海口市灌渠修复采购合同公告（海口市秀英区水务局2025）
一、合同编号：HNRW-ZFCS2025024
二、合同名称：那甲河灌渠修复项目
三、项目编号：HNRW-ZFCS2025024
四、项目名称：那甲河灌渠修复项目
五、合同主体
采购人(甲方)：海口市秀英区水务局
地址：福秀小区
联系方式：0898-68663187
供应商(乙方)：海南耀盛建筑工程有限公司
法定代表人：邱洪海
性别：男
地址：海南省海口市龙昆北路15号中航大厦B座402房
联系方式：18789842477
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮
1(个)
￥2,951,012.34
￥2,951,012.34
质量要求为合格标准，并符合国家相关验收规范的要求。
合同金额： 2,951,012.34元，大写(人民币)：贰佰玖拾伍万壹仟零壹拾贰元叁角肆分
履约期限：2025年06月26日至2026年09月30日
履约地点：海口市秀英区
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年06月26日
八、合同公告日期
2025年06月26日
九、其他补充事宜
无
合同附件：
那甲河灌渠修复项目施工合同.pdf
海口市秀英区水务局
2025年06月26日
那甲河灌渠修复项目施工合同.pdf
相关附件
那甲河灌渠修复项目施工合同.pdf
免责声明：本信息由招标人、采购人或其招标代理机构编制和提供，其内容的真实性、准确性、合法性由编制和提供者负责；海口市公共资源交易中心仅对本信息提供发布平台。
那甲河灌渠修复项目施工合同工程名称：那甲河灌渠修复项目工程地点：海口市秀英区色人：海市秀英区水务局水包海南盛建筑工程有限公司签1日期：2025年6月26日施工合同合同编号：发包人：海口市秀英区水务局承包人：海南耀盛建筑工程有限公司本合同签订是根据于2025年6月17日招投标确定由承包人施工，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2017-0201）《建设工程施工合同示范文本》，并结合海南省有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。第一条工程项目1.工程名称：那甲河灌渠修复项目2.项目编号：3.工程地点：采购人指定地点。4.工程内容：（1）新建DN1000灌溉管道，长度438m，新建直径1500圆形混凝土沉泥井3座，新建直径1800圆形检查井10座；（2）对祥堂村现状灌渠进行清淤，长度约1293m；（3）重建渠首现状蓄水堰及修复两侧护岸，长约95m：（4）挡水闸门更新铸铁闸门2套。等，详见施工图纸。5.承包范围：施工总承包6.资金来源：财政第二条工程价款1.合同总价为：人民币（大写）贰佰玖拾伍万壹仟零壹拾贰元叁角肆分（￥2951012.34元）；2.本合同实行固定总价，承包人按定标价包人工、包材料、包工期、包安全。3.按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由承包人向税收部门支付。（10）发包人造成工期延误的其他原因。4.因承包人原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第四条双方工作的约定1.发包人工作的约定，包括但不限于：（1）开工前，发包人应对施工场地进行清理，使施工场地具备施工条件；（2）协助承包人办理水、电、通讯线路接驳的手续，相关费用由承包人承担；（3)与承包人协调划定校内施工通道；（4）协助承包人办理施工人员出入校园的手续；（5）合同签订后3日内向承包人提供施工设计图纸、设计文件；（6)组织图纸会审和设计交底；（7）及时对隐蔽工程及变更工程进行验收确认，并按时支付工程款2.承包人工作的约定，包括但不限于：（1）在本合同签订之时，承包人应指定项目负责人，由其直接负责与发包人的联系工作。该项目负责人应在签订合同时提交在承包人处缴纳社保三个月或以上的证明。承包人项目负责人：郭喜烈联系电话：15103647647（2）严格按照工程进度计划施工，并按照要求提交工程进度报告和进度计划；保证不将工程违法、非法转包、分包，否则发包方有权没收承包方履约保证金，并追究承包方违约责任；（3）按照合同约定和监理工程师的指令施工；（4）负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；（5）遵守学校有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，承包人承担由此发生的费用；（6)合同工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；（7)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；（8)遵守学校有关环境卫生的管理规定，做好交工前施工现场的清理工作和建筑垃圾清运工作，保证施工场地的清洁，承包人承担因自身责任造成的损失和罚款；第五条工程质量管理1.承包人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。认真履行合同与采购文件约定的工程质量和施工安全的职责和义务。2.承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。3.发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。4.工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。工程质量验收评定达不到约定的质量标准，由承包人付给发包人金额为合同总价10%的违约金，并无条件返工至合格。5.承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：（1）编制施工技术方案，确定施工技术措施；（2)提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；（3)把控施工所用的材料和工程设备，使其符合国家\省\市相关标准与规范、设计要求及合同的约定；（4）负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；（5)参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织发包人参加工程验收工作；（6）承担质量保修期的工程保修责任。6.承包人应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。第六条建筑材料、货物的供应和采购1.承包人必须按采购文件的材料品牌明细表中列明的材料、设备要求或磋商图纸要求，在施工中将选用的材料、设备品牌型号及设备配置的详细清单及样板报设计人、监理人、发包人批准后方可采购。否则，发包人对该材料、设备的费用将不予计量和结算，所造成的一切后果由承包人负责。2.承包人采购材料货物的其他要求：（1）承包人购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，发包人可随时1对承包人所购买的材料、设备进行监督、检查；（2）承包人必须按磋商图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，施工中每批进入工地的建筑材料、设备必须有监~理工程师签字；（3)本工程对材料及设备的要求，若采购文件的材料明细表、磋商图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，均以材料明细表为准；若磋商图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，则以磋商图纸为准。3.承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。4.承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。5.监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。6.如果承包人不执行监理工程师按规定发出的指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。7.由此引起合同价款的增减将根据海南省财政厅的有关规定进行审定。第七条安全文明施工1.承包人应建立健全安全生产责任制，制定并落实安全生产规章制度，严格执行施工技术规范，自觉接受有关部门的监督和管理。2.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.承包人应在在施工过程做到保护环境，清洁卫生，具体要求如下：（1）及时清理施工现场余泥、废弃泥石、建筑垃圾等杂物，保证现场清洁卫生；（2)严禁施工运输车辆超装滥载，运送土方、沙石、建筑垃圾等的车辆一律要封盖处理，对散落地面的要及时清扫洗，保持道路清洁；（3)保持施工场地平整，材料要按规定分类堆放整齐，并插牌标明材料名称、规格，道路施工地段材料堆放不得影响道路交通。4.承包人应在施工过程中确保施工安全，具体要求如下：（1)现场施工及管理人员要按规定颜色统一着装、佩带工作证、戴安全帽、穿反光衣，其中施工人员戴黄色安全帽，施工队技术人员戴白色安全帽，甲方的工作人员戴红色安全帽，所有安全帽上应标明单位名称；（2)高空作业须系安全带；（3)施工现场危险地段应设置明显安全标志，夜间须悬挂红色警示灯；（4）挖掘作业时，承包人须指派技术人员现场指挥，确保各种管线的安全，大型机械作业应有专人指挥；（5)施工地段及工棚的临时电力、通信等设施，要按规范规程安装，严禁私拉乱接，开闸后应及时上锁，加强管理；（6)施工场所应按消防要求配置消防货物，加强保卫巡逻，消除各种安全隐患。5.承包人应在施工过程中做好工地宣传工作，具体要求如下：（1)施工现场应设置安全文明施工宣传标语，标语书写要规范、悬挂要整齐；（2)施工场地要在显眼地方设置公示牌，公开工程名称、开工和竣工日期、设计单位、成交人及法人代表、承包人现场负责人（建造师）、技术负责人、监理单位、项目总监、现场监理代表、发包人项目负责人及投诉电话等内容；（3）工地办公室要统一悬挂有关制度、岗位职责、人员分工安排、规程、图表及各种记录；（4）成交人要加强安全教育，定期组织施工人员学习培训，组织安全知识考试，考试合格者才能上岗作业。6.承包人应依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费。因承包方在施工过程中造成的人身损害，赔偿责任由承包方承担。7.承包人应制定对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大安全事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案，配备必要的应急救援器材、设备。8.承包人应建立健全施工现场安全管理档案、台账，认真履行法律法规规定的其他责任。9.项目的施工人员及车辆进出校园将严格遵守甲方相关管理规定，维护校园的安全稳定。第八条工程的支付、结算及质量保证金的约定、工程的支付、结算1.合同签订及进场且办理完相关拨款手续后10日内，甲方拨付合同价款的30%工程预付款。2.由发包人按实际完成工程量的80%进行支付工程款，竣工验收合格后10个工作日内，甲方支付到合同金额的80%。3.完成结算审计后，支付至结算审计金额的95%，剩余5%质保金，验收满一年无质量问题完成质量验收后一次性付清。4、甲方每次付款前，乙方应先向甲方开具符合甲方要求的发票。如因行政审批、财政预算下达迟延或财政封账等非甲方原因导致甲方迟延付款的，甲方不承担任何违约责任。5.支付方式均为银行转账。6.最终按照双方签订的合同执行。第九条竣工验收1.工程交接后，承包人应按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。（1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；（3)按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指示全部清理；（5）监理工程师指示的其他场地清理工作已全部完成。如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。第十条质量保修1.在工程移交发包人后，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。2.质保期的约定：本工程质保期为：一年，质保期自验收合格之日期起计算。3.工程质量保修期内，因承包人原因造成的质量问题，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质保金中扣除，费用超出质保金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。承发包人有权要求承包人延长保修期，并应在原质量保修期届满前发出延长通知。扣除质量保修的各项支出后，承包方应再补齐相应的质量保证金。4.工程质量保修期内，承包人认真履行合同约定的保修责任。第十一条违约责任1.若发包人违约，导致本合同无法履行的，则发包人必须支付总工程款3%给承包人作为违约金，并承担所造成的损失。2.因承包人原因，导致本合同无法履行的，则承包人必须支付总工程款3%给发包人作为违约金，并承担所造成的损失。3.因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人承担延误的责任和费用。4.因承包人原因，承包人施工工期延误，超过工期3天以上，发包人将对承包人执行1000元/天违约金（从超工期3天开始计算）；违约金总金额不超过工程总造价的5%。因承包方原因造成工期延误，发包方有权没收履约保证金。5.承包人应按发包人的要求做好现场安全生产、文明施工并承担施工现场内的安全生产、文明施工责任，否则发包人将对承包人处予该项单列部分的安全文明施工措施费总额5%~10%的违约金。因承包人未履行安全生产、文明施工管理职责造成质量、安全事故的应承担相应的法律责任。第十二条争端的解决1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方可以向发包人所在的地方法院提出诉讼。2.本合同的诉讼管辖地为合同签署地人民法院。3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。第十三条税和关税1.中国政府根据现行税法规定对承包人或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由承包人负担。2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由承包人负担。第十四条其他1.合同中未尽事项按采购文件相关条款执行。2.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以文件排序在前或时间在后的文件为准。3.在执行本合同的过程中，双方需遵守所有经甲乙双方签属确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。4.本合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，双方签字之日生效。附件1：磋商报价清单（已标价工程量清单）附件2：成交通知书发包人：海口市秀英区水务局承包人：海南烟盛建筑工SHI程有限公法定代表人或授权代表人：法定代表人或授效代表人地址：地址：海南省海口市龙昆北路15号中航大厦B座402房电话：电话：0898-66770179开户银行：开户银行：中行海口秀英支行帐号：帐号：265018820842纳税编码：纳税编码：914600000623279225签约时间：2015.6.16签约时间：2055.6.26采购编号：HNRW-ZFCS2025024包编号：1采购计划批复号：460105-2025-JH-00014海南伟招标代理有限公司受海口市秀英区水务局的委托，就那甲河修复项目（采购项目编号：INRW-ZFCS2025021.采购计划批复号：460105-2025-J11-00014）采用竞争性磋商进行采购，经规定采程序，贵公司为本项目成交人，成交报价为B08900000-其他建筑物，构筑物修缮（总价）：2951012.34元，中标项目内容详见（成交一览表）请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（商文件与成交人的投标文件为合同的组成部分），特北通。成交一览表货币单位：人民币元工程类品目号品目编号及品目名称采购标的值工范围施工工期单位项目经理执业证书信息全额（元）1-1B08990000其伧建筑物、筑物修结B08990000-其他建筑物、构筑物修缮值工总承包（具体以采购人是供的工程量清单及施工图纸为准）901历天个A烈建造师注册证2,951,012.31米具体内容详见成交人应文件成交供应商联系人：冯笑笑联系电话：18789842177联系地址：用户单位：海口市秀英区水务局联系人：1联系电话：0898-68663187联系地址：万南融伟招标代理有限公司2025年06月19日（清-说明）编制说明一、工程概况（1）工程名称：那甲河灌渠修复项目（2）建设单位：海口市秀英区水务局（3）建设地点：海口市秀英区二、编制范围编制范围为本项目工程费用，内容包含（1）新建DN1000灌溉管道，长度438m新建直径1500圆形混凝土沉泥井3座，新建直径1800圆形检查井10座2）对祥堂村现状灌渠进行清淤，长度约1293m;（3)重建渠首现状蓄水堰及修复两侧护岸，长约95m:（4）挡水闸门更新铸铁闸门2套。等，详见施工图纸。三、编制依据（1）本工程施工图纸及相关说明、相关规范、图集等。（2）《海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法》（琼水利基[2000]103号文）；（3）《海南工程造价信息》（2025年3月）；（4）海南省水务厅关于《调整海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知》（琼水建管[2013]404号）；（5）海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215号）；（6）海南省水务厅关于《调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》（琼水建管[2017]216号）；（7）海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件；（8）行业及地**府部门其他相关规定。四、编制方法及有关说明（1）本项目采用工程量清单综合单价法编制。（2）工程量根据施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算。（-表1）建设项目投标报价汇总表工程名称：那河渠修复项目单位：元第1页共1页序号单项工程名称金项（元）其中：（元）餐信价安全文明施工费规费那河灌渠修复以目2951012.24-建筑工租2570260.27二金属结构设务及安装工74264.20三信时工程206437.87合计2951012.34分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码壹建筑工程2570260.27-水工部分312576.74（一）渠道清淤47107.601500101001001挖掘机挖装汽车运淤泥运距10k62075.9847107.60（二）渠道整治183589.991500101003001沟槽土方开挖70912.018536.362500114001001余方#置10km52042.6522178.003500104003001土方回填m18932.906218.104500109001001C30砼溢流堰98811.1679493.685500109001002C30素砼护脚m89754.6567163.85（三）闸门改造1525.011500109001003闸门C40二期混凝土㎡0.412371.45972.292500111001001植筋（直径10mm长度1m）根569.87552.72（四）涵洞改造80351.111500109001001C30素砼包封m5736.353681.752500114001002C30素砼挡墙m17751.6512829.053500114001003素混凝土封堵m45620.1627907.201500114001001植筋直径16mm长度1m根7832.312520.185500114001005球墨铸铁管安装（胶圈接口）公称直径1000mm以内13.22501.4833019.516500114001006拆除混凝土m3132.11396.42二排水部分2139605.37（一）雨水管d10001315467.85分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500112001001DN1000球墨铸铁管安装（胶圈接口E2682501.48670396.612500114001007金属面油漆防锈漆一遍金属面m858.43.292824.143500112001002H8701防腐涂料管道底漆两遍m858.43.713184.664500112001003H8701防腐涂料管道面漆两遍m858.44.113553.785500101003002土方开挖156610.6816724.886500114001008余方置10km34242.6514586.307500104003002土方回填m48632.9015989.408500112001001管道砂碎石基础²30366.1510984.509500112001005管道C20混凝土管座m260680.47176922.2010500112001006管道及管座复合木模m58540.6323768.5511500104003003沟槽回填天然砂1095268.74291270.3012500104003001换填30cm中砂250329.0582262.50（二）1000砼包管465704.731500112001007DNI000混凝土管安装m1701273.06216120.202500109001005C25满包混凝土2243.1934.52227181.813500112001008木模管道及管座复合m540.6322102.72（三）支护工程150156.331500114001009木挡土板m35831.9811448.842500114001010打拔12m拉森型钢板桩含钢板柱租赁195.41091.03104084.26分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码3500114001011打拔6m型钢板桩含钢板柱租赁及竖、拆打（拔）柱架145.7757.6234623.23（四）国水检查井DN1800（平均理深1.3m）53418.551500109001006C15砼垫层m5.1658.523358.452500110001001垫层模板²1128.61314.713500109001007C15砼底板m2.5681.501711.254500110001002底板模板²32169.075110.2155001120010091800预制装配式圆形混凝土雨水检查井（228521-10）-公共管网座103351.5133515.406500114001012检查井铸铁井盖，井座套10614.166141.607500112001010钢管井字架座10231.122341.208500114001013防坠网安装座1062.57625.70（五）水沉泥井DN1500（平均理深1.3m）10054.621500114001011水沉泥井DN1500（平均埋深1.3m）含设计全部工序座33351.5110054.62（六）拆除现状管线8918.501500112001011拆除DN1000塑料管，平均深度2mm14042.815997.602500114001015拆除DN300塑料管平均深度2mm11525.662950.90分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码（七）拆除现状检查井D1800座626.571879.701500109001008拆除混凝土构筑物m7.6302132.141008.252500105001001石方运8kmm7.6302114.21871.45（）拆除恢复现状围墙（长10m，宽0.24m，高3.5米M25混凝土砖）3771.991500105001002拆除砖石构筑物m9132.141189.262500105001003石方并运8kmm911.211027.893500114001016砖砌围墙m9172.761551.81（九）中风化玄武岩（钩机破岩）130203.101500114001017钩机破岩弃运10kmm310420.01130203.10三道路108501.291500109001009C30水泥混凝土路面面层25cmm397183.9773036.092500114001018水泥稳定土基层20m水泥含量5%m39770.4327960.713500114001019拉杆直径（mm以内）20t0.17917285.243091.064500114001020道路传力杆制作安装10.765807.154413.43四现状箱涵开口9573.871500114001021现状箱涵开口项9573.879573.87贰装工程金属结构设备及安74264.20分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码-125kN/65.5kN-2.1m-SD伞齿轮传动螺杆式启闭机11363.801500114001022125kN/65.5k-2.1m-SD伞齿轮传动螺杆式启闭机台5681.9011363.80二镍铬合金铸铁闸门（SPGZ2.6m×1.4-5m）（含门框及埋件）62900.401500114001023镍铬合金铸铁闸门（SPGZ2.6mX1.4-5m）（含门框及埋件）台31450.2062900.40叁临时工程306487.87一砂包围堰114463.36I500114001024砂包围堰m273274.4074911.202500114001025砂包护坡m52270.1414017.283500114001026砂包围堰及护坡拆除弃运10kmm32466.1421429.364500114001027土工膜铺设平铺m12831.844075.52二临时施工道路148568.181500105001001泥结石路面厚度20cmm111086.9396492.302500114001028便道拆除弃运10kmm22271.8115911.823500114001029砖护坡212489.665875.924500114001030拆除及恢复围墙33.6900.5430258.14三拍水台班8171.101500114001031潜水泵台现30272.378171.10四活动式临时分防栏3854.80分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001032道路隔离护栏安装活动式m41.903851.80五临时房屋建筑12000.001500114001033施工仓库m60.006000.002500114001034办公，生活及文化福利建筑260.006000.00六临时输电线路10746.001500114001035临时输电线路m35.8210746.00七安全生产措施费8684.431500110001003安全生产措施费项8684.438684.43合计2951012.31其他项目清单计价表工程名称：那年河渠修复项目厅号项目名称单位须（元）务注零星工作项目清单工程名称：那甲河灌渠复以目编号名称号及规格单位务注1人工2材料2机械那甲河灌渠修复项目施工合同工程名称：那甲河灌渠修复项目工程地点：海口市秀英区色人：海市秀英区水务局水包海南盛建筑工程有限公司签1日期：2025年6月26日施工合同合同编号：发包人：海口市秀英区水务局承包人：海南耀盛建筑工程有限公司本合同签订是根据于2025年6月17日招投标确定由承包人施工，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2017-0201）《建设工程施工合同示范文本》，并结合海南省有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。第一条工程项目1.工程名称：那甲河灌渠修复项目2.项目编号：3.工程地点：采购人指定地点。4.工程内容：（1）新建DN1000灌溉管道，长度438m，新建直径1500圆形混凝土沉泥井3座，新建直径1800圆形检查井10座；（2）对祥堂村现状灌渠进行清淤，长度约1293m；（3）重建渠首现状蓄水堰及修复两侧护岸，长约95m：（4）挡水闸门更新铸铁闸门2套。等，详见施工图纸。5.承包范围：施工总承包6.资金来源：财政第二条工程价款1.合同总价为：人民币（大写）贰佰玖拾伍万壹仟零壹拾贰元叁角肆分（￥2951012.34元）；2.本合同实行固定总价，承包人按定标价包人工、包材料、包工期、包安全。3.按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由承包人向税收部门支付。（10）发包人造成工期延误的其他原因。4.因承包人原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第四条双方工作的约定1.发包人工作的约定，包括但不限于：（1）开工前，发包人应对施工场地进行清理，使施工场地具备施工条件；（2）协助承包人办理水、电、通讯线路接驳的手续，相关费用由承包人承担；（3)与承包人协调划定校内施工通道；（4）协助承包人办理施工人员出入校园的手续；（5）合同签订后3日内向承包人提供施工设计图纸、设计文件；（6)组织图纸会审和设计交底；（7）及时对隐蔽工程及变更工程进行验收确认，并按时支付工程款2.承包人工作的约定，包括但不限于：（1）在本合同签订之时，承包人应指定项目负责人，由其直接负责与发包人的联系工作。该项目负责人应在签订合同时提交在承包人处缴纳社保三个月或以上的证明。承包人项目负责人：郭喜烈联系电话：15103647647（2）严格按照工程进度计划施工，并按照要求提交工程进度报告和进度计划；保证不将工程违法、非法转包、分包，否则发包方有权没收承包方履约保证金，并追究承包方违约责任；（3）按照合同约定和监理工程师的指令施工；（4）负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；（5）遵守学校有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，承包人承担由此发生的费用；（6)合同工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；（7)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；（8)遵守学校有关环境卫生的管理规定，做好交工前施工现场的清理工作和建筑垃圾清运工作，保证施工场地的清洁，承包人承担因自身责任造成的损失和罚款；第五条工程质量管理1.承包人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。认真履行合同与采购文件约定的工程质量和施工安全的职责和义务。2.承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。3.发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。4.工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。工程质量验收评定达不到约定的质量标准，由承包人付给发包人金额为合同总价10%的违约金，并无条件返工至合格。5.承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：（1）编制施工技术方案，确定施工技术措施；（2)提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；（3)把控施工所用的材料和工程设备，使其符合国家\省\市相关标准与规范、设计要求及合同的约定；（4）负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；（5)参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织发包人参加工程验收工作；（6）承担质量保修期的工程保修责任。6.承包人应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。第六条建筑材料、货物的供应和采购1.承包人必须按采购文件的材料品牌明细表中列明的材料、设备要求或磋商图纸要求，在施工中将选用的材料、设备品牌型号及设备配置的详细清单及样板报设计人、监理人、发包人批准后方可采购。否则，发包人对该材料、设备的费用将不予计量和结算，所造成的一切后果由承包人负责。2.承包人采购材料货物的其他要求：（1）承包人购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，发包人可随时1对承包人所购买的材料、设备进行监督、检查；（2）承包人必须按磋商图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，施工中每批进入工地的建筑材料、设备必须有监~理工程师签字；（3)本工程对材料及设备的要求，若采购文件的材料明细表、磋商图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，均以材料明细表为准；若磋商图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，则以磋商图纸为准。3.承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。4.承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。5.监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。6.如果承包人不执行监理工程师按规定发出的指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。7.由此引起合同价款的增减将根据海南省财政厅的有关规定进行审定。第七条安全文明施工1.承包人应建立健全安全生产责任制，制定并落实安全生产规章制度，严格执行施工技术规范，自觉接受有关部门的监督和管理。2.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.承包人应在在施工过程做到保护环境，清洁卫生，具体要求如下：（1）及时清理施工现场余泥、废弃泥石、建筑垃圾等杂物，保证现场清洁卫生；（2)严禁施工运输车辆超装滥载，运送土方、沙石、建筑垃圾等的车辆一律要封盖处理，对散落地面的要及时清扫洗，保持道路清洁；（3)保持施工场地平整，材料要按规定分类堆放整齐，并插牌标明材料名称、规格，道路施工地段材料堆放不得影响道路交通。4.承包人应在施工过程中确保施工安全，具体要求如下：（1)现场施工及管理人员要按规定颜色统一着装、佩带工作证、戴安全帽、穿反光衣，其中施工人员戴黄色安全帽，施工队技术人员戴白色安全帽，甲方的工作人员戴红色安全帽，所有安全帽上应标明单位名称；（2)高空作业须系安全带；（3)施工现场危险地段应设置明显安全标志，夜间须悬挂红色警示灯；（4）挖掘作业时，承包人须指派技术人员现场指挥，确保各种管线的安全，大型机械作业应有专人指挥；（5)施工地段及工棚的临时电力、通信等设施，要按规范规程安装，严禁私拉乱接，开闸后应及时上锁，加强管理；（6)施工场所应按消防要求配置消防货物，加强保卫巡逻，消除各种安全隐患。5.承包人应在施工过程中做好工地宣传工作，具体要求如下：（1)施工现场应设置安全文明施工宣传标语，标语书写要规范、悬挂要整齐；（2)施工场地要在显眼地方设置公示牌，公开工程名称、开工和竣工日期、设计单位、成交人及法人代表、承包人现场负责人（建造师）、技术负责人、监理单位、项目总监、现场监理代表、发包人项目负责人及投诉电话等内容；（3）工地办公室要统一悬挂有关制度、岗位职责、人员分工安排、规程、图表及各种记录；（4）成交人要加强安全教育，定期组织施工人员学习培训，组织安全知识考试，考试合格者才能上岗作业。6.承包人应依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费。因承包方在施工过程中造成的人身损害，赔偿责任由承包方承担。7.承包人应制定对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大安全事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案，配备必要的应急救援器材、设备。8.承包人应建立健全施工现场安全管理档案、台账，认真履行法律法规规定的其他责任。9.项目的施工人员及车辆进出校园将严格遵守甲方相关管理规定，维护校园的安全稳定。第八条工程的支付、结算及质量保证金的约定、工程的支付、结算1.合同签订及进场且办理完相关拨款手续后10日内，甲方拨付合同价款的30%工程预付款。2.由发包人按实际完成工程量的80%进行支付工程款，竣工验收合格后10个工作日内，甲方支付到合同金额的80%。3.完成结算审计后，支付至结算审计金额的95%，剩余5%质保金，验收满一年无质量问题完成质量验收后一次性付清。4、甲方每次付款前，乙方应先向甲方开具符合甲方要求的发票。如因行政审批、财政预算下达迟延或财政封账等非甲方原因导致甲方迟延付款的，甲方不承担任何违约责任。5.支付方式均为银行转账。6.最终按照双方签订的合同执行。第九条竣工验收1.工程交接后，承包人应按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。（1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；（3)按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指示全部清理；（5）监理工程师指示的其他场地清理工作已全部完成。如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。第十条质量保修1.在工程移交发包人后，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。2.质保期的约定：本工程质保期为：一年，质保期自验收合格之日期起计算。3.工程质量保修期内，因承包人原因造成的质量问题，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质保金中扣除，费用超出质保金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。承发包人有权要求承包人延长保修期，并应在原质量保修期届满前发出延长通知。扣除质量保修的各项支出后，承包方应再补齐相应的质量保证金。4.工程质量保修期内，承包人认真履行合同约定的保修责任。第十一条违约责任1.若发包人违约，导致本合同无法履行的，则发包人必须支付总工程款3%给承包人作为违约金，并承担所造成的损失。2.因承包人原因，导致本合同无法履行的，则承包人必须支付总工程款3%给发包人作为违约金，并承担所造成的损失。3.因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人承担延误的责任和费用。4.因承包人原因，承包人施工工期延误，超过工期3天以上，发包人将对承包人执行1000元/天违约金（从超工期3天开始计算）；违约金总金额不超过工程总造价的5%。因承包方原因造成工期延误，发包方有权没收履约保证金。5.承包人应按发包人的要求做好现场安全生产、文明施工并承担施工现场内的安全生产、文明施工责任，否则发包人将对承包人处予该项单列部分的安全文明施工措施费总额5%~10%的违约金。因承包人未履行安全生产、文明施工管理职责造成质量、安全事故的应承担相应的法律责任。第十二条争端的解决1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方可以向发包人所在的地方法院提出诉讼。2.本合同的诉讼管辖地为合同签署地人民法院。3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。第十三条税和关税1.中国政府根据现行税法规定对承包人或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由承包人负担。2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由承包人负担。第十四条其他1.合同中未尽事项按采购文件相关条款执行。2.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以文件排序在前或时间在后的文件为准。3.在执行本合同的过程中，双方需遵守所有经甲乙双方签属确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。4.本合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，双方签字之日生效。附件1：磋商报价清单（已标价工程量清单）附件2：成交通知书发包人：海口市秀英区水务局承包人：海南烟盛建筑工SHI程有限公法定代表人或授权代表人：法定代表人或授效代表人地址：地址：海南省海口市龙昆北路15号中航大厦B座402房电话：电话：0898-66770179开户银行：开户银行：中行海口秀英支行帐号：帐号：265018820842纳税编码：纳税编码：914600000623279225签约时间：2015.6.16签约时间：2055.6.26采购编号：HNRW-ZFCS2025024包编号：1采购计划批复号：460105-2025-JH-00014海南伟招标代理有限公司受海口市秀英区水务局的委托，就那甲河修复项目（采购项目编号：INRW-ZFCS2025021.采购计划批复号：460105-2025-J11-00014）采用竞争性磋商进行采购，经规定采程序，贵公司为本项目成交人，成交报价为B08900000-其他建筑物，构筑物修缮（总价）：2951012.34元，中标项目内容详见（成交一览表）请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（商文件与成交人的投标文件为合同的组成部分），特北通。成交一览表货币单位：人民币元工程类品目号品目编号及品目名称采购标的值工范围施工工期单位项目经理执业证书信息全额（元）1-1B08990000其伧建筑物、筑物修结B08990000-其他建筑物、构筑物修缮值工总承包（具体以采购人是供的工程量清单及施工图纸为准）901历天个A烈建造师注册证2,951,012.31米具体内容详见成交人应文件成交供应商联系人：冯笑笑联系电话：18789842177联系地址：用户单位：海口市秀英区水务局联系人：1联系电话：0898-68663187联系地址：万南融伟招标代理有限公司2025年06月19日（清-说明）编制说明一、工程概况（1）工程名称：那甲河灌渠修复项目（2）建设单位：海口市秀英区水务局（3）建设地点：海口市秀英区二、编制范围编制范围为本项目工程费用，内容包含（1）新建DN1000灌溉管道，长度438m新建直径1500圆形混凝土沉泥井3座，新建直径1800圆形检查井10座2）对祥堂村现状灌渠进行清淤，长度约1293m;（3)重建渠首现状蓄水堰及修复两侧护岸，长约95m:（4）挡水闸门更新铸铁闸门2套。等，详见施工图纸。三、编制依据（1）本工程施工图纸及相关说明、相关规范、图集等。（2）《海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法》（琼水利基[2000]103号文）；（3）《海南工程造价信息》（2025年3月）；（4）海南省水务厅关于《调整海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知》（琼水建管[2013]404号）；（5）海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215号）；（6）海南省水务厅关于《调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》（琼水建管[2017]216号）；（7）海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件；（8）行业及地**府部门其他相关规定。四、编制方法及有关说明（1）本项目采用工程量清单综合单价法编制。（2）工程量根据施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算。（-表1）建设项目投标报价汇总表工程名称：那河渠修复项目单位：元第1页共1页序号单项工程名称金项（元）其中：（元）餐信价安全文明施工费规费那河灌渠修复以目2951012.24-建筑工租2570260.27二金属结构设务及安装工74264.20三信时工程206437.87合计2951012.34分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码壹建筑工程2570260.27-水工部分312576.74（一）渠道清淤47107.601500101001001挖掘机挖装汽车运淤泥运距10k62075.9847107.60（二）渠道整治183589.991500101003001沟槽土方开挖70912.018536.362500114001001余方#置10km52042.6522178.003500104003001土方回填m18932.906218.104500109001001C30砼溢流堰98811.1679493.685500109001002C30素砼护脚m89754.6567163.85（三）闸门改造1525.011500109001003闸门C40二期混凝土㎡0.412371.45972.292500111001001植筋（直径10mm长度1m）根569.87552.72（四）涵洞改造80351.111500109001001C30素砼包封m5736.353681.752500114001002C30素砼挡墙m17751.6512829.053500114001003素混凝土封堵m45620.1627907.201500114001001植筋直径16mm长度1m根7832.312520.185500114001005球墨铸铁管安装（胶圈接口）公称直径1000mm以内13.22501.4833019.516500114001006拆除混凝土m3132.11396.42二排水部分2139605.37（一）雨水管d10001315467.85分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500112001001DN1000球墨铸铁管安装（胶圈接口E2682501.48670396.612500114001007金属面油漆防锈漆一遍金属面m858.43.292824.143500112001002H8701防腐涂料管道底漆两遍m858.43.713184.664500112001003H8701防腐涂料管道面漆两遍m858.44.113553.785500101003002土方开挖156610.6816724.886500114001008余方置10km34242.6514586.307500104003002土方回填m48632.9015989.408500112001001管道砂碎石基础²30366.1510984.509500112001005管道C20混凝土管座m260680.47176922.2010500112001006管道及管座复合木模m58540.6323768.5511500104003003沟槽回填天然砂1095268.74291270.3012500104003001换填30cm中砂250329.0582262.50（二）1000砼包管465704.731500112001007DNI000混凝土管安装m1701273.06216120.202500109001005C25满包混凝土2243.1934.52227181.813500112001008木模管道及管座复合m540.6322102.72（三）支护工程150156.331500114001009木挡土板m35831.9811448.842500114001010打拔12m拉森型钢板桩含钢板柱租赁195.41091.03104084.26分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码3500114001011打拔6m型钢板桩含钢板柱租赁及竖、拆打（拔）柱架145.7757.6234623.23（四）国水检查井DN1800（平均理深1.3m）53418.551500109001006C15砼垫层m5.1658.523358.452500110001001垫层模板²1128.61314.713500109001007C15砼底板m2.5681.501711.254500110001002底板模板²32169.075110.2155001120010091800预制装配式圆形混凝土雨水检查井（228521-10）-公共管网座103351.5133515.406500114001012检查井铸铁井盖，井座套10614.166141.607500112001010钢管井字架座10231.122341.208500114001013防坠网安装座1062.57625.70（五）水沉泥井DN1500（平均理深1.3m）10054.621500114001011水沉泥井DN1500（平均埋深1.3m）含设计全部工序座33351.5110054.62（六）拆除现状管线8918.501500112001011拆除DN1000塑料管，平均深度2mm14042.815997.602500114001015拆除DN300塑料管平均深度2mm11525.662950.90分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码（七）拆除现状检查井D1800座626.571879.701500109001008拆除混凝土构筑物m7.6302132.141008.252500105001001石方运8kmm7.6302114.21871.45（）拆除恢复现状围墙（长10m，宽0.24m，高3.5米M25混凝土砖）3771.991500105001002拆除砖石构筑物m9132.141189.262500105001003石方并运8kmm911.211027.893500114001016砖砌围墙m9172.761551.81（九）中风化玄武岩（钩机破岩）130203.101500114001017钩机破岩弃运10kmm310420.01130203.10三道路108501.291500109001009C30水泥混凝土路面面层25cmm397183.9773036.092500114001018水泥稳定土基层20m水泥含量5%m39770.4327960.713500114001019拉杆直径（mm以内）20t0.17917285.243091.064500114001020道路传力杆制作安装10.765807.154413.43四现状箱涵开口9573.871500114001021现状箱涵开口项9573.879573.87贰装工程金属结构设备及安74264.20分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码-125kN/65.5kN-2.1m-SD伞齿轮传动螺杆式启闭机11363.801500114001022125kN/65.5k-2.1m-SD伞齿轮传动螺杆式启闭机台5681.9011363.80二镍铬合金铸铁闸门（SPGZ2.6m×1.4-5m）（含门框及埋件）62900.401500114001023镍铬合金铸铁闸门（SPGZ2.6mX1.4-5m）（含门框及埋件）台31450.2062900.40叁临时工程306487.87一砂包围堰114463.36I500114001024砂包围堰m273274.4074911.202500114001025砂包护坡m52270.1414017.283500114001026砂包围堰及护坡拆除弃运10kmm32466.1421429.364500114001027土工膜铺设平铺m12831.844075.52二临时施工道路148568.181500105001001泥结石路面厚度20cmm111086.9396492.302500114001028便道拆除弃运10kmm22271.8115911.823500114001029砖护坡212489.665875.924500114001030拆除及恢复围墙33.6900.5430258.14三拍水台班8171.101500114001031潜水泵台现30272.378171.10四活动式临时分防栏3854.80分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001032道路隔离护栏安装活动式m41.903851.80五临时房屋建筑12000.001500114001033施工仓库m60.006000.002500114001034办公，生活及文化福利建筑260.006000.00六临时输电线路10746.001500114001035临时输电线路m35.8210746.00七安全生产措施费8684.431500110001003安全生产措施费项8684.438684.43合计2951012.31其他项目清单计价表工程名称：那年河渠修复项目厅号项目名称单位须（元）务注零星工作项目清单工程名称：那甲河灌渠复以目编号名称号及规格单位务注1人工2材料2机械那甲河灌渠修复项目施工合同工程名称：那甲河灌渠修复项目工程地点：海口市秀英区色人：海市秀英区水务局水包海南盛建筑工程有限公司签1日期：2025年6月26日施工合同合同编号：发包人：海口市秀英区水务局承包人：海南耀盛建筑工程有限公司本合同签订是根据于2025年6月17日招投标确定由承包人施工，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2017-0201）《建设工程施工合同示范文本》，并结合海南省有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。第一条工程项目1.工程名称：那甲河灌渠修复项目2.项目编号：3.工程地点：采购人指定地点。4.工程内容：（1）新建DN1000灌溉管道，长度438m，新建直径1500圆形混凝土沉泥井3座，新建直径1800圆形检查井10座；（2）对祥堂村现状灌渠进行清淤，长度约1293m；（3）重建渠首现状蓄水堰及修复两侧护岸，长约95m：（4）挡水闸门更新铸铁闸门2套。等，详见施工图纸。5.承包范围：施工总承包6.资金来源：财政第二条工程价款1.合同总价为：人民币（大写）贰佰玖拾伍万壹仟零壹拾贰元叁角肆分（￥2951012.34元）；2.本合同实行固定总价，承包人按定标价包人工、包材料、包工期、包安全。3.按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由承包人向税收部门支付。（10）发包人造成工期延误的其他原因。4.因承包人原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第四条双方工作的约定1.发包人工作的约定，包括但不限于：（1）开工前，发包人应对施工场地进行清理，使施工场地具备施工条件；（2）协助承包人办理水、电、通讯线路接驳的手续，相关费用由承包人承担；（3)与承包人协调划定校内施工通道；（4）协助承包人办理施工人员出入校园的手续；（5）合同签订后3日内向承包人提供施工设计图纸、设计文件；（6)组织图纸会审和设计交底；（7）及时对隐蔽工程及变更工程进行验收确认，并按时支付工程款2.承包人工作的约定，包括但不限于：（1）在本合同签订之时，承包人应指定项目负责人，由其直接负责与发包人的联系工作。该项目负责人应在签订合同时提交在承包人处缴纳社保三个月或以上的证明。承包人项目负责人：郭喜烈联系电话：15103647647（2）严格按照工程进度计划施工，并按照要求提交工程进度报告和进度计划；保证不将工程违法、非法转包、分包，否则发包方有权没收承包方履约保证金，并追究承包方违约责任；（3）按照合同约定和监理工程师的指令施工；（4）负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；（5）遵守学校有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，承包人承担由此发生的费用；（6)合同工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；（7)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；（8)遵守学校有关环境卫生的管理规定，做好交工前施工现场的清理工作和建筑垃圾清运工作，保证施工场地的清洁，承包人承担因自身责任造成的损失和罚款；第五条工程质量管理1.承包人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。认真履行合同与采购文件约定的工程质量和施工安全的职责和义务。2.承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。3.发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。4.工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。工程质量验收评定达不到约定的质量标准，由承包人付给发包人金额为合同总价10%的违约金，并无条件返工至合格。5.承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：（1）编制施工技术方案，确定施工技术措施；（2)提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；（3)把控施工所用的材料和工程设备，使其符合国家\省\市相关标准与规范、设计要求及合同的约定；（4）负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；（5)参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织发包人参加工程验收工作；（6）承担质量保修期的工程保修责任。6.承包人应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。第六条建筑材料、货物的供应和采购1.承包人必须按采购文件的材料品牌明细表中列明的材料、设备要求或磋商图纸要求，在施工中将选用的材料、设备品牌型号及设备配置的详细清单及样板报设计人、监理人、发包人批准后方可采购。否则，发包人对该材料、设备的费用将不予计量和结算，所造成的一切后果由承包人负责。2.承包人采购材料货物的其他要求：（1）承包人购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，发包人可随时1对承包人所购买的材料、设备进行监督、检查；（2）承包人必须按磋商图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，施工中每批进入工地的建筑材料、设备必须有监~理工程师签字；（3)本工程对材料及设备的要求，若采购文件的材料明细表、磋商图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，均以材料明细表为准；若磋商图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，则以磋商图纸为准。3.承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。4.承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。5.监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。6.如果承包人不执行监理工程师按规定发出的指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。7.由此引起合同价款的增减将根据海南省财政厅的有关规定进行审定。第七条安全文明施工1.承包人应建立健全安全生产责任制，制定并落实安全生产规章制度，严格执行施工技术规范，自觉接受有关部门的监督和管理。2.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.承包人应在在施工过程做到保护环境，清洁卫生，具体要求如下：（1）及时清理施工现场余泥、废弃泥石、建筑垃圾等杂物，保证现场清洁卫生；（2)严禁施工运输车辆超装滥载，运送土方、沙石、建筑垃圾等的车辆一律要封盖处理，对散落地面的要及时清扫洗，保持道路清洁；（3)保持施工场地平整，材料要按规定分类堆放整齐，并插牌标明材料名称、规格，道路施工地段材料堆放不得影响道路交通。4.承包人应在施工过程中确保施工安全，具体要求如下：（1)现场施工及管理人员要按规定颜色统一着装、佩带工作证、戴安全帽、穿反光衣，其中施工人员戴黄色安全帽，施工队技术人员戴白色安全帽，甲方的工作人员戴红色安全帽，所有安全帽上应标明单位名称；（2)高空作业须系安全带；（3)施工现场危险地段应设置明显安全标志，夜间须悬挂红色警示灯；（4）挖掘作业时，承包人须指派技术人员现场指挥，确保各种管线的安全，大型机械作业应有专人指挥；（5)施工地段及工棚的临时电力、通信等设施，要按规范规程安装，严禁私拉乱接，开闸后应及时上锁，加强管理；（6)施工场所应按消防要求配置消防货物，加强保卫巡逻，消除各种安全隐患。5.承包人应在施工过程中做好工地宣传工作，具体要求如下：（1)施工现场应设置安全文明施工宣传标语，标语书写要规范、悬挂要整齐；（2)施工场地要在显眼地方设置公示牌，公开工程名称、开工和竣工日期、设计单位、成交人及法人代表、承包人现场负责人（建造师）、技术负责人、监理单位、项目总监、现场监理代表、发包人项目负责人及投诉电话等内容；（3）工地办公室要统一悬挂有关制度、岗位职责、人员分工安排、规程、图表及各种记录；（4）成交人要加强安全教育，定期组织施工人员学习培训，组织安全知识考试，考试合格者才能上岗作业。6.承包人应依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费。因承包方在施工过程中造成的人身损害，赔偿责任由承包方承担。7.承包人应制定对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大安全事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案，配备必要的应急救援器材、设备。8.承包人应建立健全施工现场安全管理档案、台账，认真履行法律法规规定的其他责任。9.项目的施工人员及车辆进出校园将严格遵守甲方相关管理规定，维护校园的安全稳定。第八条工程的支付、结算及质量保证金的约定、工程的支付、结算1.合同签订及进场且办理完相关拨款手续后10日内，甲方拨付合同价款的30%工程预付款。2.由发包人按实际完成工程量的80%进行支付工程款，竣工验收合格后10个工作日内，甲方支付到合同金额的80%。3.完成结算审计后，支付至结算审计金额的95%，剩余5%质保金，验收满一年无质量问题完成质量验收后一次性付清。4、甲方每次付款前，乙方应先向甲方开具符合甲方要求的发票。如因行政审批、财政预算下达迟延或财政封账等非甲方原因导致甲方迟延付款的，甲方不承担任何违约责任。5.支付方式均为银行转账。6.最终按照双方签订的合同执行。第九条竣工验收1.工程交接后，承包人应按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。（1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；（3)按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指示全部清理；（5）监理工程师指示的其他场地清理工作已全部完成。如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。第十条质量保修1.在工程移交发包人后，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。2.质保期的约定：本工程质保期为：一年，质保期自验收合格之日期起计算。3.工程质量保修期内，因承包人原因造成的质量问题，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质保金中扣除，费用超出质保金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。承发包人有权要求承包人延长保修期，并应在原质量保修期届满前发出延长通知。扣除质量保修的各项支出后，承包方应再补齐相应的质量保证金。4.工程质量保修期内，承包人认真履行合同约定的保修责任。第十一条违约责任1.若发包人违约，导致本合同无法履行的，则发包人必须支付总工程款3%给承包人作为违约金，并承担所造成的损失。2.因承包人原因，导致本合同无法履行的，则承包人必须支付总工程款3%给发包人作为违约金，并承担所造成的损失。3.因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人承担延误的责任和费用。4.因承包人原因，承包人施工工期延误，超过工期3天以上，发包人将对承包人执行1000元/天违约金（从超工期3天开始计算）；违约金总金额不超过工程总造价的5%。因承包方原因造成工期延误，发包方有权没收履约保证金。5.承包人应按发包人的要求做好现场安全生产、文明施工并承担施工现场内的安全生产、文明施工责任，否则发包人将对承包人处予该项单列部分的安全文明施工措施费总额5%~10%的违约金。因承包人未履行安全生产、文明施工管理职责造成质量、安全事故的应承担相应的法律责任。第十二条争端的解决1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方可以向发包人所在的地方法院提出诉讼。2.本合同的诉讼管辖地为合同签署地人民法院。3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。第十三条税和关税1.中国政府根据现行税法规定对承包人或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由承包人负担。2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由承包人负担。第十四条其他1.合同中未尽事项按采购文件相关条款执行。2.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以文件排序在前或时间在后的文件为准。3.在执行本合同的过程中，双方需遵守所有经甲乙双方签属确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。4.本合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，双方签字之日生效。附件1：磋商报价清单（已标价工程量清单）附件2：成交通知书发包人：海口市秀英区水务局承包人：海南烟盛建筑工SHI程有限公法定代表人或授权代表人：法定代表人或授效代表人地址：地址：海南省海口市龙昆北路15号中航大厦B座402房电话：电话：0898-66770179开户银行：开户银行：中行海口秀英支行帐号：帐号：265018820842纳税编码：纳税编码：914600000623279225签约时间：2015.6.16签约时间：2055.6.26采购编号：HNRW-ZFCS2025024包编号：1采购计划批复号：460105-2025-JH-00014海南伟招标代理有限公司受海口市秀英区水务局的委托，就那甲河修复项目（采购项目编号：INRW-ZFCS2025021.采购计划批复号：460105-2025-J11-00014）采用竞争性磋商进行采购，经规定采程序，贵公司为本项目成交人，成交报价为B08900000-其他建筑物，构筑物修缮（总价）：2951012.34元，中标项目内容详见（成交一览表）请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（商文件与成交人的投标文件为合同的组成部分），特北通。成交一览表货币单位：人民币元工程类品目号品目编号及品目名称采购标的值工范围施工工期单位项目经理执业证书信息全额（元）1-1B08990000其伧建筑物、筑物修结B08990000-其他建筑物、构筑物修缮值工总承包（具体以采购人是供的工程量清单及施工图纸为准）901历天个A烈建造师注册证2,951,012.31米具体内容详见成交人应文件成交供应商联系人：冯笑笑联系电话：18789842177联系地址：用户单位：海口市秀英区水务局联系人：1联系电话：0898-68663187联系地址：万南融伟招标代理有限公司2025年06月19日（清-说明）编制说明一、工程概况（1）工程名称：那甲河灌渠修复项目（2）建设单位：海口市秀英区水务局（3）建设地点：海口市秀英区二、编制范围编制范围为本项目工程费用，内容包含（1）新建DN1000灌溉管道，长度438m新建直径1500圆形混凝土沉泥井3座，新建直径1800圆形检查井10座2）对祥堂村现状灌渠进行清淤，长度约1293m;（3)重建渠首现状蓄水堰及修复两侧护岸，长约95m:（4）挡水闸门更新铸铁闸门2套。等，详见施工图纸。三、编制依据（1）本工程施工图纸及相关说明、相关规范、图集等。（2）《海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法》（琼水利基[2000]103号文）；（3）《海南工程造价信息》（2025年3月）；（4）海南省水务厅关于《调整海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知》（琼水建管[2013]404号）；（5）海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215号）；（6）海南省水务厅关于《调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》（琼水建管[2017]216号）；（7）海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件；（8）行业及地**府部门其他相关规定。四、编制方法及有关说明（1）本项目采用工程量清单综合单价法编制。（2）工程量根据施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算。（-表1）建设项目投标报价汇总表工程名称：那河渠修复项目单位：元第1页共1页序号单项工程名称金项（元）其中：（元）餐信价安全文明施工费规费那河灌渠修复以目2951012.24-建筑工租2570260.27二金属结构设务及安装工74264.20三信时工程206437.87合计2951012.34分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码壹建筑工程2570260.27-水工部分312576.74（一）渠道清淤47107.601500101001001挖掘机挖装汽车运淤泥运距10k62075.9847107.60（二）渠道整治183589.991500101003001沟槽土方开挖70912.018536.362500114001001余方#置10km52042.6522178.003500104003001土方回填m18932.906218.104500109001001C30砼溢流堰98811.1679493.685500109001002C30素砼护脚m89754.6567163.85（三）闸门改造1525.011500109001003闸门C40二期混凝土㎡0.412371.45972.292500111001001植筋（直径10mm长度1m）根569.87552.72（四）涵洞改造80351.111500109001001C30素砼包封m5736.353681.752500114001002C30素砼挡墙m17751.6512829.053500114001003素混凝土封堵m45620.1627907.201500114001001植筋直径16mm长度1m根7832.312520.185500114001005球墨铸铁管安装（胶圈接口）公称直径1000mm以内13.22501.4833019.516500114001006拆除混凝土m3132.11396.42二排水部分2139605.37（一）雨水管d10001315467.85分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500112001001DN1000球墨铸铁管安装（胶圈接口E2682501.48670396.612500114001007金属面油漆防锈漆一遍金属面m858.43.292824.143500112001002H8701防腐涂料管道底漆两遍m858.43.713184.664500112001003H8701防腐涂料管道面漆两遍m858.44.113553.785500101003002土方开挖156610.6816724.886500114001008余方置10km34242.6514586.307500104003002土方回填m48632.9015989.408500112001001管道砂碎石基础²30366.1510984.509500112001005管道C20混凝土管座m260680.47176922.2010500112001006管道及管座复合木模m58540.6323768.5511500104003003沟槽回填天然砂1095268.74291270.3012500104003001换填30cm中砂250329.0582262.50（二）1000砼包管465704.731500112001007DNI000混凝土管安装m1701273.06216120.202500109001005C25满包混凝土2243.1934.52227181.813500112001008木模管道及管座复合m540.6322102.72（三）支护工程150156.331500114001009木挡土板m35831.9811448.842500114001010打拔12m拉森型钢板桩含钢板柱租赁195.41091.03104084.26分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码3500114001011打拔6m型钢板桩含钢板柱租赁及竖、拆打（拔）柱架145.7757.6234623.23（四）国水检查井DN1800（平均理深1.3m）53418.551500109001006C15砼垫层m5.1658.523358.452500110001001垫层模板²1128.61314.713500109001007C15砼底板m2.5681.501711.254500110001002底板模板²32169.075110.2155001120010091800预制装配式圆形混凝土雨水检查井（228521-10）-公共管网座103351.5133515.406500114001012检查井铸铁井盖，井座套10614.166141.607500112001010钢管井字架座10231.122341.208500114001013防坠网安装座1062.57625.70（五）水沉泥井DN1500（平均理深1.3m）10054.621500114001011水沉泥井DN1500（平均埋深1.3m）含设计全部工序座33351.5110054.62（六）拆除现状管线8918.501500112001011拆除DN1000塑料管，平均深度2mm14042.815997.602500114001015拆除DN300塑料管平均深度2mm11525.662950.90分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码（七）拆除现状检查井D1800座626.571879.701500109001008拆除混凝土构筑物m7.6302132.141008.252500105001001石方运8kmm7.6302114.21871.45（）拆除恢复现状围墙（长10m，宽0.24m，高3.5米M25混凝土砖）3771.991500105001002拆除砖石构筑物m9132.141189.262500105001003石方并运8kmm911.211027.893500114001016砖砌围墙m9172.761551.81（九）中风化玄武岩（钩机破岩）130203.101500114001017钩机破岩弃运10kmm310420.01130203.10三道路108501.291500109001009C30水泥混凝土路面面层25cmm397183.9773036.092500114001018水泥稳定土基层20m水泥含量5%m39770.4327960.713500114001019拉杆直径（mm以内）20t0.17917285.243091.064500114001020道路传力杆制作安装10.765807.154413.43四现状箱涵开口9573.871500114001021现状箱涵开口项9573.879573.87贰装工程金属结构设备及安74264.20分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码-125kN/65.5kN-2.1m-SD伞齿轮传动螺杆式启闭机11363.801500114001022125kN/65.5k-2.1m-SD伞齿轮传动螺杆式启闭机台5681.9011363.80二镍铬合金铸铁闸门（SPGZ2.6m×1.4-5m）（含门框及埋件）62900.401500114001023镍铬合金铸铁闸门（SPGZ2.6mX1.4-5m）（含门框及埋件）台31450.2062900.40叁临时工程306487.87一砂包围堰114463.36I500114001024砂包围堰m273274.4074911.202500114001025砂包护坡m52270.1414017.283500114001026砂包围堰及护坡拆除弃运10kmm32466.1421429.364500114001027土工膜铺设平铺m12831.844075.52二临时施工道路148568.181500105001001泥结石路面厚度20cmm111086.9396492.302500114001028便道拆除弃运10kmm22271.8115911.823500114001029砖护坡212489.665875.924500114001030拆除及恢复围墙33.6900.5430258.14三拍水台班8171.101500114001031潜水泵台现30272.378171.10四活动式临时分防栏3854.80分类分项工程量清单合同编号：工程名称：那甲河灌渠修复项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001032道路隔离护栏安装活动式m41.903851.80五临时房屋建筑12000.001500114001033施工仓库m60.006000.002500114001034办公，生活及文化福利建筑260.006000.00六临时输电线路10746.001500114001035临时输电线路m35.8210746.00七安全生产措施费8684.431500110001003安全生产措施费项8684.438684.43合计2951012.31其他项目清单计价表工程名称：那年河渠修复项目厅号项目名称单位须（元）务注零星工作项目清单工程名称：那甲河灌渠复以目编号名称号及规格单位务注1人工2材料2机械
投标 / 标书制作要点（原创）
本灌渠修复涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。海口市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
