001003回填方1.密实度要求：符合图纸及设计要求2.填方材料品种：挖方土回填3.填方来源、运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m35.6825.1111.2714040103002003余方弃置1.废弃料品种：挖方土废料2.运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m33.9226.98105.76150-10305001001垫层1.材料品种、规格：碎石2.厚度：100mmm30.88123.31372.5116040303001001混凝上垫层1.混凝上强度等级：C20m30.24572.29137.3517041102001001垫层模板1.构件类型：垫层m24.810.14192.6718010501001001混凝上管1.接IT方式：承插2.混凝土强度等级：C203.管径：DN700m8100.223201.76检查井22025.3919010901001002现浇构件钢筋1.钢筋种类：带肋钢筋2.钢前规格：10mmt0.696180.571171.5920010901001003现浇构件钢筋1.钢筋种类：带肋钢筋2.钢筋规格：12mmt0.5386122.293293.7921011001008001拆除混凝土结构1.结构形式：混凝上结构2.强度等级：详见设计图纸m31.2300.651262.7322010201006001检查井升降1.材料品种：C30混凝土2.检查井规格：直径700hlll3.平均升（降）高度：详见设计图纸座21375.379008.8823010203007002水泥混凝上i.混凝土强度等级：（30抗折15=】事！p:200mm上路有养护m220.8111.322793.8621010190104县1103i分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础工程名称：2025年铺前镇基础设施项目设施项目第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述让量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价25010601029001嵌填缝青填缝1.材料品种：1cm收性沥m3.7129.32108.78.措施项目5366.9226011106001001大型机械设备进出场及安拆1.名称：履带式挖掘机台次15366.925366.92本页小计575.70十29总价措施项目清单与计价表标段：2025年铺前镇基础设工程名称：2025年铺前镇基础设施项目施项目第1页共1页号项目编码项1名称计算基础费率（）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）备注11.1部分安全文明施工费基本111701.5321.1.1综合价3000万元以内含本数）综合价含主设（3T万元以内部分）一供主材费-中供设备费5.01111701.5331.1.2综合价3000万元-1亿元以内（含本数）综合价含主设（3下方元1亿元以内部分）-甲供主材费一甲供设备费341.1.3综合价1亿元以上综合价含主设（1亿元以上部分）-甲供费主材费-甲供设备251.2安全文明施工费（浮动奖励部分)安全防护、文明施工基本费061.3夜间施工增加费综合价含主设-甲备费供主材费-甲供设0.143121.471.4雨季施工增加费综台价含主设-甲备费供主材费-甲供设0.6711938.1381.5检验试验配合费综合价含主设-甲备费供主材费-甲供设0.112452.53合i计132213.59价人员：；11其他项目清单与计价汇总表标段：2025年铺前镇基础设施项工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价2.2专业工程暂估价3计HT4总承包服务费规费、税金项目计价表标段：2025年铺前镇基础设施项工程名称：2025年铺前镇基础设施项目第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率（%）金额（元）1规费其中：垃圾处置费+其中：社保费DI+D267581.271.1其中：垃圾处置费1.2其中：社保费（分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费）*0.7（FBFXDERGF+DJCSDERGF+FBFXDEJSRGF+DJCSDEJSRGF）*0.723.567581.272税金分部分项工程费-措施项目费+其他项目费+规费A：B+C+D9282165.92台计319717.19编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施 公路工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
