体育公园工程 体育公园施工 道路主线铺设沥 健身器材采购合同公告(丰顺县文化广电旅游体育局2025)
工程建设|市政;项目合同;梅州市公共资源交易系统
招标项目名称: 丰顺县体育公园(二期)施工
标段(包)名称: 丰顺县体育公园(二期)
合同名称: 丰顺县体育公园(二期)工程合同公告
招标人名称: 丰顺县文化广电旅游体育局
中标人名称: 春涛国际建筑有限公司
合同期限:
合同签署时间: 2024-05-08 00:00:00
合同金额: 40461195.680000
其它形式合同报价:
其他内容:
合同主要内容: 工程内容: 道路主线铺设沥青路面、硬地面积(花岗岩)约11000㎡、硬地面积(彩色沥青)约5500㎡、绿化面积约48000m健走步道长约 1.2公里、登山步道长约1公里、彩色塑胶地面(儿童游乐区)约1500㎡、球场围网长约 500m、11 人制足球场(兼2个7人制足球场)1个、篮球场6个、气排球场1个、羽毛球场4个、乒乓球场约 660㎡、综合服务部占地约 480㎡、标识(警示类,指引类约 80 个、入口标识1座、健身器材约 20 组、儿童游乐设施1组、看台、配套停车场(机动车、非机动车)、场地给排水、场地照明、挡土墙、土石方工程、附属设施等
工程内容: 道路主线铺设沥青路面、硬地面积(花岗岩)约11000㎡、硬地面积(彩色沥青)约5500㎡、绿化面积约48000m健走步道长约 1.2公里、登山步道长约1公里、彩色塑胶地面(儿童游乐区)约1500㎡、球场围网长约 500m、11 人制足球场(兼2个7人制足球场)1个、篮球场6个、气排球场1个、羽毛球场4个、乒乓球场约 660㎡、综合服务部占地约 480㎡、标识(警示类,指引类约 80 个、入口标识1座、健身器材约 20 组、儿童游乐设施1组、看台、配套停车场(机动车、非机动车)、场地给排水、场地照明、挡土墙、土石方工程、附属设施等
20240514丰顺县体育公园项目二期施工总承包合同(1).doc
1.1.工程编号:合同编号:建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政管理总局第1部分合同协议书1.1.1.发包人(全称):丰顺县文化广电旅游体育局承包人(全称):春涛国际建筑有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就丰顺县体育公园(二期)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:1.1.2.一、工程概况20.1.工程名称:丰顺县体育公园(二期)工程。20.2.工程地点:梅州市丰顺县汤坑镇。3.资金来源:上级资金和地方财政资金统筹解决。4.工程内容:道路主线铺设沥青路面、硬地面积(花岗岩)约11000㎡、硬地面积(彩色沥青)约5500㎡、绿化面积约48000m健走步道长约1.2公里、登山步道长约1公里、彩色塑胶地面(儿童游乐区)约1500㎡、球场围网长约500m、11人制足球场(兼2个7人制足球场)1个、篮球场6个、气排球场1个、羽毛球场4个、乒乓球场约660㎡、综合服务部占地约480㎡、标识(警示类,指引类约80个、入口标识1座、健身器材约20组、儿童游乐设施1组、看台、配套停车场(机动车、非机动车)、场地给排水、场地照明、挡土墙、土石方工程、附属设施等。1.1.3.二、合同工期计划开工日期:2024年5月18日。计划竣工日期:2026年5月8日。工期总日历天数:720个日历天。1.1.4.三、质量标准质量标准:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求达到合格或以上标准。四、签约合同价与合同价格形式签约合同价为:人民币(大写)肆仟零肆拾陆万壹仟壹佰玖拾伍元陆角捌分,(¥40461195.68元);1.1.5.五、项目经理承包人项目经理:吴松存。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)招标文件、投标书及其附件(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。1.1.6.七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。1.1.7.八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。1.1.8.九、签订时间本合同于2024年5月8日签订。十、签订地点本合同在梅州市丰顺县签订。1.1.9.十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。1.1.10.十二、合同生效本合同自各方签字盖章之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。发包人:丰顺县文化广电旅游体育局(公章)承包人:春涛国际建筑有限公司(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)统一社会信用代码:统一社会信用代码:91440104618537643U地址:地址:广州市番禺区市桥街光明南路199号4楼701单元邮政编码:邮政编码:511400法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:020-87684091传真:传真:020-87684091电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:中国银行广州先烈中路支行账号:账号:7393596795602.第二部分通用合同条款通用合同条款内容详见《建设工程施工合同》(GF-2017-0201示范文本)。2.0.1.第三部分专用合同条款2.0.1.1.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、工程量清单、图纸、技术标准及要求,以及其他构成合同组成部分的文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:/;资质类别和等级:/;联系电话:/;电子信箱:/;通信地址:/。1.1.2.5设计人:名称:/;资质类别和等级:/;联系电话:/;电子信箱:/;通信地址:/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:现场临时办公及施工场地。1.1.3.9永久占地包括:具体见施工图纸及设计报告。1.3法律适用于合同的其他规范性文件:国家、行业和地方现行的有关标准、规范。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:执行通用条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:/;发包人提供国外标准、规范的份数:/;发包人提供国外标准、规范的名称:/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:按合同协议书条款执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:进场前7天;发包人向承包人提供图纸的数量:肆套;发包人向承包人提供图纸的内容:以实际提供内容为准。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:企业资质证书、营业执照、管理人员名单及资质、施工组织设计、方案等;承包人提供的文件的期限为:进场前一周内;承包人提供的文件的数量为:不少于2份;承包人提供的文件的形式为:复印件加盖公章或者原件和扫描件;发包人审批承包人文件的期限:在监理人审核完毕后7天内完成审批。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:按通用合同条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:发包人指定地点;发包人指定的接收人为:。承包人接收文件的地点:项目部所在地发包人项目部;承包人指定的接收人为:承包方项目经理。监理人接收文件的地点:项目所在地监理人办公室;监理人指定的接收人为:监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:发包人负责办理取得出入施工现场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,承包人应协助发包人办理上述手续。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:施工现场封闭围挡范围以内为场内交通;范围以外为场外交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:按通用合同条款执行。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用合同条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外,承包人对于上述文件享有修改权和保护作品完整的权利。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用合同条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按通用合同条款执行。1.13工程量清单错误的修正2.0.1.2.工程量清单错误的修正:按通用合同条款执行。2.0.1.3.2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:/;身份证号:/;职务:/;联系电话:/;电子信箱:/;通信地址:/。发包人对发包人代表的授权范围如下:/。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:施工场地于开工前3天内移交完成,满足部分/全部工程开工条件。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:三通一平。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:/。发包人是否提供支付担保:/。发包人提供支付担保的形式:/。2.0.1.4.3.承包人3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人向发包人提交完整施工资料、竣工图纸及电子文档等。承包人需要提交的竣工资料套数:四套。承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后2个月内。承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。(10)承包人应履行的其他义务:承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》第24条、人社部(2021)53号文《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第5条和《梅州市建设领域工人工资支付专用账户管理实施细则》(梅市人社规(2023)1号)等规定,每期支付工程款时,其中工程款的20%支付至承包人的工人工资专用账户,且足额发放工资,拨付周期不得超过一个月。承包人支付工人工资应编制工资支付表,如实记录支付表,支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况,并保存备查。承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督,督促其依法支付工人工资。3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:吴松存;身份证号:******************;建造师执业资格等级:一级;建造师注册证书号:粤1322017201807604;建造师执业印章号:/;安全生产考核合格证书号:粤建安B(2020)9000885;联系电话:020-37656619;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:负责本工程自施工准备阶段开始至工程竣工验收合格并将工程及相关资料移交完成时间段内与本工程施工建设有关的所有事务。。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:同投标文件承诺时间。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:/。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:/。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:承担给发包人造成的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:承担给发包人造成的一切损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承担给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:/。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承担给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承担给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:按照相关法律规定。主体结构、关键性工作的范围:按照相关法律规定。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:/。其他关于分包的约定:/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:设备、人员进场之日起至工程验收交付使用前由承包人负责照管工程即工程相关的材料、工程设备。3.7履约担保承包人是否提供履约担保:是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:履约保证数额:中标合同金额的10%。提交时限:合同签订后15日内,以电子保函(保险)或保证保险或银行保函的形式向发包人缴纳履约保证金,期限不小于合同工期。在竣工验收备案前,因工期延误等原因保函到期的,承包方应再出具新的保函或提交足额履约保证金,否则暂停审批拨付工程款,直至承包方出具有效保函或提交足额履约保证金。工程竣工验收通过后,发包人通过原方式退还给承包人。2.0.1.5.4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:见监理合同。关于监理人的监理权限:见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:见监理合同。4.2监理人员总监理工程师:姓名:/;职务:/;监理工程师执业资格证书号:/;联系电话:/;电子信箱:/;通信地址:/;关于监理人的其他约定:/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)/;(2)/;(3)/。2.0.1.6.5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:/。关于工程奖项的约定:/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前48小时内书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。2.0.1.7.6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:合格。6.1.4关于治安保卫的特别约定:按通用合同条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前提供施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:按照相关规范及当地安全文明生产施工要求执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:/。2.0.1.8.7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按招标文件约定,招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:按招标文件约定、通用条款及相关规定等进行编制。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到承包人提交的施工组织设计后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到修订的施工进度计划后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后、开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:无。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:无。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后、开工前。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:/。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:/。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:无。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)国家气象部门确认的飓风、暴雨等异常恶劣天气;(2)国家地质灾害部门确认的地震、山地滑坡及相关次生灾害等;(3)连续3天37摄氏度以上的高温。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:/。2.0.1.9.8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:/。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。2.0.1.10.9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:/。施工现场需要配备的试验设备:/。施工现场需要具备的其他试验条件:/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:按相关规定执行。2.0.1.11.10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:除通用合同条款的约定外,设计变更或发包人指令变更部分也属于变更的范围。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:(1)因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时,应按照下列规定调整:1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,应采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%时,该项目单价应按照GB50500-2013清单计价规范第9.6.2条的规定和条文说明调整。2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在合同范围内参照类似项目的单价。3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价机构发布的信息价格和承包人报价浮动率L=[1-(中标价-暂列金额)/(招标控制价-暂列金额)]×100%提出变更工程项目的单价,并报发包人、建设单位、监理单位确认后调整。4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价机构发布的信息价格缺价的,应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计量办法和通过市场调查等提出变更工程项目的单价,最终结算时以结算审核单位审定价为准。(2)工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化需调整措施项目费的,承包人应事先将拟实施的方案提交监理、发包人、业主确认后,应按照下列规定调整措施项目费:1)措施项目的绿色施工安全防护措施费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。2)采用单价计算的措施项目费,应按照实际发生变化的措施项目按本合同专用合同条款10.4(1)确定单价。3)按总价(或系数)计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素,即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率L=[1-(中标价-暂列金额)/(招标控制价-暂列金额)]×100%计算。其他说明:承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认,则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:72小时。发包人审批承包人合理化建议的期限:72小时。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细:/。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:/。2.0.1.12.11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:/。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;第2种方式:采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定:/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整。第3种方式:其他价格调整方式:/。2.0.1.13.12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。固定综合单价合同,分部分项工程综合单价(措施项单价)以已标价工程量清单为准,综合单价固定不变,工程量按承包人实际完成且应予计量的计算,价款调整事项按照合同约定条款执行。最终结算价以发包人委托的结算审核部门审定为准。合同价款的调整。当发生下列情况时,可对合同价款进行调整:1)法律法规变化2)工程变更3)项目特征不符4)工程量清单缺项5)工程量偏差6)物价变化合同履行期间,因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时,应根据合同约定,按GB50500-2013清单计价规范附录A的方法之一调整合同价款。承包人采购材料和工程设备的,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度,当没有约定,且材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照GB50500-2013清单计价规范附录A的方法之一计算调整材料、工程设备费。发生合同工程工期延误的,按照下列规定确定合同履行期的价格调整:1)因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者较高者;2)因承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。7)发包人供应材料和工程设备的,应由发包人按照实际变化调整,列入合同工程的工程造价内。8)合同价款及结算部分最终以结算审核部门审定价为准。9)其他合同价款调整及结算未涉及的,根据项目的实际,依据计价规范及有关规定在合同中约定。2、总价合同。总价包含的风险范围:/。风险费用的计算方法:/。风险范围以外合同价格的调整方法:/。3、其他价格方式:/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:支付合同总价(不含暂列金额)的30%。预付款支付期限:签订合同并确认进场后10个工作日内。预付款扣回的方式:预付款按照期中应支付进度款的50%的比例逐步扣回,直到扣完为止。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/。预付款担保的形式为:/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:/。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定:1)、工程款按施工进度付款,具体为:工程款按月进度付款,付款申请最低额度不少于合同价(不含暂列金额、暂估价)的3%。2)、承包人必须将“完成工程量报表”和“工程付款申请书”呈报监理单位核实、由发包人和使用(管理)单位审核,并经有关审批程序审批后在10个工作日内直接支付工程款至承包人专用账户。3)、付至工程合同价(不含暂列金额)的80%后暂不再付款(含预付款),经批准增加部分的工程款按实际完成工程量的60%支付(数额较大时可分期支付,具体在合同中约定),待工程竣工验收合格并工程结算审核定案后,扣除质量保证金,其余款在30日内付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:承包人必须将“完成工程量报表”和“工程付款申请书”呈报监理单位核实、由发包人和使用(管理)单位审核,并经有关审批程序审批后在10个工作日内直接支付工程款至承包人专用账户。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:/。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:/。(2)发包人支付进度款的期限:/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/。2.0.1.14.13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:按通用合同条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:/。(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:工程竣工验收合格后15天内全部撤离。2.0.1.15.14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:按通用合同条款约定。竣工结算申请单应包括的内容:/。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:竣工结算期限以经结算审核部门审核期限为准,由此造成的结算延期不构成发包人违约。发包人完成竣工付款的期限:完成结算审核并由承包人提交完成的付款申请资料后14天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:肆份。承包人提交最终结算申请单的期限:在缺陷责任期终止证书颁发后7天内,按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结算申请单,并提供相关证明材料。14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请单后14天内。(2)发包人完成支付的期限:申请签发后14天内。2.0.1.16.15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:从竣工验收合格之日起12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留结算款的3%。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(3)种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:/;(2)/%的工程款;(3)其他方式:工程结算总额的3%。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定:无。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:按现行相关国家和行业标准执行,各文件有不同期限要求的,按最长期限执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:72小时内。2.0.1.17.16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:/。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/。(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:/。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/。(7)其他:。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:发包人承担。2.0.1.18.17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后15天内完成款项的支付。2.0.1.19.18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:/。18.3其他保险关于其他保险的约定:/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:/。2.0.1.20.20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:/。选定争议评审员的期限:/。争议评审小组成员的报酬承担方式:/。其他事项的约定:/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向丰顺县人民法院起诉。附件附件一:中标通知书附件二:机构设置及人员附件三:主要投入设备附件四:工程建设项目廉政责任书附件五:工程质量保修书附件六:安全文明生产协议书附件四:工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书工程项目名称:丰顺县体育公园(二期)工程工程项目地址:梅州市丰顺县汤坑镇甲方:丰顺县文化广电旅游体育局建设单位:丰顺县文化广电旅游体育局乙方:春涛国际建筑有限公司为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书。第一条甲方、乙方各方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策,以及廉政建设的各项规定。(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程项目管理、施工安装和监理的规章制度。(四)发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设和监理的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范,并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。(二)不准以任何理由为甲方、和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人造成经济损失的,应予以赔偿。第五条本责任书作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。经各方签署后立即生效。本责任书的有效期与合同的规定相同。委托人(甲方):丰顺县文化广电旅游体育局受托人(施工方):春涛国际建筑有限公司(公章)(公章)地址:地址:广州市番禺区市桥街光明南路199号4楼701单元法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:联系电话:联系电话:020-87684091开户银行:开户银行:中国银行广州先烈中路支行帐号:帐号:739359679560邮政编码:邮政编码:511400签约时间:2024年5月8日附件五:工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称):丰顺县文化广电旅游体育局承包人(全称):春涛国际建筑有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就丰顺县体育公园(二期)工程(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:按发包人提供的图纸和有关资料及说明。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;3.装修工程为2年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年;7.其他项目保修期限约定如下:绿化工程养护期为3月。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):丰顺县文化广电旅游体育局承包人(公章):春涛国际建筑有限公司地址:地址:广州市番禺区市桥街光明南路199号4楼701单元法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:020-87684091传真:传真:020-87684091开户银行:开户银行:中国银行广州先烈中路支行账号:账号:739359679560邮政编码:邮政编码:511400附件六:安全文明生产协议书安全文明生产协议书发包人:(全称):丰顺县文化广电旅游体育局建设单位:(全称):丰顺县文化广电旅游体育局承包人:(全称):春涛国际建筑有限公司为在丰顺县体育公园(二期)工程项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人丰顺县市政公用事业管理中心(以下简称“发包人”)与承包人春涛国际建筑有限公司(以下简称“承包人”),特此签订安全文明生产协议书:发包人职责严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批;同时施工;同时验收,投入使用。定期召开安全生产调度会,及时转达中央及地方有关安全生产的精神。组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。承包人职责严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。建立健全安全生产责任制,从派住项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位,人人有责,项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构:须按中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》有关要求配备专职安全员,专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任,且承包人承担违约等责任。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签名记录,保证其经常处于完好状态,不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及进上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严格处理相关责任人。违约责任1.如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。本协议书由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格并至保修期届满后失效。发包人(公章):丰顺县文化广电旅游体育局承包人(施工方)(公章):春涛国际建筑有限公司法定代表人(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章):委托代表人(签字):委托代表人(签字):签订日期:2024年5月8日签订日期:2024年5月8日
投标 / 标书制作要点(原创)
本体育公园工程 体育公园施工 道路主线铺设沥 健身器材涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
