供水管道工程施工采购合同公告（合肥供水集团有限公司2025）
谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工
合同编号：
2024BFFGZ00498-2-005
合同名称：
谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工
项目编号：
2024BFFGZ00498-2
项目名称：
谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥供水集团有限公司
合同甲方编号：
91340100149142728B
中标人(乙方)：
安徽启立建设集团有限公司
合同乙方编号：
913402000998056927
所属地域：
安徽省
合同金额：
272.519718万元
主要人员：
姓名： 范丽丽 证书名称： 市政公用工程二级建造师 证书编号： 皖234212131432
合同预定完成时间：
2025年11月12日
合同签订日期：
2024年05月21日
合同公告日期：
2024年05月22日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天4小时52分30秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-05-22
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-05-22
办理用时：
0天0小时29分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-05-22
办理用时：
0天1小时35分
附件:
2024BFFGZ00498-2中标通知书.pdf
谭岗路2标段安徽启立履约保函.pdf
谭岗路2标段安徽启立履约保函.pdf
谭岗路2标段（滁河干渠-三国城路）合同备案.pdf
谭岗路（魏武路-滁河干渠）供水管道工程施工
合同编号：
2024BFFGZ00498-1-004
合同名称：
谭岗路（魏武路-滁河干渠）供水管道工程施工
项目编号：
2024BFFGZ00498-1
项目名称：
谭岗路（魏武路-滁河干渠）供水管道工程施工
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥供水集团有限公司
合同甲方编号：
91340100149142728B
中标人(乙方)：
安徽池应建设工程有限公司
合同乙方编号：
91340100343840319U
所属地域：
安徽省
合同金额：
164.773970万元
主要人员：
姓名： 陈晓军 证书名称： 市政公用工程二级建造师 证书编号： 皖234181893648
合同预定完成时间：
2025年05月22日
合同签订日期：
2024年05月22日
合同公告日期：
2024年05月22日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天9小时8分28秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-05-22
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-05-22
办理用时：
0天6小时12分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-05-22
办理用时：
0天1小时7分
附件:
谭岗路1标段履约保函.pdf
谭岗路一标段合同.pdf
1标段中标通知书-安徽池应.pdf
谭岗路1标段履约保函.pdf
谭岗路（魏武路-滁河干渠）供水管道工程施工合同变更内容
项目名称：
谭岗路（魏武路-滁河干渠）供水管道工程施工
项目编号：
2024BFFGZ00498
标段编号：
2024BFFGZ00498-1
招标人(甲方)：
合肥供水集团有限公司
中标人(乙方)：
安徽池应建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
合同正在履约中，因市政道路方案调整等原因，合同工期延期至26年5月。
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年05月22日
2026年05月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分8秒
交易中心见证
提交节点：
2025-05-26
附件:
中标通知书公共项目管理有资源交易集团项共资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易资源交易集团项目管理有限4安徽公共资源交易集团项司公共资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易集团项目管理有资源交集团项目管理H源交易集团项目管理有限公司编号：HFZTB-GC-2024-012935安徽启立建设集团有限公司：你公司于谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-2标段招标中，经综合评定，被确定为中标单位。招标项目名称：谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-2标段招标项目编号：2024BFFGZ00498-2中标金额：贰佰柒拾贰万伍仟壹佰玖拾柒元壹角捌分（大写）中标工期：540日历天项目经理：范丽丽特此通知。招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）2024年4月30日2024年4月30日安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831大湖名城创新高地重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。2.为进一步优化公共资源交易领域营商环境，缓解企业融资难题，现在合肥市工程建设项目中推出“中标贷”金融服务(业务自治、风险自当)。如有贷款需求，可登录安徽合肥公共资源交易中心网站(网址:https://ggzy.hefei.gov.cn/),点击网页右侧\"中标贷”悬浮窗口了解详情。履约保函保函编号：HH20240507000876合肥供水集团有限公司（受益人名称）：鉴于合肥供水集团有限公司（以下简称“受益人”）与安徽启立建设集团有限公司（以下简称“申请人”）于年上月日就2024BFFGZ00498-2（标段编号）的谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-2标段（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）伍万肆仟伍佰零叁元玖角肆分（￥54503.94）。三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后7天，最迟不超过2025年12月31日四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：合肥市政务区东流路999号新城国际D幢4001。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自加盖我方法定代表人印章和公章之日起生效。开立人（公章）：瀚华融资担保股份有限公司安徽分公司-法定代表人（或授权代表）减晓波地址：合肥市政务区东流路999号新城国际D量4001波臧邮政编码：230000印晓电话：0551-62893001401041330198开立时间：2024年5月7日验证保函真伪：请登录瀚华金融官网https://hhyl.hanhua.com/，点击首页的“保函服务”，选择保函验真，输入保函编号和企业名称查询。担保人联系地址：合肥市政务区东流路999号新城国际D幢4001联系电话：0551-62893001扫描下方二维码核验：原件已收黄静。20211履约保函保函编号：HH20240507000876合肥供水集团有限公司（受益人名称）：鉴于合肥供水集团有限公司（以下简称“受益人”）与安徽启立建设集团有限公司（以下简称“申请人”）于年上月日就2024BFFGZ00498-2（标段编号）的谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-2标段（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）伍万肆仟伍佰零叁元玖角肆分（￥54503.94）。三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后7天，最迟不超过2025年12月31日四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：合肥市政务区东流路999号新城国际D幢4001。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自加盖我方法定代表人印章和公章之日起生效。开立人（公章）：瀚华融资担保股份有限公司安徽分公司-法定代表人（或授权代表）减晓波地址：合肥市政务区东流路999号新城国际D量4001波臧邮政编码：230000印晓电话：0551-62893001401041330198开立时间：2024年5月7日验证保函真伪：请登录瀚华金融官网https://hhyl.hanhua.com/，点击首页的“保函服务”，选择保函验真，输入保函编号和企业名称查询。担保人联系地址：合肥市政务区东流路999号新城国际D幢4001联系电话：0551-62893001扫描下方二维码核验：原件已收黄静。20211鑫林融资履约保函合肥供水集团有限公司（受益人名称）：保函号：QBLY20240506161101991鉴于合肥供水集团有限公司（以下简称“受益人”）与安徽池应建设工程有限公司（以下简称“申请人”）于/年/月/日就2024BFFGZ00498-1（标段编号）的谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工-1标段（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）叁万贰仟玖佰伍拾肆元柒角玖分（￥32954.79元）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但最迟不超过2025年6月5日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市庐阳区广大克拉广场902室。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。厂九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：宣城市鑫林融资担保有限公司（公章）法定代表人（或授权代表）：（签名或盖个人名章）地址：安徽省合肥市庐阳区临泉路与肥西路交叉口广大·克拉广场902室邮政编码：2300001111原件已收黄静。电话：0551-6336189817355156612开立时间：2024年5月6日2024.5.1方式一：保函查询网址：http://www.xcxlrzdb.com/custom.html，输入查询编码（保函号）、验证码即可。方式二：手机扫描二维码，输入查询编码（保函号）、验证码即可境内保函专用中标1书编号：HFZTB-GC-2024-012934安徽池应建设工程有限公司：你公司于谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-1标段招标中，经综合评定，被确定为中标单位。招标项目名称：谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-1标段招标项目编号：2024BFFGZ00498-1小中标金额：壹佰陆拾肆万柒仟柒佰叁拾玖元柒角（大写）中标工期：365日历天项目经理：陈晓军特此通知。家:（盖章）招标代理机构：（盖章）2024年4月30日2024年4月30日安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831中标1书公项目管理有大资源交易集团项共资源交易集编号：HFZTB-GC-2024-012934安徽池应建设工程有限公司：你公司于谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-1标段招标中，经综合评定，被确定为中标单位。赞源交易集项目招标项目名称：谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工项目-1标段招标项目编号：2024BFFGZ00498-1资源小中标金额：壹佰陆拾肆万柒仟柒佰叁拾玖元柒角（大写）共资源交易中标工期：365日历天项目经理：陈晓军特此通知。管理资源交易集团项才家:（盖章）招标代理机构：（盖章）资源交2024年4月30日2024年4月30日/目管理有限公司安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831资源交集团项目管理大湖名城创新高地重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。2.为进一步优化公共资源交易领域营商环境，缓解企业融资难题，现在合肥市工程建设项目中推出“中标贷”金融服务（业务自治、风险自当）。如有贷款需求，可登录安徽合肥公共资源交易中心网站（网址：https://ggzy.hefei.gov.cn），点击网页右侧\"中标贷”悬浮窗口了解详情。鑫林融资履约保函合肥供水集团有限公司（受益人名称）：保函号：QBLY20240506161101991鉴于合肥供水集团有限公司（以下简称“受益人”）与安徽池应建设工程有限公司（以下简称“申请人”）于/年/月/日就2024BFFGZ00498-1（标段编号）的谭岗路（魏武路-滁河干渠）和谭岗路（滁河干渠-三国城路）供水管道工程施工-1标段（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）叁万贰仟玖佰伍拾肆元柒角玖分（￥32954.79元）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但最迟不超过2025年6月5日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市庐阳区广大克拉广场902室。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。厂九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：宣城市鑫林融资担保有限公司（公章）法定代表人（或授权代表）：（签名或盖个人名章）地址：安徽省合肥市庐阳区临泉路与肥西路交叉口广大·克拉广场902室邮政编码：2300001111原件已收黄静。电话：0551-6336189817355156612开立时间：2024年5月6日2024.5.1方式一：保函查询网址：http://www.xcxlrzdb.com/custom.html，输入查询编码（保函号）、验证码即可。方式二：手机扫描二维码，输入查询编码（保函号）、验证码即可境内保函专用
投标 / 标书制作要点（原创）
本供水管道工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
