招标采购采购合同公告（达川区麻柳镇大滩中心学校2025）

幼儿园盥洗室改建及学校供排水工程升级改造等 合同公告

大滩中心学校幼儿园盥洗室改建及学校供排水工程升级改造项目合同公告

小额工程

附件：
49万合同.pdf

建设工程施工、合同发包人（全称):达川区麻柳镇大滩中心学校(以下简称甲方）承包人（全称)：虫泰天顺集团有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：幼儿园盥洗室改建及学校供排水工程级改造工程地点：麻柳镇大滩中心学校工程内容：工程量清单所示范围内资金来源：2023年学前教育发展补助资金第二条工程承包范围同承包范围：工程量清单所示范围内全部施工内容。中国建:510第三条合同工期5117开工日期：2024年10月27日竣工日期：2024年11月26日第四条质量与验收合格工程质量标准：双方约定中间验收部位：根据施工实际需要而定第五条合同价款-2-根据小额超市中标结果，发包方集体研究同意，本合同采用固定综合单价合同方式确定。合同价金额为：￥477701.57元（大写肆拾柒万柒任柒佰零壹元伍角柒分）（人民币）。甲方根据本工程竣工验收合格后的结算审计金额作为向乙方最终支付款项的依据，合同价款中包括的风险范围：资金利息、安全事故费用、管理费用、税金等，第六条工程价款的支付工程价款的支付：工程竣工验收后支付合同总金额的80%，审计结束付至合同价的100%第七条竣工验收和质量保修有承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后由甲方组织验收，投入使用后在质量保修期内承担工程质量保修责任，专第八条竣工结算份有工程竣工后按实际工程量和投标报价标准进行初步结算，形成决算资料，750042?900以审计部门审计总额作为甲方向乙方最终支付金额，第九条争争议的解决本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：1、提交劳动仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院起诉，第十条合同生效及终止合同订立时间：2024年10月25日合同订立地点：学校会议室-3-本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效，待工程款支付完毕并在质保期结束后自动终止。滩中大M平承包人（公章）发包人公公章）站1(617501191575011J1、日1.主所住住所法定代表人：常娟法定代表人甲方施工负责人：周小艳委托代表人：部甲方其他在场人：2024年1。月2日美锐-4-

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086