人居环境品质提升工程选取设计服务采购合同公告（惠州市惠阳区平潭镇人民政府2025）
惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程选取设计服务
采购项目名称：
惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程选取设计服务
采购项目编码：
4413030071952502503101772
项目业主：
惠州市惠阳区平潭镇人民政府
服务机构：
中祥设计有限责任公司
合同名称：
惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程选取设计服务
合同编号：
4413030071952502503101772
合同总金额：
￥959,200.00元
合同签订时间：
2025年03月18日
履约人员：
合同服务期限：
2025年03月18日至2025年12月31日
服务内容：
签订合同后，完成施工图编制工作。
合同附件
惠州市惠阳区平潭镇”百千万工程“精品路线人居环境品质提升工程设计合同扫描件.pdf
惠州市惠阳区平潭镇人民政府 2025-05-22
建设工程设计合同工程名称：惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程工程地点：惠州市惠阳区平潭镇设计证书等级：A221021935发包人：惠州市惠阳区平潭镇人民政府承包人：中祥设计有限责任公司签订日期：2025年3月18日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：惠州市惠阳区平潭镇人民政府承包人：中祥设计有限责任公司发包人委托承包人承担惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程设计服务，工程地点为惠州市惠阳区平潭镇，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。1.2国家及惠州市有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给承包人的委托书；2.2发包人提交的基础资料；2.3承包人采用的主要技术标准是：国家、省、市和行业主管部门现行有关规范、规程、标准等，前述标准不一致者，以规定更详尽和严格的为准。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断3.1合同书3.2中选通知书（文件）3.3发包人要求及委托书第四条本合同工程的名称、规模、阶段、投资及设计内容4.1工程名称：惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程；4.2项目建安费约为：3457万元；4.3设计阶段：施工图设计；4.4项目概况：对惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程进行施工图设计服务。第1页第五条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间根据发包人对设计进度的要求及具体工程情况确定。不得影响承包人的设计时间，否则第六条承包人提交设计文件的时间相应顺延。第六条承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提交时间有关事宜1施工图纸设计文件630个日历天合同签订且发包人提交资料齐全后注：（1）承包人除应向发包人提供书面的图纸、资料、文件外，还应向发包人提供电子版的图纸、资料和相关文件；（2）设计文件的编制深度应符合国家相应文件规定的要求；（3）发包人要求承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按成本价另收工本费；（4）因设计成果未获得相关主管部门批准而发生的修改，承包人不另收取费用。（5）交付地点：惠州市惠阳区平潭镇；第七条费用本次采购服务金额根据参照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计费管理规定》（计价格[2002]10号）的收费标准并结合市场调节价计算并下浮20%，即含税设计服务金额暂定价为人民币玖拾伍万玖仟贰佰元整￥959200.00元，最终以结算金额计算为准。第八条支付方式8.1双方签订合同后，发包人30个工作日内支付合同暂定价的20%预付款；8.2承包人提交成果并经发包人确认，经财政预算定案后，发包人30个工作日内支付合同暂定价的50%进度款；8.3工程竣工验收合格并出具报告后，发包人30个工作日内支付结算价的20%；8.4工程竣工结算定案后且无需扣除设计合同第九条违约责任所述的违约金，发包人10个工作日内按结算价付清全部余款。8.5承包人在收款前需提供合法有效的等额发票。第九条双方责任第2页9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计需要重大返工时，双方可另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人可按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。9.1.3在合同履行期间，因发包人的过错终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人根据承包人已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，应征得承包人同意，但不得严重背离合理设计周期。9.1.5设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.2承包人责任9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计（本合同第二条约定），按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.2、9.1.3、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。承包人逾期提交上述文件的，每逾期一天应向发包人支付结算价千分之一的违约金，逾期超过30天以上，发包人还有权单方面解除或终止本合同，将本合同设计工作另行委托其他机构完成，并依法追究承包人的违约责任及损害赔偿责任。因承包人的原因导致工程质量不合格或其他损失的，应由承包人承担相应的法律责任。发包人对承包人违约行为的任何宽容、宽限或展期均不视为发包人对其权利的放弃。9,2,2承包人的其他违约责任根据《中华人民共和国民法典》。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条合同争议的解决本合同在履行过程中发生争议，双方当事人可协商解决，协商不成按下列第（二）种方式解决：（一）提交惠州市仲裁委员会仲裁；（二）依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。第3页第十二条合同生效及其他12.1承包人为本合同项目的服务至施工竣工验收、工程竣工资料备案完成、保修期结束为止等。12.2发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议支付费用。12.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.4本合同双方签字盖章即生效，一式6份，发包人3份，承包人3份，具同等法律效力。12.5双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。1现自发包人德州市惠阳区潭镇人民政府承包人：中祥设计有限责任公司（盖章（盖章）抽恒代表人代表人：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行a银行帐号：银行帐号：合同日期：2025年3月18日合同日期：2025年3月18日第4页附件1：中选通知书广东省网上中介服务超市中选中介服务机构通知书编号：HZ2503180356中祥设计有限责任公司（中祥设计有限责任公司惠州博罗东省分公司）：受惠州市惠阳区平潭镇人民政府委托，惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程选取设计服务（采购项目编码：4413030071952502503101772），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币玖拾伍万玖仟贰佰圆整（￥959,200.00元）。服务时限为：签订合同后一个月内，完成施工图编制工作。。请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与惠州市惠阳区平潭镇人民政府接洽，在15个工作日内与惠州市惠阳区平潭镇人民政府按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同东省约定完成工作。惠州市惠阳区政务服务和数据管理局2025年03月18日7上中介服第5页附件：2：委托授权书惠州市惠阳区平潭镇人民政府：兹有中祥设计有限责任公司承接贵单位的惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程设计，现中祥设计有限责任公司委托中祥设计有限责任公司惠州博罗分公司办理《惠州市惠阳区平潭镇“百千万工程”精品路线人居环境品质提升工程设计合同》的服务费申请付款手续、收款业务、开具发票等事宜。该分公司代表我公司实施的授权行为，我公司均予以确认并承担相关法律责任和后果。委托开户银行和账号为：开户名：中祥设计有限责任公司惠州博罗分公司开户银行：中国银行股份有限公司惠州博罗支行银行账号：686077680889中祥设计有限责任公司（盖章）2023年3月18日第6页
投标 / 标书制作要点（原创）
本人居环境品质提升工程选取设计服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
