佛山市重点交通线沿线风貌提升采购合同公告（佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室2025）
环西江-北江区镇村高质量发展先行区丹灶核心区重点交通线(桂丹路段)沿线风貌提升(监理服务)
采购项目名称：
环西江-北江区镇村高质量发展先行区丹灶核心区重点交通线(桂丹路段)沿线风貌提升(监理服务)
采购项目编码：
4406057673086332506101559
项目业主：
佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室
服务机构：
广东中舜项目管理有限公司
合同名称：
环西江-北江区镇村高质量发展先行区丹灶核心区重点交通线(桂丹路段)沿线风貌提升(监理服务)
合同编号：
4406057673086332506101559
合同总金额：
￥12,700.00元
合同签订时间：
2025年06月23日
履约人员：
合同服务期限：
2025年06月23日至2025年08月11日
服务内容：
城建和水务办(市政)拟开展环西江-北江区镇村高质量发展先行区丹灶核心区重点交通线(桂丹路段)沿线风貌提升工作。项目内容主要为在桂丹路两旁挑选合适点位种植竹子等绿植、整治村民霸占路控地搭棚种菜，通过拆违建绿、留白增绿、见缝插绿、立体植绿等方式，增加绿地数量和可视绿量。项目总投资金额约为49.20万元。
合同附件
合同.pdf
佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室 2025-07-22
（GF-2012-0202）正本建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分协议书委托人（全称）：佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室监理人（全称）：广东中舜项目管理有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：环西江-北江区镇村高质量发展先行区丹灶核心区重点交通线(桂丹路段)沿线风貌提升项目2.工程地点：佛山市南海区丹灶镇3.工程规模：环西江-北江区镇村高质量发展先行区丹灶核心区重点交通线(桂丹路段）沿线风貌提升，具体以施工图及工程量清单为准。4.工程概算投资额或建筑安装工程费：二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2通用条件；3专用条件；4.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：周宪，注册号：44048170。五、签约酬金本工程预算价454149.39元。按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，本工程总投资小于计费额500万元，参照（发改价格[2007]670号文件）500万元收费16.5万元的标准。监理服务收费基价按16.5/500*100%*454149.39=14986.93元。该工程专业调整系数=1.0，工程复杂程度调整系数一般（I级）0.85，高程调整系数1.0。详细计算过程如下：监理服务收费基准价=监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数=14986.93*1.0*0.85*1=12738.89元。监理费率计算过程如下：监理费率=监理服务收费基准价/预算价2*100%=12738.89/454149.39=2.805%经双方好友协商，监理结算费率为：2.8%三简A额第二方浩价次询机构的结算金内（品理员异立日管宝核全额水监理结算费率（2.8%）。其中工程造价田第二万逗T次询机构相据丝算时的最新一期政府造价信息和工程童进仃漏制）。该监理服务费用是监理人按照委托人的要求完成单项监理服务任务从施T攵起系保修期结束并最终签发保修期责任终止证书上所莆安的生部贸用险非合同另有规定，监理人的服务费中已包括了为实施和完成本项日全部收T作所重的除悉托人无偿提供的设施、设备条件以外的人贝工资、任人利攵釉建贴及加班技术服务费、现场费用（包括办公及生活议地、攵弗用仪哭设各的使用和管理、交通设备的便用和官理、试拉位测以攵双宝费用各种管理费，保险、利润和祝金、不可预见费用寺资容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。六、期限1.监理期限：本项目工程服务期限工期为45日历天，实际开工日期以监埋人签发时开TA为准工程领在施工合同规定工期完工并通过自检及监理验收（工期个四而香馆用要而延长）芒因用地问题造成工期误，术焖人面认后，工期相应后延。监理服务期限同工程服务期限一致。七、双方承诺1监理人向悉托人承诺，按照本合同约定提供监埋与相天服务。0禾打人向监理人承诺按照本合同约定派遣相应的人员，提供历、页料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间：2025年6月23日。2订立地占，佛山市南海区丹灶镇科教路科教新村2号楼。3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。3委托人：佛山南海区丹灶镇城建和水务办监理人：广东中舜项目管理有限公司公室（盖章）FFDF住所：佛山市南海区丹灶镇科教路科教新村2号楼住所：（盖章）佛山市南海区桂城街道夏南路61号创越时代文化创意园4号楼807邮政编码：室之一法定代表人或其授权的代理人：（签字）法定代表人或其授权的代理人：（签字）余偶创开户银行：开户银行：广东南海农村商业银行股份账号：有限公司桂城东二支行电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：4第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义人工文兄甘音义外细成本合同的全又件中日名个P/T应具有本款所赋予的含义：,.1T租”旦指按照本合同约定实施监理与相天服务的建设上任。，，4禾旦指本A同中香托监理与相关服务的一万，共法日继承人或受让人。，0旦A同中提供监理与相关服务日一万，共行法继承人。1承向人”县指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工寺有关合同的当事人，及其合法的继承人。115“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法伴法规、上柱建议标淮寂设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进仃控制，社人同信自进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，开履仃建设上住安全生产管理法定职责的服务活动。116“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察，设计、保修等阶段提供的服务活动。117“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监埋人的工作。118“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1112“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。51.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有6效和外A性并按规定对用干工程的材料采取平行检验或见证取样万式进仃抽检；112核工承句人提交的工程款支付申请，签发或出具工椎款文证书，并报委托人审核、批准；114在巡视产站和检验讨程中，发现工程质童、施工安全仔住争故隐串的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；16审本施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技木、新设的证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；118审杏施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、用索赔、合同争议等事项；（19）审杏施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审杳施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制，整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。22.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员031监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。09本A同履行过程中总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对定，以保证监理工作正常进行。93监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监埋人史换监理工程师时应提前7天向委托人书面报告，经委托人同息后万可更挟；收人换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人负替挟，开通知委托人。234监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；7（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。3.委托人的义务3.1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2提供资料8禾人应按照附录R约定无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合问属行过程中悉托人应及时向监理人提供最新的与工程有天的资科。3.3提供工作条件香托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。221香托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。Q禾托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监埋人履仃本合同提供必要的外部条件。3.4委托人代表禾人应授权一名孰采工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双订本A同后7天内将委托人代表的姓名和职贡书面告知监理人。当安托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.5委托人意见或要求左本A同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的仕息见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6答复禾应左去用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交开要求作出江定的事宜给子书面签复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4违约责任4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。A11因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监埋人应当赔安打人损生赔俏全额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿页仕的，其承担赔偿金额由双方协商确定。41收人向香托人的赔不成文时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。401禾打人违反本会同约定造成监理人损失的，委托人应丁以赔。偿金额的确定方法在专用条件中约定。10禾托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此5起的费用。19禾托人未能按期支付金超过28天，应按专用条件约定支付逦期付款利息。4.3除外责任9因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。6合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正10尚工作而全应作相应调整，调整方法在专用条件中约定。CC国工程机模监理范围的变化导致监理人的止吊工作重减少时，上堂工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3暂停与解除人人去商可险本A同外当一方无正当理由禾復门本行同约发4文交号一方可L相据本合同约定暂停履行本合问自主际本合同。C21左本A同有放期内，由干双方无法预见和控制的原因致本合同全立我部无履行或继续履行已无意义，经双万协商一玖，际口同成收人部分义务在解除之前，监理人应作出合理女排，使开又王取小。国队本人同武超险监理人的部分义务导致监理人受的损矢，际法可鱼险青任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双万冏。超险本A同的议必须采取书面形式，协议未达成之削，本合间1海有双。C左本A同有放期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分旨信禾打人可通知监理人要求停全部或部分工作。监理人应头女上优格开吉试系是小除不可抗力外，由此导致监理人遭文的损大田安代人予以补偿。斩位部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定4八义务涌知，斩停全部下作时超过182大，监理人可发出际本口同的通知本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬全支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的贡任。633当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委人应通知监理人限期改正若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监埋人时本合同险手托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改止通知到达监埋人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。634监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。635因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。636本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决万式的条件仍然有效。116.4终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.争议解决7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。8其他8.1外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.5守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.6保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.7通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。8.8著作权12监理人对其编制的文件拥有著作权。收人可单油或与他人联合出版有关监理与相关服务的资科。际专用示件口之外电收人在木会同履行期日及本合同终上后网午W中ID工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的问息。13第三部分专用条件1.定义与解释1.1解释1.1.1本合同文件除使用中文外，还可用1.1.2约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书：（2）专用条件及附录A、附录B；（3）通用条件。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：环西江-北江区镇村高质量发展先行区丹灶核心区重点交通线(桂丹路段)沿线风貌提升项目的施工及竣工验收阶段监理。2.1.2监理工作内容还包括：隐蔽工程质量验收、安全控制、合同管理、组织协调。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：国家、省市有关工程建设法规、规范、标准、规程，施工合同和委托人的要求等。2.2.2相关服务依据包括：监理规划、细则方案。2.3项目监理机构和人员2.3.1更换监理人员的其他情形：按监理公司规章执行。2.4履行职责2.4.1对监理人的授权范围：质量评估、安全监督、合同管理在涉及工程延期天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。未经委托人批准，监理人不得擅自向承包人发布变更通知。2.4.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：当承包方项目人员不履行《施工承包合同》的相应义务时。2.5提交报告间和份数：监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时2.6使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：。监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交14的时间和方式为：。3委托人义务3.1委托人代表委托人代表为：麦楚茵3.2答复禾工人同音在48小时内，对监理人书面提交并要求做出决定的事且给丁书面答复。4违约责任4.1监理人的违约责任411监理人赔偿金额按下列方法确定：A一古接经这生X正堂工作金（总和）一工程概异技货取建筑安装工程费）5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：，汇率为：5.2支付酬金元尚T优A的古付监理人收款发票向委托人收取：工程工验收合格后30天内支付全部监理款项。国禾人值用的是财政资金，委托人在前述规定的支付时间内间政府购政士件部门提山九理财政支付申请手续即视为已按时支付。付款于续和头到时间须按照有关财政部门的相关规定办理。6合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同自双方签订即时生效本合同生效条件：06.2变更Co1不可拉力外国非监理人原因导致本合问期限延长时，小LTF两全按下列方法确定，不另行支付，已包含在正常工作酬金四。C加工作全按下列方法确定：不行支时，已包名任吊工TF金内。C0尚T作全加额按下列方法确定：不仃文，包行币工作酬金内。coT租措监理范围的变化导致监理人的止吊工作重成少时，据本合同签约酬金中约定计算方式计付酬金。157争议解决7.1调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。7.2仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第种方式：（1）提请仲裁委员会进行仲裁。（2）向工程项目所在地也人民法院提起诉讼。如一方违约的，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。8其他8.1检测费用委托人应在检测工作完成后上天内支付检测费用。检测费用已包含在正常工作酬金内，不另行支付。8.2咨询费用委托人应在咨询工作完成后7天内支付咨询费用。8.3奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：丕另行支付，已包含在正常工作酬金内。8.4保密委托人申明的保密事项和期限：监理人申明的保密事项和期限：第三方申明的保密事项和期限：/8.5著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：监理资料的解释权归监理人所有。16附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：A-2设计阶段：A-3保修阶段：A-4甘他（专业技术咨询、外部协调工作等）：1718
投标 / 标书制作要点（原创）
本重点交通线沿线风貌提升涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。佛山市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
