绿地维修石材零星材料 花岗岩石球采购合同公告（如皋市城市建设管理中心2025）
如皋市住房和城乡建设局如皋市中心城区绿地维修石材零星材料采购项目合同公告
一、合同编号:
320682-2025-03-0162
二、合同名称:
如皋市中心城区绿地维修石材零星材料采购项目供货合同
三、项目编号:
320682-2025-03-0162
四、项目名称:
如皋市中心城区绿地维修石材零星材料采购项目
五、合同主体:
采购人（甲方）:
如皋市城市建设管理中心
地 址:
如皋市宁海路408号
联系方式:
0513-87286801
供应商（乙方）:
南通鼎辉物资贸易有限公司
地 址:
如皋市长江镇永平社区8组18号
联系方式:
13773776715
六、合同主要信息:
主要标的名称:
花岗岩石球
规格型号（或服务要求）:
直径50
主要标的数量:
1
主要标的单价:
368.08（元）
合同金额:
400000（元）
履约期限、地点等简要信息:
履约期限:自合同签订之日起一年或应结货款超过40万元为止。地点：如皋市中心城区。
采购方式:
竞争性谈判
合同签订日期:
2025-03-24
合同公告日期:
2025-06-05
其他补充事宜:
无
政府采购合同：
如皋市中心城区绿地维修石材零星材料采购合同_1_.pdf
如皋市中心城区绿地维修石材零星材料采购项目供货合同i发包人（甲方)：如皋市城市建设管理中心:承包人（乙方）：南通鼎辉物资贸易有限公司一、项目概况1、项目名称：如皋市中心城区绿地维修石材零星材料采购项目2、项目地点：如皋市中心城区二、承包范围：如皋市中心城区绿地维修石材零星材料采购项目，采购维修所需的石球、石板、石质树池等石质材料。具体内容详见现场实际情况及业主要求。三、项目服务期：自合同签订之日起一年或应结货款超过40万元为止。四、质量要求及技术标准：严格按照甲方指定、现场同质或供货图明确的设计要求制作并送货到位，符合业主及相关规范要求。五、项目管理：发承包双方要指定不少于一人全权全程负责本项目的落实，包括合同的执行和后续工作。发包方项目负责人姓名：朱冲；联系电话：15262775833。承包方项目负责人姓名：袁晓刚；联系电话：18352657396。五、合同总价款：中标费率85.6%。按实结算，最终结算价不得超过40万元。序号名称规格（cm）单位数量单价（元）结算单价（元）备注1花岗岩石球直径50个根据设施维修现场实际需要数量送货430368.08刨光2花岗岩石球直径40个300256.80刨光3芝麻灰石板厚3cmm²11699.30厚5cmm²140119.844芝麻灰路牙10*20cmm3832.535芝麻黑石板厚3cmm²150128.40厚5cmm²200171.20F1五莲红石板厚3cmm2138118.136厚5cmm2，175149.80中国红石板厚3cmm2248212.297厚5cmm2，287245.67塑木板，实心8，3*15m2，288246.53塑木龙骨9，3*4m，3529.96氟碳漆10，KG，5748.79木油11，KG，5042.80根据维修现场规格送货防腐木料12，m3，29332510.65套套铸铁水篦40*608068.481330*50，6051.36坡纤格栅空2*2*厚14，m2，160136.9631、对不同型号的货品按费率报价（含运费、检测费用等所有发生费用），结算单价即为单价*费率，按实结算，最终结算价不得超过40万元。合同价包括完成该项工作所需的专家评审费、招标范围内全部工作内容以及为完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必需的全部费用、税金和拟获得的利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供货量按承发包双方在合同中约定应予计量且实际完成的数量确定。六、付款方式：自合同签订之日起，满六个月结算一次，供货单位凭使用单位签字确认的领用单和相关票据申请支付，每次支付应付合同款的90%。余款待质保期满后一次性付清。如本项目合同期满一年或应结货款超过40万元，则本合同自动解除。承包人需及时汇总所供货物及金额，如超过40万元未告知发包人，又继续供货的，超过金额部分的货款发包人将不予给付。七、违约1、发包人违约发包人不按时支付货款，则向承包人支付应付款项在延期时间内的贷款利息。2、承包人违约若由于承包人原因造成供货质量存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，除履约保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任，并且已供货的有效货量只按50%计量结算。如经验收迗不到协议书中约定的质量标准，承包人须重新供货。验收合格后，除履约保证金不退还、返工损失费自付外，承包人还应按合同总价的20%对发包人进行赔偿。承包人在供货期间必须抓好安全生产工作，如在供货期间发生安全事故，则罚没全部履约保证金，并且，由此所造成的全部损失由承包人承担。承包人出现下列情形之一的：（1）因承包人原因，致使质量达不到招标文件要求的；（2）因承包人原因，致使工期拖延超过5天的；（3）违反招标文件其他实质性条款的。发包人有权针对以上情形另行组织供货，该部分结算价款以发包人与另行组织供货的供货方合同价为准，货款直接从承包人合同价中扣除。八、其他事项1、本合同价款采用固定单价结算方式。投标人报价时应充分考虑供货期间各类建材的市场风险。供货量按承发包双方在合同中约定应予计量且实际完成的数量确定。2、未经发包人确认的变更、签证及调整不作为供货、结算的依据。如承包人根据未经共同确认的变更调整供货，由此造成的相关费用及损失由承包人自行承担。中标人完成发包人要求的合同以外的工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定，价格由中标人提出，发包人进行确认。3、双方约定合同价款的调整因素：当材料市场价格浮动较大时，相关材料单价由业主重新认价。4、供货用临时用水、电，由承包人在供货现场由发包人指定的接入点接入，相关费用由承包人自行承担，结算时不作调整。九、合同效力1、本合同未尽事宜，由双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同内容上有冲突的，以补充协议为准。2、合同经双方签字、盖章之日起生效。十、争议解决1、争议评审请监理机构出面调解，双方当事人协商解决；2、仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁；（2）向如皋市人民法院起诉。十一、合同生效合同订立时间：2025年3月24日合同订立地点：如皋市城市建设管理中心本合同双方约定：本合同双方签字盖章后生效T本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份上海建设管1正A正1发包人：承包人：公章。2开餐地址：地址：中法定代表人签字）法定代表人：（签字）工议Tn委托代表人：部览间委托代表人：发包人（公章）承包人（公章）1377377671法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字）委托代理人（签字）2025年3月24日2025年3月24日4
投标 / 标书制作要点（原创）
本绿地维修石材零星材料 花岗岩石球涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
