东莞市修缮工程 房屋修缮采购合同公告（东莞市公路事务中心2025）
公告内容：
东莞市公路事务中心东莞市公路事务中心修缮工程定点服务定点议价采购合同的合同公告
一、合同编号
HT-2025-04152943
二、合同名称
东莞市公路事务中心修缮工程定点服务定点议价采购合同
三、项目编号
DDYJ-2025-1521094
四、项目名称
东莞市公路事务中心修缮工程定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：东莞市公路事务中心
地址：广东省_东莞市_市本级广东省东莞市市本级东莞市东城区莞樟路东城段189号公路大厦
联系方式：22668685
供应商(乙方)： 广东东闽建设工程有限公司
地址：广东省东莞市大朗镇富民中路2号8栋206室
联系方式：13480413986
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
房屋修缮
1(项)
291,060.17
291,060.17
2
安全文明施工费(元)
1(无)
7,017.02
7,017.02
3
余泥渣土场外运输排放费(元)
1(无)
0.00
0.00
4
暂列金额(元)
1(无)
0.00
0.00
合同金额： 298,077.19元，大写金额：贰拾玖万捌仟零柒拾柒元壹角玖分
履约期限：2025年06月04日至2025年07月09日
履约地点：东莞市市本级
采购方式：电子卖场
七、合同签订日期
2025年06月05日
八、合同公告日期
2025年06月05日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
东莞市公路事务中心
2025年06月05日
工程合同甲方：东莞市公路事务中心乙方：广东东闽建设工程有限公司根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律法规，结合本工程的具体情况，经甲，乙双方协商共同签订本合同，双方共同遵守。一、项目概况：1.工程名称：中心办公楼安全隐患整治工程2.工程地点：东莞市公路事务中心内3.工程内容：办公楼背面幕墙打胶、办公楼会议室及过道天花恢复、副楼防火门除锈等工程内容4.承包方式：包人工，包材料，包工期，包质量，包安全交明施工。二、工程造价及付款方式1.工程总价为人民币（小写）￥298,077.19元（大写：贰拾玖万捌仟零柒拾柒元壹角玖分），该总价包含材料费、人工费、安装费、规费、运输费、保修费、税费等乙方为履行本合同义务所产生的全部费用。最终结算价按实际验收签证的工程量据实结算，但最高不超过本合同约定总价。2.合同签订后【5】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%作为预付款，即人民币（小写）￥149,038.59元（大写：壹拾肆万玖仟零叁拾捌元伍角玖分）；工程全部完工并通过甲方验收后【10】个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的100%；每次付款前，乙方应提供等额有效的发票及完整的请款资料。三、甲方权利和义务：11.甲方负责审查乙方的施工组织计划和部署，做好乙方与其他单位的协调工作。审核批准施工进度、设计变更及现场签证及一切与价款、各项费用、2.工期顺延有关的事项。3.按合同约定按时支付工程款4.对工程质量、进度、安全进行监督检查。5.甲方有权检验工程材料和施工质量，对于不符合要求及标准的，有权通知乙方停工限期整改直到符合要求和标准，因此而导致超过工程工期的，乙方应承担违约责任。6.甲方有权要求乙方从工地撤换不能胜任或玩忽职守人员，没有甲方的同意，这些人员不应再承担本工程的任何工作。7.甲方审查所有的工程现场资料及各种增减项目，组织工程竣工验收和工程结算。四、乙方负责完成下列工作：1.乙方采购的材料和设备均应提供合格证和检验报告，进场应通知甲方验收，若乙方将不合格产品用于本工程，一经发现，乙方应无条件拆除并重新采购合格产品，重新施工造成的相关损失由乙方承担，工期不顺延。2.乙方人员进入施工现场，必须服从甲方管理及现场管理，做到安全生产，文明施工，遵纪守法。对甲方提出的工程质量要求按期及进度方面的要求必须做到严格执行。3.方施工过程中半成品的保护工作均由乙方负责，在未竣工验收以前，出现破损等质量问题，由乙方负责无偿更换。4.乙方现场工人的住宿场所由乙方自行解决，但不可住在施工现场，乙方施工人员进出施工场地，必须佩戴工牌。5.乙方发出的所有函件格式应符合甲方工程师要求的表格形式，该表格形式由甲方给予说明。6.乙方应在符合合同要求及甲方所许可的范围内进行施工作业，且不应2给下列各方带来不必要的干扰。1）)公众的便利。2）公用道路及场所，以及属于甲方或任何单位所属的道路的进出，使用等。7.隐蔽工程在进行下一道工序之前，乙方应提前24小时通知甲方进行验收，并准备好相关的自检记录，经甲方在验收记录上签字后，方可隐蔽并进行下一步工序。9.乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。10.本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不茶得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价10%的违约金，赔偿因此给甲方造成的损失。11.因乙方施工造成的安全事故引起的，甲、乙双方及第三方财产损失以及人员伤亡等安全责任均由乙方承担（含经济损失）五、工程工期1本工程工期为35日，由205年6月6日至202年7月10日。工程以竣工验收合格之日为工程竣工日期。除不可抗力外或甲方设计变更造成的，乙方不得停工，不得顺延工期。2.因不可抗力，发生延期事项时，乙方应在事项发生之日起三日内向甲方申请延期，否则，视为延期事项发生。乙方提出顺延工期报告时应提交足以证明发生了工期可以顺延的事实、工期可以顺延事实与实际工期延误之间的因果关系以及实际延误的天数。3..因甲方延期付款等原因造成停工，经甲乙双方确认后相应顺延工期。六、工程质量1.本工程必须达到国家和行业的施工规范等质量检验评定的标准，满足3合同约定和甲方要求。2.乙乙方应保证合同所选用的各类材料均符合国家及相关主管部门制定的质量标准且符合国家有关规范：所选用的设备，材料品牌需由甲方认可后方可在本工程中使用：变更设备、材料需得到甲方认可，乙方在没有甲方确认的情况下自行确认或更改设备，材料，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。3.当工程质量不符合合同及设计要求，甲方有权要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延，甲方有权延付相应款项，经返工后仍然达不到质量标准的，甲方有权不支付任何费用，如造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。七、施工与变更1.甲方因需要变更原设计的应向乙方发出书面变更通知，乙方收到通知后应予执行，因此而发生的增减费用，乙方应在变更后3日内向甲方提出书面报告并由甲方确认，否则，增加的费用视为未增加，减少的费用按双方核实为准。2.乙方因施工错漏需要变更时，应经甲方同意，经甲方同意后的变更，乙方除承担因此增加的费用外，另赔偿因此给甲方造成的损失。如工期延误的，应按照本合同的约定承担工期延误责任。3.在施工过程中，乙方发现需要变更原设计或施工方案的，应向甲方提出书面申请，征得甲方的同意。八、工程保修1.工程保修时间为一年，自工程竣工验收合格后承包人将工程移交给发包人之日计算。2.保修期内，因工程施工及材料出现的质量问题，乙方均应无偿进行维修，乙方应在甲方指定的时间内履行维修义务，否则，甲方有权委托其他单位维修，因此而产生的费用由乙方承担。九、安全责任1.乙方应遵守甲方单位的相关管理制度，建立健全现场安全生产，保卫4措施，由于乙方管理不善造成的事故，责任和所发生的费用，全部由乙方承担，若因此给甲方带来损失，应赔偿因此造成的经济损失。2.乙方人员进入现场后，应遵守工地的安全，防火，保卫制度和规定，不得损害现场设施，因违反规定而造成甲方损失的全部责任由乙方承担。十、竣工验收和竣工结算1.本工程竣工验收以国家现行有关施工验收规范的优良标准为依据。2.乙方申请竣工验收时，本工程应具备下列条件：1）本工程全部完工；2）竣工资料完备。3.工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料（包括含施工前、后对比照片的签证资料，隐蔽工程施工记录等）。4.甲方收到竣工验收报告及完整竣工资料后5个工作日内组织有关单位验收，并在验收后3个工作日内给予认可或提出修改意见。如需修改，乙方应按要求进行修改，并承担费用，延误的工期不给予顺延。十一、合同解除及违约责任1.乙方实际施工进度明显落后于总进度计划，经甲方书面提出修正施工进度计划要求，乙方逾期未修正或未按修正后的进度计划进行施工时，甲方有权单方解除合同。2.未经甲方同意，乙方擅自变更原设计、施工方案、设备、材料等，甲方可视乙方为违约，乙方必须负责按原设计、施工方案进行整改，所发生的费用，全部由乙方承担，若因此给甲方带来损失，应赔偿因此造成的经济损失。3.乙方未在工程工期内完成施工，交由甲方验收的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价的3‰作为违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应补足超过部分。逾期超过10天，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价的10%作为违约金，赔偿因此给甲方造成的损失。十二、其他51.由于施工过程中造成的一切事故（包括人身安全）和经济损失，均由乙方全部承担。2.日由于不可抗拒自然灾害所造成的经济损失，由双方协商解决。3.发生争议后，由双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。4.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。5.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同中甲乙双方所约定的内容执行完毕自动失效。6.本合同未尽事宜，双方共同协商解决。7.材构成合同文件的组成部分以及顺序：本合同文件甲方：东莞市公路事务中心乙方：广东东闽建设工程有限公司酱德兴法定代表人/被授权人法定代表人/被授权人电话：电话：0769-81169001日期：20.65日期：2025.6.5地址：地址：广东省东莞市大朗镇富民中路2号10栋208室收款账号：769910742010166开户银行：招商银行股份有限公司东莞大朗支行6安全生产合同为在中心办公楼安全隐患整治工程（项目名称)合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方东莞市公路事务中心（甲方名称，以下简称“甲方”）与乙方广东东闽建设工程有限公司（乙方名称，以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：1.甲方职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目合同中的有关安全要求。（2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时作业，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5)组织对乙方养护作业现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。2.乙方职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和《建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加养护作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。作业现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8)所有养护作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。(9）养护作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。（10)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》的相关规定使用和管理。（12）乙方必须为现场施工人员购买工人工伤保险或意外险。（13）在施工作业过程中因施工原因对第三人的人身造成伤害或财产损失的，乙方应无条件赔偿。3.违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，项目合同服务期满后失效。东东闽建设工程有限公司（盖单甲方：东莞市公路事务中心（盖单位章）乙方：位章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理（签字）20厂年6月日20年
投标 / 标书制作要点（原创）
本修缮工程 房屋修缮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。东莞市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
