安徽省办公楼加固工程采购合同公告（安徽省第一测绘院2025）
一、合同编号：34990020250609000013
二、合同名称：安徽省第一测绘院办公楼加固工程合同
三、项目编号：申请编号524556
四、项目名称：安徽省第一测绘院办公楼加固工程
五、合同主体
采购人（甲方）：安徽省第一测绘院
地址：合肥市蜀山区龙河路4号
联系方式：0551-65113635
供应商（乙方）：上海中固特种结构工程有限公司
地址：上海市闵行区庙泾路66号
联系方式：18154121939
六、合同主要信息
主要标的名称：安徽省第一测绘院办公楼加固工程
规格型号（或服务要求）：1项
主要标的数量：1.00
主要标的单价：1399000.00元
合同金额：1399000.00元
履约期限、地点等简要信息：甲方办公楼指定地点,施工后50日历日
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025年06月06日
八、合同公告日期：2025年06月09日
九、其他补充事宜：
无
附件信息：
工程施工合同.pdf
工程施工合同:工程名称：安徽省第一测绘院办公楼加固工程发包人安徽省第一测绘院承包人：上海中固特种结构工程有限公司安徽省第一测绘院办公楼加固工程合同第一节合同协议书发包人（全称）：安徽省第一测绘院承包人（全称）：上海中固特种结构工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号2025BFAZN00993，安徽省第一测绘院办公楼加固工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：安徽省第一测绘院办公楼加固工程2.工程地点：安徽省合肥市3工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金5.工程内容：安徽省第一测绘院办公楼加固群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：安徽省第一测绘院办公楼1-3层进行局部拆除、主体结构加固及加固后的装饰面恢复以及对7间门面房进行改造等，具体详见工程量清单及图纸二、合同工期计划开工日期：2025年6月17日。计划竣工日期：205年8月S日。50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计工期总日历天数：算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰叁拾玖万玖仟元（￥1399000元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰万柒仟零贰拾柒元壹角捌分（￥27027.18元）；政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元）；（4）暂列金额：人民币（大写）陆万元(￥60000元）。2.合同价格形式：总价合同五、项目经理承包人项目经理苏斌六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年6月5日签订。十、签订地点政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）本合同在安徽省合肥市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。十三、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：安徽省第一测绘院（公章）承包人：上海中固特种结构工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）书莉法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：913101187800189726地址：地址：上海市闵行区庙泾路66号邮政编码：邮政编码：法定代表人法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：021-62443588传真电子信箱：传真电子信箱：2716133728@qq.com开户银行：开户银行：上海银行普陀支行一类账号：账号：03000041897盖章交约定202565全程政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。21和政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）第三节专用合同条款专用合同条款数据表中通说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据12.5发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订后30天内发包人是否提供支付担保：是发包人提供支付担保的形式：有权部门出具合同额的8%资金落实保障证明文件23.2.1项目经理姓名：苏斌身份证号：340826198908280076建造师执业资格等级：一级建造师注册证书号：沪1342022202303353承包人对项目经理的授权范围如下：承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于26天，每天在岗工作时间不得少于8小时。33.7承包人是否提供履约保证金：是承包人提供履约保证金的形式：转账履约保证金的金额：中标合同金额的2%。履约保证金退还时限：竣工验收合格之后，由发包人在依据合同约定扣除相应款项后，经中标人书面申请，一次性退还至中标人账户。45.1.15.1.1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：关于建造要求（1）绿色建筑等级要求：详见图纸：（2）智慧工地管理要求：详见图纸（3）建筑垃圾减量化目标：详见图纸；（4）装配式建筑装配率要求：详见图纸（5）/政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）序号条目号信息或数据57.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的2.5%的违约金；违约金金额不超过10%，即延期40天，发包人有权解除合同并追究连带责任，承包人需在接到发包人解除合同通知后7天内退场，由发包人委托造价咨询单位对已完成的合格工程进行计量，按结算审计定案价结算因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：详因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同协议书的合同价格的10%。67.9.2提前竣工的奖励：711.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：812.1合同价格形式（1)单价合同。综合单价包含的风险范围：L风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价格的调整方法：1（2)总价合同。总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除允许调整价格的材料及不可抗力以外的其它风险风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方法：（3）其他价格方式：o预付款的支付预付款支付比例或金额预付款支付期限：预付款扣回的方式/912.2.11012.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：1112.4.1付款周期关于付款周期的约定：合同签订后至工程竣工验收合格，付至合同总价的85%，审计定案后，支付至定案价的97%，3%转入质保金，待缺陷责任期（验收合格后1年）满无质量问题后一次性支付。（注：银行保函或保证保险等方式提交等额工程质量保证金，则在工程竣工结算完成后采购人应付至最终结算价款的100%。）政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）序号条目号信息或数据1215.2.1缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收之日起12个月。胡竣工一天超过10%，E接到发包完成的合.原因造成。1315.3.1注：质量保证金以转账/电汇方式支付给甲方（户名：安徽省第一测绘院，开户行：交通银行合肥屯溪路支行，账号：341323000018170110638）。余允许调上取。个的85%，（验收合等方式最终结算政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：上海智达工程顾问有限公司；资质类别和等级：房屋建筑工程甲级，电力工程乙级，市政公用工程甲级；联系电话：13965797001电子信箱：547509875@qq.com通信地址：上海富盛经济开发区1.1.2.5设计人：名称：安徽省城市综合设计研究院有限公司；资质类别和等级：建筑工程：甲级，人防工程、送变电工程：乙级，城乡规划：甲级；联系电话：15345650112:电子信箱：1656879114@qq.com通信地址：合肥市包河区融城大厦13楼1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的行业施工及验收标准规范o1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供.发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的时间：无政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：本专用合同未尽事宜，适用通用合同。专用合同与通用合同不一致的，以发包人解释为准。合同内容与招标文件不一致的，以发包人解释为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供和交底发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套（含竣工图1套），不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的内容：结构加固施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）承包人提供的文件的期限为：开工前7天；承包人提供的文件的数量为：纸质版1套，电子版1份;；纸质文件加盖公章，电子文件为可编辑格式；承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内1.6.5图纸和承包人文件的保管关于图纸和承包人文件保管的约定：o1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：合肥市蜀山区龙河路4号安徽省第一测绘院发包人指定的接收人为：方永春13966694241o:、承包人接收文件的地点：合肥市蜀山区华润五彩城1405室；管理承包人指定的接收人为：黄珺18154121939家及监理人接收文件的地点：蜀山区亿诺商务中心905室；监理人指定的接收人为：陈小文13965797001。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：加固过程中，施工单位应进行岗前保密安全培训并与采购人签订保密责任书。施工人员每天进出应实行登记制度，禁止外来无关人员进出办公楼和施工区域。对不施工办公区域，严禁施工单位人员进入并停留。施工工程中政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）政需保证办公区域的原有布局，除进行必要的加固施工操作外，不得有与施工无关的行为。施工过程应注意安全，不得破坏已有的网络通讯及电力传输线缆，意外造成线缆工损坏的应及时告知采购人并主动按照原貌恢复。理!1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交间通设施的约定：应1.10.4超大件和超重件的运输求运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。为在1.11知识产权办1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：：承包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担31.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范/围：C2.发包人-2.2发包人代表发包人代表：姓名：江浩身份证号：******************职务：副院长联系电话：13955137723电子信箱：1668362984@qq.com通信地址：合肥市蜀山区龙河路4号安徽省第一测绘院。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）的行发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽线缆工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证。（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时交间：开工前7日内由发包人完成。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。（3）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求承为准。（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成。（5）双方约定发包人应做的其他工作：无。（6）发包人委托承包人办理的工作：另行通知。制的2.4.2提供施工条件发包关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：见《专用合同条款数据表》。发包人是否提供支付担保：见《专用合同条款数据表》。发包人提供支付担保的形式：见《专用合同条款数据表》勺承3承包人3.1承包人的一般义务差范（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：贰承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工并通过验收后30日内承包人提交的竣工资料形式要求：发包人或政府质量监督部门要求（10）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：见《专用合同条款数据表》；身份证号：见《专用合同条款数据表》；建造师执业资格等级：见《专用合同条款数据表》；建造师注册证书号：见《专用合同条款数据表》；政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）建造师执业印章号：沪1342022202303353安全生产考核合格证书号：沪建安B（2024）8026907联系电话：15555611297：电子信箱：2716133728@qq.com；通信地址：合肥市蜀山区华润五彩城1405室；承包人对项目经理的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：见《专用合同条款数据表》。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：需要验证项目经理为施工方自有人员，并及时缴纳。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换投标时所报项目经理，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：：执行招标文件。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：03.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人处200元/天违约金，由发包人在当月进度款中直接扣除3.5分包政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作的范围：3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：E明3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移职的交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程及时接收证书之日止。扣留3.7履约保证金人索承包人是否提供履约保证金：见《专用合同条款数据表》。承包人提供履约保证金的形式：见《专用合同条款数据表》。的损履约保证金的金额：见《专用合同条款数据表》。在签履约保证金提交期限的要求：见《专用合同条款数据表》。所报履约保证金退还时限：见《专用合同条款数据表》。4监理人4.1监理人的一般规定供。关于监理人的监理内容：同监理合同约定关于监理人的监理权限：同监理合同约定。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：同监理合同管理约定偿由4.2监理人员定办必要总监理工程师：姓名：陈小文职务：总监约金监理工程师执业资格证书号：00533013联系电话：13965797001电子信箱：547509875@qq.com政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）政通信地址：上海富盛经济开发区关于监理人的其他约定：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）（2）（3）15.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：见《专用合同条款数据表》。关于工程奖项的约定：见《专用合同条款数据表》关于建造要求：7（1）绿色建筑等级要求：见《专用合同条款数据表》；（2）智慧工地管理要求：见《专用合同条款数据表》；（3）建筑垃圾减量化目标：见《专用合同条款数据表》；（4）装配式建筑装配率要求：见《专用合同条款数据表》；（5）见《专用合同条款数据表》。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行合同通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。5.4不合格工程的处理本款补充5.4.3项：5.4.3承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监理人规定时间内按要求完成整改，未能在限定时间内完成整改的，须承担相应违约责任。本条补充5.6款5.6质量事故的处理5.6.1合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及合肥市现行规定处理。5.6.2发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。6，安全文明施工与环境保护政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工C页进行承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明6.1.4关于治安保卫的特别约定：的责任和要求并承担相关费用关于编制施工场地治安管理计划的约定：6.1.5文明施工负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民合同当事人对文明施工的要求：的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日且起3日。欢7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订o发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之且起3日监任7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前理。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前现7.3.2开工通知有因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同工期予以顺延，产生的相应损失及费用按相关法律法规要求，双方协商解决。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见《专用合同条款数据表》。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）（2）（3）7.9提前竣工7.9.2提前竣工的奖励：见《专用合同条款数据表》。8材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由发包人、监理单位共同进行审查，审查通过的，方可进场使用：因承包人采购的材料引起工程质量问题的，由承包人承担所造成的一切损失。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）9.试验与检验资料的9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所满足要求立损失施工现场需要配备的试验设备同上施工现场需要具备的其他试验条件：同上9.4现场工艺试验之。因现场工艺试验的有关约定：同上L。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：（1）本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要变更，承包人不得以任何理由拒绝；（2）本工程设计变更、修改均以设计部门签发，并经监理单位、发包人代表共同签字认可并盖单位公章后方有效；其他变更、经济签证须监理单位、发包人代表共同签字认可并盖单位公章后方有效。各项签证的内容必须完整、附件必须齐全。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：(1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，除外情形：①对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%的，超过15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率【承包人报价浮动率L=（1一中标价/最高材料投标限价）×100%，下同】同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高包人投标限价相应子目单价有明显错误的除外；②对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价相应子目单价的幅度超过承包人报价浮动率的，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%的，超过15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外；政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1目计算；（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人报价浮动率同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：0发包人审批承包人合理化建议的期限：/o承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细见附件12：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。并应按相关规定进行二次招标。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）承包人直接实施的暂估价项目的约定：内参照O10.8暂列金额据变更息价格由发包人决定是否动用及使用方式合同当事人关于暂列金额使用的约定：价管理11.价格调整计价办工程项11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：见《专用合同条款数据表》。调整措因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：措施项第1种方式：采用价格指数进行价格调整。定调整关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。规定的（1）可调整价格的主要材料范围的约定：（2）主要材料价差调整周期的约定：；专业条（3）主要材料价差调整计算方法的约定：（4）主要材料价差调整时间的约定和承包（2）关于基准价格的约定：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同更不引条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标%时，其超过部分据实调整。价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过1方法③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付定进12.1合同价格形式（1）单价合同。综合单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（2）总价合同。总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（3）其他价格方式：见《专用合同条款数据表》。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：见《专用合同条款数据表》。预付款支付期限：见《专用合同条款数据表》。预付款扣回的方式：见《专用合同条款数据表》。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：见《专用合同条款数据表》预付款担保的形式为：见《专用合同条款数据表》。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行通用合同条款12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：见《专用合同条款数据表》。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：o（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之日起七天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后14天内发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式见《专用合同条款数据表》12.4.6支付分解表的编制（2）总价合同支付分解表的编制与审批：（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：C12.4.7农民工工资管理（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：账号:L:（2）本工程工资性工程款元。（3）发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。（4）承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。规范及（5）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户013.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。量）约13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：加固施工完成后，采购人需委托第三方有权检测单位对加固后的整栋建筑做结构抗震及安全性鉴定，鉴定报告结论为Bu级后方可进行竣工验收，相关费用由采购人自行支付；若未达到Bu级，成交供应商须无条件进行整改，直至达到检测要求。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护保管等与工程有关的各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按相关规定执行承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）缺陷责任期的具体期限：见《专用合同条款数据表》。自应当15.3质量保证金保护关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金可采用以下任意一种方式（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为：见《专用合同条款数据表》；（2）见《专用合同条款数据表》；（3）其他方式：见《专用合同条款数据表》。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：①在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，可在工程进入缺陷责任期时按照多退少补原则转为质量保证金；工结算成对承15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行合同通用条款16.违约16.1发包人违约包人提16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行合同通用条款16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：政政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或险转由他人实施的违约责任：0（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：o（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：L0（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：o2（7）其他：/o16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保工作或险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。因发包18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。工的违20.争议解决20.3争议评审正其违合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼承包人因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向合肥仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款条款。支付。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件1：承包人承揽工程项目一览表承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注（政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件3：工程质量保修书（房屋建筑工程）竣工日期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：0二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：也备注7其他项目保修期限约定如下：保温工程5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期，缺陷责任期自工程工程缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起12个月竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。承包人（公章）：发包人（公章）：地址：地址：林金菊法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件3：工程质量保修书（市政公用工程）工程质量保修书发包人：同附件，承包人：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，参照《工程签订工程质房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对量保修书。一、工程质量保修范围和内容按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。。因不可抗力或使用不当造成的质量缺质量保修范围和内容：陷，不属保修范围。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.主体结构和基础工程，为年；2.工程，为年；3工程，为年；4工程，为年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。承包人（公章）：发包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）委托代理人（签字）：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件4：主要建设工程文件目录作为施主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率（kW）生产能力备注1政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件6：承包人主要施工管理人员表承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目身份证号码一、总部人员项目主管任怀胜总经理中级中国（合肥）内容电商产业园项目综合楼主楼改造工程******************其他人员二、现场人员项目经理苏斌项目经理工程师芜湖新华书店有限公司南陵分公司办公综合楼加固维修项目******************项目副经理项目技术负责人段桂娇技术负责人工程师合肥庐州意库南库项目结构加固工程质检员（质量员）陶峰质量员合肥庐州意库南库项目结构加固工程安全员任怀广安全员合肥庐州意库南库项目结构加固工程资料员黄珺资料员合肥庐州意库南库项目结构加固工程其他人员政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件7：分包人主要施工管理人员表分包人主要施工管理人员表号码名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目身份证号码一、总部人员项目主管0298592其他人员二、现场人员项目经理3280076项目副经理项目技术负责人施工员质检员（质量员）安全员资料员其他人员政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件8：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，安徽省第一测绘院（以下简甲方）与上海中固特种结构工程有限公司（以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行安徽省第一测绘院办公楼加固工程的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。益，根简甲方）（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。第三条乙方的义务理局《关（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵理受贿重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何合同约费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公本利益。平性的宴请及娱乐活动。法违纪（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。情节严（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种，不得名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。性的宴（八）乙方须按专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。人员的第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任舌动、人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。家属或甲方投诉联系部门：，联系电话：（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）2.追究乙方其他违约责任；3终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力T程结构乙方（盖章甲方（盖章）：法定代表人或法定代表人或授权代表：（职务）授权代表：（职务）前姓名：姓名：签字：签字：廉政监督联系人廉政监督联系人22!姓名：姓名：签字：2洗签字：电话：13955137723电话：地址：地址：日期：2025.6.5日期：政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件9：履约保证金甲方作为履约保函示范文本编号：还通过不（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日察部门约就（项目编号）的（项目名称）有关事项协商一致共同签订《》（协议规定以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（￥）F)三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：o受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）地址：邮政编码：电话：传真法定代表人（或授权代表）：（签字）开立时间：年月日政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）由受益人附件10：预付款担保预付款保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于_（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（项目编号）的（项目名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（￥）三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：-（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：o受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）（签字）地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月_日.政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件11：支付担保由受益人支付保函示范文本（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与就（项目编号）的编号：（以下简称“申请人”）于年月日（项目名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（￥）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后_日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是o受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）政八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人附所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）地址：邮政编码：电话：传真法定代表人（或授权代表）：（签字）开立时间：年月日政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）由申请人附件12:暂估价一览表12-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）附件13：安全生产合同安全生产合同为在安徽省第一测绘院办公楼加固工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人安徽省第一测绘院（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人上海中固特种结构工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的[中创造安人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安一测绘院全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力司（承容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。1有关安（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给亍安全生予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时、审批检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：全隐患。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。例》等（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急等有关救援预案;如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。全生产产管理（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。领导、3.违约责任定，做如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣包括临工验收后失效。1、人员5.本合同正本一式份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与。现场副本的内容不一致时，以正本为准。全生产政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：）（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字本2025年月5日年6月日政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（工程类））附件14:项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺（签字致：安徽省第一测绘院（采购人）本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、在取得施工许可证后进行施工。二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责。花斌项目经理：（签字）日期：02年6月5日
投标 / 标书制作要点（原创）
本办公楼加固工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
