广州市地质勘察采购合同公告（广州市番禺区基本建设投资管理中心2025）
茶东站扩建、金桥站扩建配套管廊工程勘察
采购项目名称：
茶东站扩建、金桥站扩建配套管廊工程勘察
采购项目编码：
4401137756785702504241264
项目业主：
广州市番禺区基本建设投资管理中心
服务机构：
广州市交通设计研究院有限公司
合同名称：
茶东站扩建、金桥站扩建配套管廊工程勘察
合同编号：
4401137756785702504241264
合同总金额：
￥933,354.00元
合同签订时间：
2025年05月22日
履约人员：
合同服务期限：
2025年05月22日至2026年05月22日
服务内容：
工程位于番禺区，分为两个线路方案，其中茶东段沿富怡路新建电力管廊长度约 1.3千米，管廊投资估算约1733万元；金桥段沿金龙路新建电力管廊长度约4.3千米，管廊投资估算约5732万元；共计总长5.6千米，建安费约5972万元。勘察任务和内容：工程测量（包括但不限于初测、定测实施工作和编制工程测量报告等内容）、物探（含管线）、地质勘察（含岩土）等；工程测量的内容包括控制测量、地形测量、定测、地下管线探测等；工程地质勘察包括勘探、原位测试、室内试验等各项工作。
合同附件
茶东站扩建、金桥站扩建配套管廊工程勘察合同.pdf
广州市番禺区基本建设投资管理中心 2025-05-27
T平2202：回阳下回日2A留中国：肝回平Y要中县留中：Y国第:回留中：工工年半步回工=h9下河”S-SJS-GCKC-HT-2025-005号第一部分合同协议书发包人：广州市番禺区基本建设投资管理中心承包人：广州市交通设计研究院有限公司4发包人委托承包人承担茶东站扩建、金桥站扩建配套管廊工程勘察工作，承包人确认对工程地点地貌、环境、工作条件等已熟知及了解，据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同签订依据：1.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条工程概况2.1工程名称：茶东站扩建、金桥站扩建配套管廊工程；2.2工程建设地点：广州市番禺区；2.3工程规划、特征：茶东站扩建、金桥站扩建配套管廊工程位于番禺区，分为两个线路方案，其中茶东段沿富怡路新建电力管廊长度约1.3千米，管廊投资估算约1733万元；金桥段沿金龙路新建电力管廊长度约4.3千米，管廊投资估算约5732万元；共计总长5.6千米，项目总投资约7465万元，建安费约5972万元。2.4资金来源：财政拨款2第三条工程承包范围：见第二部分勘察协议条款。第四条合同价款勘察费暂定金额（大写）玖拾叁万叁仟叁佰伍拾肆元整（人民币）￥93.3354万元。若最终勘察费结算价超99.9万元，或概算评审报告中的勘察费，则按人民币99.9万元或概算评审报告中的勘察费两者中的低值结算。第五条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：5.1合同协议书5.2发包人要求5.3勘察协议条款5.4中选通知书5.5技术规范第六条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此3引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。第七条仲裁、起诉本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式（二）解决：方式（一）：提交广州仲裁委员会仲裁；方式（二）：依法向人民法院起诉。第八条其它约定8.1本合同一式八份，其中正本两份，双方各执一份；副本六份，发包人三份，承包人三份；合同正、副本具有同等法律效力，当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。8.2本合同生效后，按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.3双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.4为完成合同各专业设计内容，承包人如无某项专业设计资质的，须由承包人负责委托具有相应资质的设计单位完成该项设计，其成果满足相关部门报审要求，相关费用均包含在本合同总价内。48.5本合同签订后，承包人须向发包人提交履约保证金（履约保证金为合同价的5%）方可申请第一笔合同款项。8.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第九条合同生效合同订立时间：2025年5月22日合同订立地点：广州市番禺区本合同双方约定：自双方盖章签字后生效。(以下无正文）5发包人：(盖章）承包人：广州市交通设计研究院广州市番禺区基本建设投有限公司资管理中心法定代表人：法定代表人：0法定代表人：（签字）法定代表人：(签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）地址：广州市番禺区市桥街清河地址：广州市番禺区大石街沿江东路319号西副楼六楼中路77号102电话：020-84610312电话：020-34612914传真：020-84640312传真：020-34612914收款银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行收款账号：82230078801700001862邮政编码：511430签约日期：二0二五年月日签约日期：二〇二五年月日6第二部分勘察协议条款第一条：勘察内容1.1勘察任务和内容：工程测量（包括但不限于初测、定测实施工作和编制工程测量报告等内容）、物探（含管线）、地质勘察(含岩土）等；工程测量的内容包括控制测量、地形测量、定测、地下管线探测等；工程地质勘察包括勘探、原位测试、室内试验等各项工作。1.2承接方式：按实际工作量进行计价结算。1.3勘察工作量：勘察工作量以审定后勘察方案为依据，实际工作量进行计算。第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地(附红线范围）、施工、勘察许可等文件（复印件）。2.2提供工程勘察任务技术要求和工作范围的地形图、总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第三条：承包人向发包人提交勘察成果资料并对质量负责。承包人负责向发包人提交各项勘察成果资料各五份。承包人的物探、测量、地质勘察报告附图同时提供广州2000坐标的图纸。7第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准、结算及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1合同签订后25日内完成工程测量（初测）、工程物探并提交成果；初步设计评审通过后15个工作日内提交工程测量（定测)成果;各方案通过审查后25工作日内，完成工程勘察（详勘）并提交成果。具体详见下表。序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1测量5合同签订后25日提交工程测量（初测）及工程物探成果，初步设计评审通过后15个工作日内提交工程测量（定测）成果所提供资料含WORD、CAD及PDF电子文件。归档资料按照发包人档案室要求提供。2物探（含管线）53地质勘察（详勘）5各方案通过审查后25日内。注：1.若发包人因工作需要，要求承包人提交中间成果的承包人应无条件提供。2.勘察工作如遇特殊情况（不可抗力影响及发包人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。3.勘察资料交付地点：广州市番禺区基本建设投资管理中心。84.为配合审查工作，承包单位须按审查要求提供相关资料。退5.如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的1%；误期损害赔偿费的最高限额为最终结算价格的30%。6.物探（含管线）质量成果需满足设计及相关规范要求。承包人对勘察文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人勘察错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察费。承包人所提交的物探成果超过一年期，发包人因应实际需求通知勘察人进场复核的，承包人应无条件配合。7.版权属发包人。4.1.2勘察工作开工前5天内，承包人送勘察（含测量、物探、钻探）方案给发包人审核，勘察方案经发包人审核同意后方可开工。4.1.3勘察工作有效期限以合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2勘察费用本合同勘察费暂定为￥93.3354万元（大写：人民币玖拾叁万叁仟叁佰伍拾肆元整）。合同暂定价只作为合同签订后支付勘察费的依据，最终勘察费结算执行下列第4.3条规定。最终勘察费结算价超99.9万元，或概算评审报告中的勘察费，则按人民币99.9万元或概算评审报告中的勘察费两者中的低值结算。94.3勘察费结算岩土工程勘察费用，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算下浮20%后结算。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。工程测量费，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算下浮20%后结算。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。工程物探（含管线探测）费，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算下浮20%后结算。同一管沟，相同种类的管线只按延长公里计费一次；同一管沟，不同种类的管线，可分别计费。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。以上费用均已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、临时占用土地、青苗补偿、交通工具费用、修筑钻机通行简易道路、海事通航维护及影响勘察施工正常进行发生的有关费用等全部费用。4.4付费方式104.4.1合同生效后，承包人提交经审核通过的《勘察设计工作大纲》和完整支付申请资料交发包人送番禺区财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定勘察费的15%作为预付款，计￥14.0003万元，本合同结算时，预付款抵作勘察费）。4.4.2测量阶段和勘察阶段竣工并在承包人按发包人档案室的要求提交成果、概算经评审后，承包人提交完整支付申请资料交发包人送番禺区财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向承包人支付至经概算评审后的勘察费的65%，或支付至合同暂定价的65%，两者取低者。若有扣款，在此次支付时扣除。4.4.3工程竣工验收合格、勘察费经结算评审后，承包人提交完整支付申请资料交发包人送番禺区财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向承包人支付余款。4.4.4发包人要求增加本合同约定以外文件份数时，承包人员收晒印工本费。发包人每月定期结算晒印工本费。晒印工本费单价如下：纸张规格A0AIA2A3A4单价（元/张）6.003.001.500.500.104.4.5双方委托银行代收代付有关费用。4.4.6详见《勘察设计质量管理细则》及《勘察设计工作考核管理细则》。11第五条：发包人、承包人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2工程勘察前，若发包人负责提供施工用材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。5.1.3勘察过程中由发包人提出的变更，经办理正式变更手续后，发包人应按商定的金额支付增加的工作量的勘察费。5.1.4由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延。5.1.5发包人应保护承包人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建设，未经承包人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三个转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2承包人责任5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定、设计单位技术要求编制勘察方案，经设计单位、发包人审定后的勘察方案进行勘察工作。测量控制点埋设应按《城市测量规范》要求埋设，测量方案须经发包人确认方可实施。按本合同规定的12时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2承包人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署本项目的勘察文件，对勘察质量负责，如不能履行，则发包人可取消合同，承包人须赔偿发包人的损失。5.2.3所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。5.2.4承包人应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包人或发包人指定人员现场查验，不得自行处理。5.2.5承包人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。5.2.6由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察成果与实际不符而造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并向发包人赔偿直接经济损失的50%，赔偿限额为勘察设计费的100%；若勘察成果与现场不符，实际钻孔数或钻孔深度不符，将按不符的每孔扣勘察费2%；若造成第三方损失，应依法向人民法院起诉，并根据判决结果承担责任。5.2.7在工程勘察前，派人与发包人的人员一起现场踏勘，进行项目用地放线标识，并用无人机进行拍摄成影像资料提供给发包人；同时验收发包人提供的材料。5.2.8勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地13形地貌、地岳和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并在发包人同意的前提下办理正式变更手续。5.2.9由承包人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。5.2.10在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.11承包人负责占道、破路等报批工作，必须执行勘察占道预告、应急、救援联动机制，及时发布预警信息，保障安全生产预防和落实应急处理。5.2.11.1若勘察占道，勘察单位负责在道路施工现场设置施工围蔽，并在围蔽上公示勘察单位名称及联系人电话。5.2.11.2勘察单位负责对因勘察占道施工，道路路面开裂发生、发展情况的监测、预报和预警工作。5.2.11.3.勘察单位配合预警响应，协调配合有关单位开展路面局部小型塌陷时间应急处置工作，及时收集、报告有关信息。5.2.11.4.勘察单位配合勘察占道事件（故)先期紧急应急处置、抢险救援，派专人对危险区域进行看护，并进行围挡、隔离、封闭。5.2.11.5.勘察占道突发事件（故）发生后，勘察单位应当第一时间向项目建设单位报告。5.2.11.6.勘察单位配合勘察占道突发事件（故）发生后现场应14急处置、抢险救援，负责对其施工红线范围内受事故影响的道路、桥梁等市政设施的修复，确保设施结构安全完好。5.2.11.7.承包人配合勘察占道突发事件（故）调查处理。5.2.12钻孔点桩位定位后需通知发包人到场确认，每一孔位开钻前及终孔时需通知发包人到场确认工程量并以此作为结算依据。管线探测过程需有发包人跟踪。5.2.13施工阶段若需补钻、加钻，勘察工作完成后，需回灌封堵所有钻孔并通过发包人验收。5.2.14承包人需按合同要求向发包人移交测量成果资料外。5.2.15承包人需配合设计单位对勘察成果的校对工作，且需配合设计咨询单位和审图单位对勘察成果的审查工作。5.2.16本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。5.2.17承包人须配合发包人现场踏勘，进行项目用地放线标识，并用无人机进行拍摄成影像资料提供给发包人。5.2.18勘察单位若勘察占道，负责在道路施工现场设置施工围蔽，并在围蔽上公示勘察单位名称及联系人电话。5.2.19勘察单位负责对因勘察占道施工，道路路面开裂发生、发展情况的监测、预报和预警工作。5.2.20勘察单位配合预警响应，协调配合有关单位开展路面局部小型塌陷时间应急处置工作，及时收集、报告有关信息。5.2.21勘察单位配合勘察占道事件（故）先期紧急应急处置、抢险救援，派专人对危险区域进行看护，并进行围挡、隔离、封15闭。5.2.22勘察占道突发事件（故）发生后，勘察单位应当第一时间向项目建设单位报告5.2.23勘察单位配合勘察占道突发事件（故）发生后现场应急处置、抢险救援，负责对其施工红线范围内受事故影响的道路、-桥梁等市政设施的修复，确保设施结构安全完好。5.2.24勘察单位配合勘察占道突发事件（故）调查处理。第六条：违约责任6.1由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，并付给承包人来回进出场费。6.2由于承包人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由承包人承担。如果承包人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则扣除勘察总费用的百分之一作罚金。误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。若承包人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的，发包人有权解除本合同，未付的勘察费用无须再付。发包人另聘他人完成相关工作的费用由承包人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金。已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向承包人支付勘察费。6.4本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；承包人不履行合同时，双倍返还定金，并赔偿甲方的损失。16第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：本合同项下的勘察成果资料的知识产权归属发包人所有。第九条:本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由广州仲裁委员会仲裁。（以下无正文）17合同附件1：勘察设计工作考核管理细则一、总则1、建设单位应树立努力、自觉和主动为设计单位创造设计条件的服务思想和意识，并付诸行动。建设单位将在合同中制定设计奖励办法，根据工程的设计情况和各方面的评价，对能够精心设计、努力创优并取得实际成效的设计单位及设计单位人员给予奖励。2、设计单位在设计工作中应注意设计成果的及时和有效，设计过程中应考虑与相关专业的接口配合，注意互提资料的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。3、设计单位应保证电子文件资料与图纸文件一致，若有错漏或与原图纸不一致，造成损失设计单位应负相应法律责任。二、设计单位职员的更换在项目设计期间，设计单位主要技术骨干应保持相对稳定，未经建设单位书面同意不得自行撤换，如确需撤换，必须经建设单位及相关部门审批。更换人员未经建设单位审批或承接人员的资格条件低于被更换人的，则按缺勤处理，建设单位对设计单位按每人次扣减合同金额的1%进行处罚。三、方案设计方案设计（含管线综合、管线迁改）中因设计单位未按征询规划、交通、水利、市政、海事、航道等行政主管部门和沿线镇、街、单位等的回复意见进行修改设计，造成方案设计存在较严重18错漏或因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣或不配合报建工作导致并未通过方案设计审查时，设计单位应无偿修改设计，直至通过审查。因设计单位原因造成方案报建不通过而退件的，建设单位对设计单位按退件次数进行处罚，每次按设计合同价的2%扣除设计费。因修改设计相应延迟提交设计文件，每延期一天按合同价款的0.3%扣除勘察设计费；如未按评审意见和发包人要求修改方案，则建设单位有权解除合同，并要求设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。四、初步设计1、初步勘察设计过程中，勘察设计人应收集项目沿线详尽资料，包括地形、地物、综合管线等，及时整理初步勘察成果资料提请建设单位组织验收。如因设计单位对实际情况不了解或资料不齐全而造成拆迁、管线迁移需增加的费用超出10%或影响到工程酒顺利推进，勘察设计单位将承担所增加工程费用的20%，从合同价款中扣除，对本条勘察设计单位所承担的增加工程费用最高限额为设计费总额。2、初步设计完成后，如果因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而未通过初步勘察设计验收、审查时，设计单位应无偿补充勘察、修改设计，直至通过验收、审查。因设计单位原因造成初步设计审查、验收不通过的，建设单位对设计单位按不通过次数进行处罚，每次按合同价的2%扣除设计费。因补充勘察、修改设计延迟提交设计文件按合同条款进行处罚；如未按评审（审查）意见和建设单位要求修改设计，则建设单位可解19除合同，并要求设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。3、设计单位必须按建设单位要求的限额进行施工图设计，保证施工图预算不超过初步设计概算，如发现施工图预算超过初步设计概算的（以财局审定的结果为准），建设单位按设计合同价的5%扣除设计单位的设计费。五、施工图设计1、对施工过程中因勘测设计失误或漏项而变更设计、补充设计或引发工程事故，按《勘察设计质量管理细则》的“第七条”执行。2、施工图设计完成后，如果因设计深度不够、资料不足、方案缺限或设计质量低劣而未通过详细勘察设计验收、审查时，设计单位应无偿补充勘察、修改设计，直至通过验收、审查。因设计单位原因造成施工图审查不通过的，建设单位对设计单位按退件次数进行处罚，每次按设计合同价的2%进行扣除设计费。因补充勘察、修改设计延迟提交设计文件的，每延迟一天按合同价款的0.3%扣除勘察设计费；如未按评审（审查）意见和建设单位要求修改设计，则建设单位可解除合同，并要求设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。3、设计单位必须按建设单位要求的限额进行施工图设计，保证施工图预算不超过初步设计概算，如发现施工图预算超过初步设计概算的（以财局审定的结果为准），建设单位按设计合同价的5%扣除设计单位的设计费。204、设计单位在施工图设计时必须充分详细全面了解工程现场地上、地下及周边的所有情况，确保施工图设计与现场地形、地物等实际相符。如出现地质勘察报告与实际地质条件不符或因设计原因造成无法按图施工，而引起设计变更，增加工程费用的，增加费用占施工合同总价5~10%的，将按照增加费用占施工合同专总价的比例相应扣减设计费，增加费用超过施工合同总价10%的，将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。六、施工期间1、设计单位应按上述“第二点”要求在施工期间建立稳定的施工配合小组并配齐相关专业人员（即合同中的“现场指导与监督人员”)。施工配合小组一旦确定，未经建设单位同意不得调离。对不称职的人员，建设单位有权要求撤换。2、结构专业设计代表必须按要求出席建设单位或总监主持的重要会议（如工地例会）。如违反上述规定按下述条款处理：（1)结构专业设计代表无故缺席会议，建设单位对设计单位处罚3000元/次；（2)设计单位未能在建设单位和设计单位约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每拖期7天（不足7天按7天计），建设单位将按施工配合阶段费用总金额的5%扣除设计单位的违约金，最高扣除的违约金不超过勘察设计费用总额的20%:（3)多次违反上述规定的，视设计单位违约并按合同相应条款处理。21七、考核评价各阶段考核评分低于75分或每个项目汇总考核评分低于75分，发包人发提示函给承包人，若提示函（不限于一个项目）超过3个的，发包人暂停分配任务给承包人，若提示函累计超过9个的，发包人将该设计单位清理出库，由备选单位替补。o22合同附件2：勘察设计质量管理细则、设计单位质量管理的基本要求勘察设计单位必须建立健全质量保证体系，严格执行国家颁发的标准、规范，加强设计阶段基础资料的收集，认真做好初步设计和施工图设计文件的审核，明确各阶段的责任人，确保全过程设计质量。设计必须多方案比选，对因设计漏项或深度不够引发的质量问题或造成的重大设计变更要追究设计单位的法律责任。二、设计文件应满足合同要求，同时必须完整齐全、符合现行的设计文件编制办法及有关标准、规范要求。三、勘察设计单位对勘察成果承担责任。勘察设计单位应遵照《岩土工程勘察规范》、《民用建筑设计通则》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《城市道路和建筑物无障碍设计规范》、《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑结构制图标准》、《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》《建筑地基基础设计规范》等相关规范、通则开展勘探、测量及设计工作。四、勘察设计单位在开展勘察工作前要根据对工程场地条件的初步判断或收集相近场地的地质资料编制勘察工作大纲，遇到基底岩层起伏较大、岩性变化较大时钻探布孔数应靠近规范上限，勘察工作大纲要满足设计要求，杜绝因布孔不足等原因造成设计23变更较大的情况。勘察工作大纲应报建设单位审核，但无论建设单位审核结果如何都不免除也不减少勘察设计单位所应承担的法律责任。如在勘察过程中发现地质条件变化较大需要调整勘察工作大纲则应报建设单位认可。五、勘察设计单位必须按勘察规范和经建设单位审核的勘察工作大纲认真开展地质勘探工作，保证地质勘探成果真实反映工程场地地质、水文条件，并以此作为设计依据。如勘察单位未执行勘察规范和勘察工作大纲，发生擅自减少布孔数、钻孔深度不足、取样有误等弄虚作假、工作失误等情况，造成施工过程中发生较大变更的，要承担相应的赔偿及其他法律责任。六、勘察设计单位应按照勘察规范和勘察工作大纲开展测量工作，所测量的原地面线应真实反映工程场地地貌，如开工后施工复测与设计测量成果出入较大，勘察设计单位要承担相应赔偿责任。七、勘察设计单位必须配合设计咨询单位对地质勘察过程的监理和对地质勘察成果的审查工作。八、勘察设计单位违反强制性规定或存在勘察设计质量缺陷需承担的责任：1、凡违反国家、省建设工程勘察设计管理条例，有下列行为之一的，扣减勘察设计合同总价的10%；（1）勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；（2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；（3)设计单位指定建筑材料人、建筑构配件的生产厂、供应商24的；(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有前款所列行为，造成工程质量事故的，报行政主管部门处理；造成损失的，还需承担赔偿责任。2、因勘察设计质量造成一般工程质量事故的(造成重伤2人Y以下或直接经济损失在10万元以下者），建设单位上报行政主管部门处理，同时勘察设计单位需承担全额赔偿责任。3、因勘察设计质量造成重大工程质量事故的（造成死亡1人以上，或重伤3人以上，或直接经济损失10万元以上者)，建设单位上报行政主管部门处理，并建议行政主管部门暂停勘察设计单位在番禺区的投标资格；同时勘察设计单位需承担全额赔偿责任。4、因勘察设计深度不足、考虑不周等勘察设计单位原因造成工程变更引起工程造价增加，经建设单位自行审核认定或委托有资质第三方评审确定属勘察设计单位责任的，首先由勘察设计单位无偿进行变更设计，同时勘察设计单位应被扣除相应设计费，增加费用占施工合同总价5~10%的，将按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费，增加费用超过施工合同总价10%的，将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。九、勘察设计单位必须认真做好设计的后续服务受各阶段的技术交底工作。施工过程中应派出设计代表驻现场指导和配合施工。因技术交底或变更设计不及时引发的工程质量问题由设计单位负责。25合同附件3：勘察费暂定价计算过程工程建安费暂定为5972万元，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》W中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算并下浮20%结算，勘察费暂定93.3354万元为具体计费如下：项目费用（元）管线探测费用762684测量费198671岩土勘察费用205338合计1166693下浮20%933354地下管线探测报价序号1项目地下管线探查子项目电缆（电力、通讯等）金属管道非金属管道下水道（有窖井）预计工作量50.0010.0013.0024.00单位kmkmkmkm探测复杂程度中等中等中等中等单价（元）3600450054002700费用（元）180000450007020064800费用小计（元）360000收费依据表7.2-12345地下管线测量地下管线专项技术工作费22%合计地下电缆工业管道上下水及暖气管道导向仪探测惯性陀螺仪测量50.008.0039.00600600kmkmkmmm中等中等中等中等中等1446170019485016072300136007597230000960001148121618723000096000114812￥762,684表2.4-2收费依据：：《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），以上工程量为暂估，最终以实际工作量结算。26说明：1、对于采用常规方法（现场开井调查、管线仪、）难以查明的管线（如未安装示踪线或示踪线被破坏的燃气PE管、长距离无检查井井盖的排水箱函等）、涉及重要工程的管线以及超深（埋深大于4m）管线，根据《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T15-134-2018）第5.3.17条，应做专项地下管线探查2、地下管线专项探测是在常规探测之后进行，表中工作量为预计，最终以实际工程量结算。3、表中专项探测计费单价为市场价。d4、开展专项探测之前，需获得管线管理单位的配合，比如采用地下管道三维轨迹惯性定位测量（陀螺仪测量）一段燃气管，需先停气、切开进出口各一~个，测量一段管预计需要3个小时。日5、勘察设计阶段的管线探测，因为探测方法的局限以及开挖深度有限，在该阶段部分未探明的管线，建议放在施工阶段进一步详细查明。工程测量费报价表工程名称：伏茶东和金桥变电站扩建工程配套电力管廊工程序号计费项目单位数量基准单价（元）系数单项价（元）备注1E-GPS点12.003203138436表2.2-2；2图根点点60.001311.29432表2.2-2；表2.2-3三角高程系数1.23四等水准km11.403231.55523表2.2-2；表2.2-3数字化测绘系数1.541：500地形测量km20.40445101.832047表2.2-3数字化测绘系数1.5，带状系数1.3，总系数1.85中桩施放点285.001011.0028785表2.2-2；复杂程度中等61：200纵断面测量Km5.7013542.1016207表2.2-3，绘制1：200大样图系数1.6；复杂程度中等；数字化测绘系71：200横断面测量Km11.4013542.1032415表2.2-3，绘制1:200大样图系数1.6；复杂程度中等；数字化测绘系8测量收费基准价（1~7）1628459技术工作收费22%35826工程勘察设计收费标准（2002）2.110合计198671注：勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算并按招标公告的要求浮动。27岩土工程勘察费用测算表工程名称：伏茶东和金桥变电站扩建工程配套电力管廊工程取费依据：计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》序号1234工作内容陆地钻孔波速试验标贯试验取试验样深度D（m）类别孔数00工作量8070100404065451550502050250单位米米米米米米米米次次次件件项收费基价467111758891471351628010814465408调整系数1.81.81.81.81.81.81.31.31.31.31.31.31.31.0小计（元）66248946210604176640817199789831595200702037444225104400合计（元）6441311057894443295678土工试验技术工作费其它勘察费比重密度液限塑限快剪固结快剪压缩有机质颗粒分析水质分析渗透试验土壤易溶盐试验钻孔测量及复测505050505065061221064测算岩土工程勘察费=1+2+3+4+5+6+7项项项项组组项组项项项项（1+2+3+4+5）×100%组日1918153049714030492205513210001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.019509007501500245042620001805884405507924000119261006694000205338L-28
投标 / 标书制作要点（原创）
本地质勘察涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
