房屋维修采购合同公告（利川市人民法院2025）
利川市人民法院利川市人民法院毛坝人民法庭房屋维修项目合同公告
一、合同编号：008
二、合同名称：利川市人民法院毛坝人民法庭审判综合楼维修工程施工合同
三、项目编号：无
四、项目名称：利川市人民法院毛坝人民法庭房屋维修项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：利川市人民法院
2、地 址：利川市胜利路2号
3、联系方式：18972412777
4、供应商（乙方）：湖北威特建设工程有限公司
5、地 址：利川市都亭街道办事处榨木村十组堰塘巷169号
6、联系方式：15570532777
六、合同主要信息
1、主要标的名称：房屋维修
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：633000元
5、合同金额：63.3(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2025年06月25日至2025年08月25日；履约地点：利川市胜利路2号
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：420000-2025-02948
七、合同签订日期：2025-06-20
八、合同公告日期：2025-06-20
九、其他补充事宜：
无
相关下载
利川市人民法院毛坝人民法庭审判综合楼维修工程施工合同.pdf
利川市人民法院毛坝人民法庭审判综合楼维修工程施工合同甲方（发包方）：利川市人民法院乙方（承包方）：湖北威特建设工程有限公司N本准程具体情况，甲、乙双按照《民法典》相关规定方本着自愿、平等、诚实、守信的原则协商一致，现就利川市人民法院毛坝人民法庭审判综合楼维修工程共同订立如下条款，以资双方共同信守。一、工程概况1、工程名称：利川市人民法院团堡人民法庭审判综合楼维修工程2、工程地点：利川市毛坝镇毛坝法庭内。3、工程项目及承包范围：房屋主体维修（包含地坪重做，围墙维修，屋面防水，外墙面、卫生间翻新，天棚吊顶，门窗更新，地面砖、墙群砖翻新，水电改造，诉讼服务大厅改造等）、即招标文件及施工图纸上涉及的全部工程项目。二、合同价款及付款方式1、合同价款：该项目工程中标价为：陆拾叁万叁仟元整（633000.00元）；工程量若有增减，据实结算，其单价约定为：凡涉及与招标文件工程量清单相同的工程项目，其单价按照乙方投标清单报价予以结算，招标文件未体现的项目，甲乙双方根据第1页共4页市场行情确定价格。2、工程款支付方式：乙方拆除工程施工完成、主材（地面砖、墙面砖，外墙漆、水电管线等）全部采购到位后支付合同价款的20%；审判楼装潢工程全部完工支付合同价款的30%；工程全部完工并经甲方和政府采购部门验收合格后支付合同价款的40%;工程造价经专业审计部门审计完毕，乙方向甲方指定账户支付工程总价款的3%作为质保金后，甲方向乙方一次支付工程余款。3、质保金支付方式：防水工程质保期满5年后一次性支付，其它工程项目质保期满两年后一次性支付。乙方凭国家正式税务发票向甲方申请支付工程款，质保金乙方须提供领条领取。三、工期：自2025年6月25日至2025年8月25日止，工期共60天。四、施工方案以甲方提供的施工图纸和招标文件规定的为准，对施工方案不明晰的项目，以甲方现场确定的为准。五、质量要求1、工程开工后，乙方必须指派1名施工专业管理人员（以乙方书面委托书为准）到施工现场组织施工，重点环节投标项目经理及公司“五大员”必须到施工现场开展工作。施工过程中，乙方应严格按照甲方设计、招投标文件规定的工程范围组织施工，除不可抗力因素外，乙方必须在确保工程质量的前提下确保工程进度，按时完成所有工程项目的施工。2、主材采购：凡涉及暂估价的主材，乙方在组织采购前必须第2页共4页事先通知甲方现场管理人员，并与甲方代表一道按照不低于暂估价金额标准的原则选取材料，选取的主材样品由甲方确认后，方可组织采购。否则，由乙方擅自作主采购主材而导致工程质量不合格，造成的一切损失由乙方自行承担。3、施工讨程中，7方必须按照甲方的规划和要求组织施工，不得损股和破坏甲方的其它设施，若有损坏，乙方应无条件负责修复。六、安全约定：乙方在组织施工前必须给工人购买人身意外伤害险，并经甲方现场管理人员签字确认后，方可组织施工，在施工过程中乙方必须要求空中作业的工人系好安全带，戴好安全帽，切实做到双保险。若施工期间出现安全隐患或发生安全事故，造成的一切损失由乙方自行承担，与甲方无关。七、材料供应1、甲方为乙方提供施工中所需的水、电，所有材料均由乙方按照甲方的需求进行采购。2、乙方购买的所有材料进场后，均需由甲方验收确认后再组织施工。·八、其它约定1、甲方委托现场管理人员对施工质量和施工安全进行管理和监督，乙方必须服从管理与安排。I2、本合同一旦生效，甲乙双方必须共同遵守，若有违约，违1第3页共4页1约一方向另一方支付合同价款20%的违约金。3、招投标文件规定的内容与本合同具备同等法律效力，双方应共同遵；未尽事宜，双方协商解决。4、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执两份。甲乙双方签字盖章生效，合同签定之日为合同生效之日。甲方开户名：利川市人民法院甲方开户行：工行湖北省利川市支行营业部甲方账号：1717007729202279784乙方开户名：湖北威特建设工程有限公司乙方开户行：中国工商银行利川市支行营业室乙方账号：1817007709200165369甲方（盖章）乙方G甲方代表签字：乙方代表签字：签署日期：702年月20日签署日期：2005年6月00日第4页共4页
投标 / 标书制作要点（原创）
本房屋维修涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
