背坡农村道路边坡治理防护工程采购合同公告（中阳县下枣林乡财政所2025）
一、合同编号：11N01270083X2025203
二、合同名称：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程合同
三、项目编号：1411292025BCS00036
四、项目名称：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程
五、合同主体
采购人（甲方）：中阳县下枣林乡财政所
地 址：下枣林乡下枣林村
联系方式：15386889407
供应商（乙方）：山西聚茂通建筑工程有限公司
地 址：太原市迎泽区铜锣湾小区7幢B座1005号
联系方式：13835800367
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程 数量：1.00 单价（元）：924000.00
规格型号（或服务要求）：施工范围:路基M7.5浆砌片石护面墙978.45m3，M7.5浆砌片石挡土墙934.01m3。施工工期:90天项目经理:王宇晶执业证书信息:晋2142022202374583
2.合同金额（元）：924000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025年05月29日
八、合同公告日期：2025年05月29日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
施工合同-聚茂通-下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程(2).pdf
下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程合同(11N01270083X2025203).pdf
建筑工程施工合同建设单位：，中阳县下枣林乡人民政府施工单位：，山西聚茂通建筑工程有限公司工程名称：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程签订日期：，2025年5月28日第一部分协议书甲方（发包人）：中阳县下枣林乡人民政府乙方（承包人）：山西聚茂通建筑工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项协商一致，订立本合同。第一条项目概况项目名称：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程项目地点：中阳县下枣林乡项目概况：项目主要建设内容包括路基M7.5浆砌片石护面墙978.45m³，M7.5浆砌片石挡土墙934.01m³。第二条项目承包范围承包范围：工程量清单内的全部内容第三条合同工期合同总日历天数：90日历天第四条质量标准项目质量要求：合格第五条合同价款金额（大写）：玖拾贰万肆仟元整（人民币）￥：924000元。第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程量清单7、投标文件8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条合同生效合同订立时间：2025年5月28日合同订立地点：中阳县下枣林乡人民政府本合同双方约定双方签字、盖章后生效。发包人（公章）：，承包人（公章）：法定代表人：，法定代表人：委托代表人：，委托代表人：发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：第二部分通用合同条款第二部分通用合同条款详见住房城乡建设、国家工商行政管理总局控制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中发包人、承包人双方代表书面确认的对合同内容有实际性影响的合同文件、签订的设计变更等资料。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家施工规范，验收标准及工艺标准设计文件要求的技术标准规范。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人负责。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包人负责。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：因设计图纸深度不够或其他原因而导致的工程量清单存在缺项、漏项的，报发包人同意后予以调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实际发生并合格工程量予以调整。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工验收的相关资料的资料。承包人需要提交的竣工资料套数：，1套，。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30日历天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。承包人应履行的其他义务：根据发包人要求，双方另行协商确定。承包人对项目经理的授权范围如下：组织实施本项目，代表承包人负责履行合同，。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件中承诺的时间一致或者根据有关规定要求执行，。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行，。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人批准擅自离开施工现场，发包人通知后应及时调回，。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人允许，承包人不得擅自更换项目经理，。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用条款执行。3.5分包3.5.1分包的一般约定：禁止分包。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工期及保修期。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：不提供，。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家、省、市有关规程、规范、标准等要求。关于工程奖项的约定：/，。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应于检查前48小时通知发包人代表或监理人（如有）。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：需满足工程部分强制性条款及保证安全施工。在工程准备过程及施工过程中发生的一切安全事故由承包人承担，发包人概不负责。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/，。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/，。7.2施工进度计划7.2.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：与文件一同提交。合同签订后，对施工组织设计和网络进度计划的进一步完善工作应在设计技术交底后10日内完成，并交发包人审核，获得批准后实施。若发包人向承包人提出修改要求，承包人必须在接到通知后48小时内修改完毕。7.2.2群体工程中有关进度计划的要求：承包人应以旬按分项、分部工程制定详细的施工进度网络计划，经发包人批准后执行，若实施过程中发生变化，在收到发包人要求调整其计划的通知后，7天内应将调整后的网络计划报发包人审核，否则视为承包人违约。7.3工期延误7.3.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：1、重大设计变更而影响施工进度；2、政策处理而影响施工进度。7.3.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/，。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/，。7.4不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/，。8.材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.2施工设备和临时设施8.2.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行，。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行，。施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：工程完工后需满足验收要求。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按照现场变更各方沟通解决，。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/，。发包人审批承包人合理化建议的期限：/，。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/，。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：应按发包人的要求使用。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：合同履行过程中，综合单价不予调整，工程量以实结算。风险费用的计算方法：，/，。风险范围以外合同价格的调整方法：/，。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同价的30%。预付款支付期限：签订合同7天内，。预付款扣回的方式：/，。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，按施工当地建设行政部门制定的计量规则计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按工程进度进行支付，。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/，。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程开工后支付合同价的30%预付款；中期按工程进度支付至合同价的80%；待结算审核后按最终结算审核价付清余款。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/，。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/，。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/，。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：工程全部完工后，由发包人组织验收。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：/，。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/，。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：/，。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：验收合格后15日内。竣工结算申请单应包括的内容：按要求执行，。14.2竣工结算审核最终工程总结算以第三方审定为准。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：/，。承包人提交最终结算申请单的期限：/，。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金为：3%的工程款；15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第3种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：在最后一次工程款支付前打到甲方指定账户，质保期满后，无工程质量问题，一周内支付质量保证金。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：不低于法定最低保修年限，。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/，。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。（7）其他：/。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/，。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：双方另行确定，。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：双方另行确定执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/，。选定争议评审员的期限：/，。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/，。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/，。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向中阳县仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。附件1工程质量保修书发包人（全称）：中阳县下枣林乡人民政府承包人（全称）：山西聚茂通建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订就下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：本合同承包范围内的全部工程内容的施工质量和材料质量承担免费保修义务，避免出现任何质量劣化现象。具体保修内容为：合同范围内的全部内容。二、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。2.发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用1.在质量保修期内，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。2.质量保修期满，经复验合格，甲方无息返还剩余的质量保修金。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：1.乙方在保修期间进出施工地点的所有维修人员，应遵守相关规定。2.乙方在保修维修施工中所造成的人身伤亡及财产损失的，由乙方自行承担全部责任和由此发生的相关费用；3.乙方提供的保修施工方案需经甲方认可后方可施工，责任由乙方承担；4.乙方应进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方(公章)：，乙方(公章)：法定(授权)代表人：，法定(授权)代表人：签约日期：年月日，签约日期：年月日日附件2工程量清单报价表投标报价汇总表合同段：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程，标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则193322200路基9046683第100章至第700章合计9240004已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计5清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计9240006计日工合计7暂列金额（不含计日工总额）8投标报价924000清单第1页共1页工程量清单表合同段：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程，标表2清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额122622262-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额135003500102工程管理102-3安全生产费总额11357013570清单第100章合计人民币19332元清单第1页共2页工程量清单表合同段：下枣林乡神圪垯村背坡农村道路边坡治理防护工程，标表2清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价204填方路基204-3结构物台背回填及台背处理-a台背回填-a-1砂砾m3670.6141.2794736208护坡、护面墙208-5护面墙-a浆砌片石护面墙m3978.45408.92400108209挡土墙209-3砌体挡土墙-a浆砌片石m3934.01438.78409825清单第200章合计人民币904668元清单第2页共2页建筑工程施工合同建设单位：中阳县下枣林乡人民政府建设单位：中阳县下枣林乡人民政府施工单位：山西聚茂通建筑工程有限公司工程名称：下枣林乡神圪地村背坡农村道路边坡治理防护工程签订日期：2025年5月28日施工单位：山西聚茂通建筑工程有限公司工程名称：下枣林乡神圪地村背坡农村道路边坡治理防护工程签订日期：2025年5月28日第一部分协议书甲方（发包人）：中阳县下枣林乡人民政府乙方（承包人）：山西聚茂通建筑工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项协商一致，订立本合同。第一条项目概况项目名称：下枣林乡神圪地村背坡农村道路边坡治理防护工程项目地点：中阳县下枣林乡项目概况：项目主要建设内容包括路基M7.5浆砌片石护面墙978.45m，M7.5浆砌片石挡土墙934.01m第二条项目承包范围承包范围：工程量清单内的全部内容第三条合同工期合同总日历天数：90日历天第四条质量标准项目质量要求：合格第五条合同价款金额（大写）：玖拾贰万肆仟元整（人民币）￥：924000元。第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程量清单7、投标文件8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条合同生效合同订立时间：2025年5月28日合同订立地点：中阳县下枣林乡人民政府本合同双方约定双方签字、盖章后生效。发包人（公章）：承包人（公章法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：第二部分通用合同条款第二部分通用合同条款详见住房城乡建设、国家工商行政管理总局控制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第三部分专用合同条款1.一般约定11词语定义11.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中发包人、承包人双方代表书面确认的对合同内容有实际性影响的合同文件、签订的设计变更等资料。14标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家施工规范，验收标准及工艺标准设计文件要求的技术标准规范110交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人负责110.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包人负责关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责1104超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。113工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：因设计图纸深度不够或其他原因而导致的工程量清单存在缺项、涌项的，报发包人同意后予以调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实际发生并合格工程量予以调整。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工验收的相关资料的资料，承包人需要提交的竣工资料套数：1套承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30日历天内承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式承包人应履行的其他义务：根据发包人要求，双方另行协商确定承包人对项目经理的授权范围如下：组织实施本项目，代表承包人负责履行合同关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件中承诺的时间一致或者根据有关规定要求执行承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人批准擅自离开施工现场，发包人通知后应及时调回3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人允许，承包人不得擅自更换项目经理3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用条款执行3.5分包3.5.1分包的一般约定：禁止分包3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工期及保修期：3.7履约担保承包人是否提供履约担保：不提供承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：5工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家、省、市有关规程、规范、标准等要求。关于工程奖项的约定：5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应于检查前48小时通知发包人代表或监理人（如有）监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：需满足工程部分强制性条款及保证安全施工，在工程准备过程及施工过程中发生的一切安全事故由承包人承担，发包人概不负责。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7.2施工进度计划7.2.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：与文件一同提交。合同签订后，对施工组织设计和网络进度计划的进一步完善工作应在设计技术交底后10日内完成，并交发包人审核，获得批准后实施。若发包人向承包人提出修改要求，承包人必须在接到通知后48小时内修改完毕。7.2.2群体工程中有关进度计划的要求：承包人应以旬按分项、分部工程制定详细的施工进度网络计划，经发包人批准后执行，若实施过程中发生变化，在收到发包人要求调整其计划的通知后，7天内应将调整后的网络计划报发包人审核，否则视为承包人违约。7.3工期延误7.31因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的共他情形：1、重大设计变更而影响施工进度：2、政策处理而影响施工进度。7.3.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：7.4不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：8材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担8.2施工设备和临时设施8.2.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：工程完工后需满足验收要求10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按照现场变更各方沟通解决10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：应按发包人的要求使用12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：合同履行过程中，综合单价不予调整，工程量以实结算。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：/12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同价的30%预付款支付期限：签订合同7天内预付款扣回的方式：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，按施工当地建设行政部门制定的计量规则计量12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按工程进度进行支付12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程开工后支付合同价的30%预付款：中期按工程进度支付至合同价的80%;待结算审核后按最终结算审核价付清余款。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.44进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：工程全部完工后，由发包人组织验收发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：14竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：验收合格后15日内竣工结算申请单应包括的内容：按要求执行14.2竣工结算审核最终工程总结算以第三方审定为准14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金为：3%的工程款：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第3种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：在最后一次工程款支付前打到甲方指定账户，质保期满后，无工程质量问题，一周内支付质量保证金15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：不低于法定最低保修年限15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延（7）其他：16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：双方另行确定16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：双方另行确定执行17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：L其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决（1）向中阳县仲裁委员会申请仲裁：（2）向人民法院起诉。附件1工程质量保修书发包人（全称）：中阳县下枣林乡人民政府承包人（全称）：山西聚茂通建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订就下枣林乡神圪地村背坡农村道路边坡治理防护工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：本合同承包范围内的全部工程内容的施工质量和材料质量承担免费保修义务，避免出现任何质量劣化现象。具体保修内容为：合同范围内的全部内容。二、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理2.发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施：由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用1.在质量保修期内，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。2.质量保修期满，经复验合格，甲方无息返还剩余的质量保修金。六，其他双方约定的其他工程质量保修事项：1.乙方在保修期间进出施工地点的所有维修人员，应遵守相关规定，2.乙方在保修维修施工中所造成的人身伤亡及财产损失的，由乙方自行承担全部责任和由此发生的相关费用：3乙方提供的保修施工方案需经甲方认可后方可施工，责任由乙方承担：4乙方应进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方(公章）：乙方（公章）：法定（授权)代表人：法定（授权代表人：签约日期：年月日签约日期：年月日甲方(公章）：乙方（公章）：法定（授权)代表人：法定（授权代表人：签约日期：年月日签约日期：年月日附件2工程量清单报价表投标报价汇总表合同段：下枣林乡神圪挞村背坡农村道路边坡治理防护工程标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则193322200路基9046683第100章至第100章合计9240004已包含在清单合计中的材料、工程设各、专业工程暂估价合计5清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计9240006计日工合计1智列金额（不含计日工总额）8投标报价924000清单第1页共1页工程量清单表合同段：下枣林乡神圪哒村背坡衣村道路边坡治理防护工程标表2清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-按合同条款规定，提供建筑工程一切险总锁122622262-按合同条款规定，提供第三者责任险总额135003500102工程管理102-3安全生产费总11357013570清单第100章合计人民币19332元清单第1页共2页工程量清单表合同段：下枣林乡神圪挞村背坡农村道路边坡治理防护工程标表2清单第200章路基于日号子目名称单位数量单价合价204填方路基204-3结构物台背回填及台背处理1台肯回填--1砂砾36706141.2794736208护坡、护面墙208-5护面墙-浆片石护面墙a978.45408.92400108209挡土墙209-3硎体挡土墙-浆砌片石n393401438.78409825清单第200章合计人民币904668元清单第2页共2页
投标 / 标书制作要点（原创）
本背坡农村道路边坡治理防护工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
