生态修复工程采购合同公告(沅江市草尾镇人民政府2025)
沅江市草尾镇人民政府大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC(包1)合同公告
公告日期:2025年6月30日
采购合同编号:沅财采计[2025]000038号-1
采购人(全称):沅江市草尾镇人民政府(甲方)
供应商(全称):湖南沿湖建设工程有限公司(乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
一、项目信息
1、采购项目名称:大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC
2、采购计划编号:沅财采计[2025]000038号
3、项目内容:大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC
4、是否分包:否
5、项目负责人:刘权
6、联系电话:18684774561
二、合同金额
1、合同金额小写:37085147.52
大写:
2、具体标的见附件。
3、合同定价方式:
固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
4、付款方式:
全额付款:
预付款:
分期付款:
成本补偿:
绩效激励:
三、合同履行
1、起始日期:2025年07月01日,完成日期:2026年07月01日。总日历天数:365天。
2、地点:沅江市
3、方式:
四、合同验收
验收主体:沅江市草尾镇人民政府
验收方式:现场验收
验收标准:符合国家标准
五、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议
(2)本合同协议书
(3)中标通知书
(4)投标文件
(5)政府采购合同专用条款
(6)政府采购合同通用条款
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸
(8)其他合同文件
六、合同生效
本合同自2025-06-27生效。
七、合同份数
本合同一式8份,采购人执4份,供应商执4份,均具有同等法律效力。
合同订立时间:2025年06月27日
合同订立地点:沅江市
附件:具体标的明细、分包合同等。
甲 方:(公章)
乙 方:(公章)
法定代表人:王京
法定代表人:方敦
委托代理人:
委托代理人:
电 话:13973744111
电 话:17573052000
传 真:
传 真:
地 址:
地 址:湖南省岳阳市经济技术开发区旭园路茶场村五组
开户银行:中国建设银行股份有限公司岳阳巴陵东路支行
帐 号:43001640166052502195
附件下载:
工程总承包合同《大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)》.rar
第一部分合同协议书沅江市草尾镇人民政府(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC项目(项目名称),已接受湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方),湖北建科国际工程有限公司(成员方)(承包人名称,以下简称“承包人”)对大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC项目(项目名称)的工程总承包投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。一、工程概况1.工程名称:大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC项目2.工程地点:湖南省益阳市沅江市瓦岗湖。3.资金来源:上级财政专项资金4.工程内容及规模:(1)主湖体区新建湖湾湿地39800m;分流岛礁3套;水生植物恢复86400m。(2)湖滨带区域新建生态螺旋湿地101000m。(3)缓冲带区域新建入湖口湿地9800m、促沉净化池79座、生态沟渠40082m。(4)沉淀塘27200m。(5)导流坝5座。5.工程承包范围:包括(但不限于)根据本项目的初步设计方案进行深化和优化设计、施工图设计及工程施工及材料设备采购、安装、调试,直至项目竣工验收、移交、保修等工作内容(工程施工范围最终以招标人签字认可的施工图及工程量清单所包含范围为准)。二、合同工期计划开工日期:2025年月日,计划竣工日期:2026年月日。第1页共36页工期总日历天数:365日历天,项目开工时间具体以监理单位下达的开工令为准(阻工、春节、征地及恶劣天气等可视情况顺延)。三、质量标准工程设计质量标准:设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准;工程施工质量标准:满足设计要求,符合《建筑工程施工质量统一验收标准》及相关技术标准、验收规定,分阶段一次性验收合格,并通过备案。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价位:人民币(大写):叁仟柒佰零捌万伍仟壹佰肆拾柒元伍角贰分(小写)37085147.52元;其中:(1)工程建设其他费(设计费)(税率6%):人民币(大写)陆拾万零叁仟玖佰元壹角,(小写)603900.10元;(2)建筑安装工程费(税率9%):人民币(大写)叁仟肆佰陆拾玖万捌仟柒佰壹拾柒元玖角捌分;(小写)34698717.98元;(3)暂列金:人民币(大写):壹佰柒拾捌万贰仟捌佰贰拾玖元肆角肆分;(小写)1782529.44元。2.合同价格形式:合同价格形式为单价合同,按实际工程量按预算评审单价结算。3.计价规则:本次招标采用设计采购施工总承包模式,设计费按投标固定价结算,不予调整。工程费用按实结算,以沅江市财政评审机构审定的预算评审报告中所确认的综合单价和实际工程量进行计第2页共36页1算。承包人在完成施工图设计后,编制施工图预算,施工图预算经招标人审核通过后报沅江市财政评审机构审定后作为工程款支付及结算依据(其中建安工程费中的绿色施工安全防护措施项目费、税金、安全责任险、环境保护税不下浮)。计价原则:采用清单计价方式计算,工程量清单计价执行《湘建价(2022)146号》文规定,套用2020年《湖南省建筑工程、装饰装修工程、市政工程、安装工程、仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》以市政工程为主的相关子目及配套取费标准全额费率计取并执行投标优惠下浮。材料价格取定原则:按《益阳市信息造价》签订施工合同当期发布的材料信息价,未发布的按照周边县、市、州政府主管部门发布的《建设工程材料预算价格》,周边未发布的,由招标人依法组织市场询价签证确认,作为审核结算金额依据。4.合同履约期间因市场物价波动影响合同价款,中标人应承担的风险:主要材料价格涨跌10%以内均不调整。五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理:张小平;六、合同文件构成1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)合同协议书及补充合同协议书(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录、招标文件修改通知;第3页共36页(4)专用合同条款及《发包人要求》等附件;(5)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均可构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工总承包工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、合同的变更、解除、终止1.未尽事宜双方应协商一致,并以书面形式进行修改、补充,并签订补充协义,补充协议具有同等法律效力。2.本合同除不可抗力或国家法律、政策发生重大变化外,原则上第4页共36页双方均不能违约,上述原因导致不能履约的,双方互不追究违约责任。3.甲乙双方任何一方有违约本合同的行为,致使不能实现本合同的,另一方有权依法单方面解除本合同,违反本合同的应承担违约责任。4.双方因本合同发生纠纷可协商解决,协商不成,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、订立时间:本合同于2025年6月27日订立。十、订立地点:本合同在沅江市草尾镇人民政府订立。十一、合同生效:本合同经双方签字及盖章后成立,并自合同签订之日起生效。十二、合同份数本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。第5页共36页发包人:(公章)承包人库头方2统一社会信用代码:统一社会修接代码:91430600707335701J法定代表人或其委托代理人:京法定代表人或其理人(签字)地址:(签字)地址:湖南省岳阳经济技术开发区通海路管理处旭园路文德轩小区2栋202室联系方式:联系方式:开户银行:开户银行:中国建设银行股份有限公司岳阳巴陵东路支行账号:账号:4300164016605250219512025年6月27日202年6月27日承包人(成员方):湖北建科国际工程有限公司(公章)统一社会信用代码:91420000739107869Q法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:武汉市东湖新技术开发区77号光谷大道77号光谷金融港B4栋6-7层联系方式:15116370890开户银行:招商银行股份有限公司武汉分行营业部账号:1279115002100002022年日月27日第6页共36页第二部分通用合同条款(略)详见《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2020-0216第7页共36页第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括:投标书及其附件:发包人公示的最高投标限价:招标文件及答疑:标准、规范及有关技术文件:发包人、承包人双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1发包人:沅江市草尾镇人民政府1.1.2.2承包人:湖南沿湖建设工程有限公司1.1.2.3承包人项目经理:张小平1.1.2.4承包人设计负责人:黄万松;1.1.2.5监理人:名称:;资质类别和等级联系电话:;电子信箱:/通信地址:1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括:详见施工图纸。1.1.3.2永久占地包括:详见施工图纸。1.1.3.3临时占地包括:由承包人确定,发包人负责办理相关用地等第8页共36页手续,由此产生相关费用按规定计算1.1.4工期、缺陷责任期1.1.4.1工期:总工期365日历天。1.1.4.2缺陷责任期(工程质量保修期):缺陷责任期:730日历天(24个月)。1.3法律1.3.1适用于合同的其他规范性文件:按通用合同条款执行。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:按照现行的法律、法规以及有关条例和规范、规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)本合同协议书及补充合同协议书(含评标期间和合同谈判工程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条件及《发包人要求》等附件;(5)通用合同条件;第9页共36页(6)承包人建议书;(7)预算评审文件;(8)双方约定的其他合同文件;上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。1.5文件的提供和保管1.5.1发包人提供的文件发包人文件的提供期限、名称、数量和形式:开工前7天内提供包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等。1.5.2承包人文件承包人向监理人提供文件的日期:发包方另行书面通知承包人向监理人提供文件的数量:施工图及竣工图各4套,其他文件各4套。需要由承包人提供的文件,包括:施工方案、进度计划、施工组织设计等;承包人提供的文件的期限为:承包人按施工进度计划及发包人要求向发包人提供文件:1.5.3文件错误的通知此条款更改如果一方发现文件中存在的明显技术性的错误或疏忽,应及时通知另一方。第10页共36页1.5.4现场图纸准备:按通用合同条款执行。1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点:发包人指定的接收人为::承包人接收文件的地点:承包人指定的接收人为监理人接收文件的地点:监理人指定的接收人为:。1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:2.发包人2.1发包人代表发包人代表姓名::发包人代表职务::第11页共36页发包人对发包人代表的授权范围如下:负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜:对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查;对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理:办理中间交工工程验收手续:协调施工现场及外部有关事宜。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:根据工程现场情况分期移交。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(1)永久占地的范围和面积:详见施工图纸。(2)临时占地的范围和面积:由承包人自行确定,发包人负责协调相关用地问题,由此产生的费用按规定计算。(3)施工场地应具备的施工条件及提供的时间:根据经发包人审查批准的施工组织设计,双方另行约定。(4)施工所需的水、电、气、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间:由承包人自行确定,发包人给予充分配合,由此产生的费用按规定计算。(5)施工场地外部道路通行权提供时间和要求:临时道路由承包人确定,需发包人配合承包人解决,应满足交通管理部门或地**府的第12页共36页要求,相关费用按规定计算。2.3其他义务2.3.1及时对承包人在过程中提交的设计成果进行确定。2.3.2在过程施工监理实施相应监理任务前,将监理的内容、监理负责人的姓名及所授予权限,书面通知承包人。2.3.3参加承包人召开的与本工程相关的施工会议。2.3.4负责对本工程质量、进度、施工现场文明、安全施工的监管。2.3.5负责审核全套合同完工资料。2.3.6负责办理相关业务审核签证手续。2.4提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限:关于发包人应负责提供的工作条件包括::。2.5支付合同价款2.5.1发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求:2.5.2发包人提供支付担保的形式、期限、金额(或比例):2.6其他义务发包人应履行的其他义务:3.承包人3.1承包人的一般义务(1)承包人提交的竣工资料的内容:施工管理资料、施工技术资料、检验检测资料、变更文件、竣工图、工程照片等。承包人需要提交的竣工资料套数:四套。第13页共36页承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收后三个月内。承包人提交的竣工资料形式要求:纸质文件。(2)承包人应履行的其他义务:3.1.1开工前对施工图纸认真核查,积极配合做好施工图纸交底及会审工作,指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处,以及设计图纸中错、漏、碰问题,并做好各系统管线的综合平衡工作。3.1.2协助发包人办理相关手续。3.1.3开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。3.1.4严格遵守有关环境保护法律法规,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施3.1.5施工过程中,承包人须做好施工记录,隐蔽工程记录,汇集施工技术资料,包括摄影、录像资料。3.1.6已竣工工程未交付发包人验收使用之前,负责成品保护,保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担,承包人自费予以修复,不可抗力导致的损失除外。3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:张小平;身份证号:******************第14页共36页建造师执业资格等级:市政公用工程一级;建造师注册证书号:湘1432016201669537;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:湘建安B(2022)0015327联系电话:;电子信箱:;通信地址:湖南省岳阳市临湘市承包人对项目经理的授权范围如下:项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人,受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素,完善合同、信息、组织管理体系,做好安全监督,文明现场工作。承包人指派的工程总承包项目经理(项目总负责人)职责、权限:(1)参与项目招标、投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)参与制定内部计酬办法;(5)参与选择物资供应单位;(6)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;(7)法定代表人授予的其他权力。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:每月不少于22天。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:应按照1000元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。承包人擅自更换项目经理的违约责任:应按照5000元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。第15页共36页承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:应按照5000元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金3.3分包3.4.1分包的一般约:/禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工作的范围:3.4履约担保承包人是否提供履约担保:是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限:形式:保函形式:银行业金融机构保函;金额:合同价款的8%;期限:至竣工验收合格之日止。3.5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:4.监理人关于监理人的监理内容:通用合同条款执行。关于监理人的监理权限:通用合同条款执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:详见发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》。4.2监理人员总监理工程师姓名:职务:第16页共36页监理工程师执业资格证书号:联系电话:电子信箱:通信地址:关于监理人的其他约定:无。4.3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:5.工程质量5.1.1特殊质量标准和要求:5.2隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:隐蔽前8小时6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:6.1.2关于治安保卫的特别约定:关于编制施工场地治安管理计划的约定:6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求:按通用合同条款执行。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:7.工期和进度第17页共36页7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款执行,经批准的施工组织设计视为对投标活动的补充,投标人已充分考虑了工程不利条件,不影响原投标报价。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:监理人应于收到承包人提交的施工组织设计(施工方案)和进度计划后7天内给与批复或提出修改意见并报发包人,承包人在三日内对修订意见确认并形成正式进度计划再次报批。7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:监理人收到承包人提交的修改后的进度计划后3天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:承包人在工程准备工作完成后,计划开工日期前7天提交开工报审表。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:无关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:无。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能及时发出开工通知的,承包人有权第18页共36页向发包人提出顺延工期要求,提出价格调整要求。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:按通用合同条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形:按通用条款执行7.5.2因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:按通用条款执行。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:每延期1天,按合同价款的万分之一支付违约金,违约金的上限为本工程总造价的1%。因本项目在河道内施工,受雨水季节影响大,在河水退水前无法施工,受此影响,工期顺延。7.6提前竣工的奖励:。8材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:8.2样品8.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:8.3施工设备和临时设施第19页共36页8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。9.试验与检验费用:按通用合同条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:按通用合同条款执行。10.2变更计价10.2.1变更计价原则因变更引起的价格调整按本款的约定处理:10.2.1.1财评预算工程量清单中有适用于变更项目的单价时,变更项目不论工程量变更增减量大小,均按财评预算工程量清单中的综合单价计算变更项目工程价款:如项目变更取消,按财评预算工程量清单中的该项目综合单价核减工程价款。10.2.1.2财评预算工程量清单中无适应变更的子目,但有类似子目或类似子目价格组成中的分部分项单价的,参照类似子目或类似子目价格组成中的分部分项单价,由承包人申报,监理人,发包人核定,并送财评审定后作为结算依据。10.2.1.3财评预算工程量清单中没有适用或类似子目的综合单价、或没有类似子目价格组成中的分部分项单价时,由承包人按12.1.3、12.3.1申报,监理人、发包人核定,并送财评审定后作为结算依据。10.3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:7天。第20页共36页发包人审批承包人合理化建议的期限:3天。合理化建议经发包人批准的,工程师应及时发出变更指示,由此引起的合同价格调整按照执行。发包人不同意变更的,工程师应书面通知承包人。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:10.4暂估价采取以下方式确定。其估价原则约定为:由承包人申报真实、合理、全面的市场价格及其定价依据,由监理人、发包人审核确认,政府相关主管部门有权最终审核确认:对于承包人不合理报价,发包人有权责成承包人进行修正。10.5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整11.1.1关于是否采用《价格指数权重表》的约定:不采用。11.1.2关于采用其他方式调整合同价款的约定:在合同履行过程中,工程主要材料(包括但不限于商品混凝土、钢材、水泥、砌体砖、砂石、片石、块(毛)石,木材、苗木等)价格涨幅超过基准价10%(不含10%)以上的,材料价格按施工时间相应的《益阳建设工程造价》上的发布价进行结算。材料基准价以《益阳建设工程造价》2025年第3期材料价格及市场价为准。第21页共36页12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1.1关于合同价格形式的约定:单价合同,按实结算。12.1.2关于合同价格调整的约定:本工程投资限额为40793662.272元,结算金额超过部分由承包单位自行承担。12.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法:(1)工程费用按实结算,以沅江市财政评审机构审定的预算评审报告中所确认的综合单价和实际工程量进行计算。承包人在完成施工图设计后,编制施工图预算,施工图预算经招标人审核通过后报沅江市财政评审机构审定后作为工程款支付及结算依据(其中建安工程费中的绿色施工安全防护措施项目费、税金、安全责任险、环境保护税不下浮)。计价原则:采用清单计价方式计算,工程量清单计价执行《湘建价(2022)146号》文规定,套用2020年《湖南省建筑工程、装饰装修工程、市政工程、安装工程、仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》以市政工程为主的相关子目及配套取费计取并执行投标优惠2.25%下浮。(2)材料价格取定原则:按《益阳市信息造价》签订施工合同当期发布的材料信息价,未发布的按照周边县、市、州政府主管部门发布的《建设工程材料预算价格》,周边未发布的,由招标人依法组织市场询价签证确认,作为审核结算金额依据。(3)价格调差原则:在合同履行过程中,工程主要材料(包括但不限于商品混凝土、钢材、水泥、砌体砖、砂石、片石、块(毛)石,木材、苗木等)价格涨幅超过基准价10%(不含10%)以上的,材料价格按施工时间第22页共36页相应的《益阳建设工程造价》上的发布价进行结算。材料基准价以《益阳建设工程造价》2025年第3期材料价格及市场价为准:(4)无财评单价的以本项目财评文件中组价方式及合同约定的计价方法进行重新组价计算,并经发包人审核确认。漏项、变更、补充合同内容均需执行投标报价的同等下浮。综合单价包含的风险范围:10%风险费用的计算方法:(施工同期信息价一预算采用信息价)/预算采用信息价。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款的金额或比例为:预付工程款按签约合同价30%;设计费预付款。预付款支付期限:合同签订后,15天内进行支付。预付款担保形式:银行保函或商业保函。预付款扣回的方式:预付款在进度付款中同比例扣回。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)计算12.3.2计量周期关于计量周期的约定:每月25日提交进度付款申请,并附上已完成工程量报表和有关资料。第23页共36页12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按月进行计量。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:L。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:。12.4工程进度款支付12.4.1工程进度付款时间:工程款支付方式:在确保工程质量和进度的前提下,工程量完成60%时,工程款付至最终合同价的50%;工程量完成80%时,工程款付至最终合同价的65%;工程竣工(或交工)验收合格后,工程款付至工程量造价的80%;工程审计结算后,工程款付至结审价的97%;剩余的3%作为工程质保金在质保期满后一次性无息付清。设计费支付方式:施工图完成后付设计费的40%(即241560元),通过审查后付设计费的50%(即301950元),通过验收后付设计费的10%(即60390.1元)。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:乙方编制支付申请单,监理单位、里方签字确认。12.4.3进度付款申请单的提交第24页共36页(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:。12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:收到承包人上报的付款申请后3天。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到承包人上报的付款申请后3天。(2)发包人支付进度款的期限:支付证书签发后7天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:按照贷款市场报价利率(LPR)支付利息;逾期支付超过56天的,按照贷款市场报价利率(LPR)的两倍支付利息。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。13.1.2关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:(1)工程具备交工验收条件,从承包人向发包人提供完整的竣工资料(含竣工图)及相应的电子资料各四套与竣工验收报告之日起十五天内由业主向当地主管部门申请组第25页共36页织竣工验收。竣工验收合格后,签发竣工验收合格证书,工程进入缺陷保修期。(2)工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算的审计。(3)工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付:发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。(4)工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为实际竣工日期:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人最后一次提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款执行。(5)如项目需要环保验收,则由承包人向发包人提出环保验收申请,发包人聘请第三方编制效果评估报告,组织项目效果评估验收。环保验收工作由发包人负责,承包人配合。环保验收所需的第三方检测费用、环保验收监测报告或效果评估报告由发包人负责聘请第三方实施并承担费用。第26页共36页(6)如项目涉及专项资金验收,由发包人组织,所产生相应费用,由发包人承担,承包人负责协助。发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式:按通用条款执行。13.2.2移交、接收全部与部分工程13.2.2.1工程的接收(1)工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求:竣工验收后三十天内。(2)接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间:C(3)发包人逾期接收工程的违约责任:/o(4)承包人无正当理由不移交工程的违约责任13.2.2.2接收证书工程接收证书颁发时间:/o13.2.2.3竣工退场竣工退场的相关约定:竣工验收三十天内13.2.2.4人员撤离工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容:13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:第27页共36页(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由承担。13.3.2投料试车关于投料试车相关事项的约定:14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请的时间:工程通过竣工验收合格后30日内。竣工结算申请的资料清单和份数:4份。竣工结算申请单的内容应包括:经审定的竣工结算确认书、施工合同、竣工图、竣工资料、经济资料、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。14.2竣工结算审核项目竣工验收合格后由工程总承包单位编制工程结算书,跟踪审计单位进行结算复核,由业主单位确认并委托有相关资质的第三方造价咨询机构进行结算评审,该结算评审价作为项目最终结算价,原则上项目结算价不得超过中标投资限额。发包人审批竣工付款申请单的期限:14天。发包人完成竣工付款的期限:14天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单第28页共36页承包人提交最终结清申请单的份数:按通用合同条款执行。承包人提交最终结算申请单的期限:按通用合同条款执行。14.3.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:L。(2)发包人完成支付的期限:15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:730日历天(24个月)。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留最终审定金额的3%作为质量保证金。关于质量保证金的补充约定:15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(2)种方式:(1)质量保证金保函,保保证金额为:(2)最终审定金额的3%的工程结算款;(3)其他方式:/12.5.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括价格调整的金额;第29页共36页(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金:(3)其他扣留方式:工程竣工验收后,留最终审定金额3%作为质量保证金。关于质量保证金的补充约定:/15.3缺陷责任期15.3.1缺陷责任期缺陷责任期为:730日历天(24个月)15.3.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:详见工程质量保修书。16.违约16.1发包人违约对发包人违约的处理发包人违约责任的约定:16.2承包人违约对承包人违约的处理发包人违约责任的约定:17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:L。17.2因不可抗力解除合同因不可抗力解除合同后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。第30页共36页18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:按照当地主管部门要求办理。18.2安全生产责任保险关于安全生产责任保险的约定:18.2通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:20.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:上。选定争议评审员的期限:。争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:。20.2.1争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:。20.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向沅江市仲裁委员会申请仲裁;(2)向工程所在地人民法院起诉。第31页共36页农民工工资支付承诺书致:草尾镇人民政府(以下简称:发包人)为了切实维护农民工的合法权益,确保社会和企业稳定,根据各级政府和相关主管部门的要求,结合我单位承接工程项目的施工实际情况,特作如下慎重承诺:1、我单位将严格按照施工归属地上级主管部门以及发包人关于农民工工资发放的相关要求,切实做好农民工进场验证、考勤、工资发放工作;2、我单位保证不拖欠农民工工资,一定将农民工工资足额直接发放到农民工手中,如我单位拖欠农民工工资,你单位可以从应付我单位工程款或履约保证金中扣除代我单位直接发放给农民工;3、如因农民工工资发放不到位或处置不力,导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生,我单位愿意承担由此造成的一切不良后果;4、我单位承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由,唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。如有发生所产生的一切不良后果由我单位承担。法定代表人:承诺单位:(盖章)日期:年月日第32页共36页施工安全责任承诺书致:草尾镇人民政府(以下简称:发包人)为确保我单位湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)、湖北建科国际工程有限公司(成员方)(以下简称:承包人)承建的大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC项目施工安全,承包人郑重承诺,将依照合同协议书对本次施工范围内的安全管理承担责任,承诺内容如下:一、在工程施工期间,严格按照道路施工安全相关法律法规及发包人安全相关规定,明确安全责任。二、确保安全资金投入,满足安全生产条件。为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并督促其按规定佩戴使用。三、承包人自觉遵守发包人安全管理规定,如发生人为的不安全行为,危及人身、财产安全的,必须无条件立即整改。发包人监管人员发现有重大不安全因素时,随时有权要求承包人停工整改,承包人不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡,承包人承担完全负责,与发包人无关,如第三方向发包方主张权利导致发包方损失,发包方赔付后可以向承包方追偿,承包方无条件支付该笔款项。四、因施工不当等问题造成人员、财产安全受到损失的,照损失程度由承包人全额赔偿。五、承诺对本单位施工人员进行安全教育,有健全的安全管理制度和培训教育记录,保证施工人员不违反单位管理规定和国家法律法规,服从单位监管。第33页共36页六、承诺文明施工,保证现场不出现消防安全事故和工伤事故,设立现场安全负责人,向发包人和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况,保证施工人员和发包人及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡,承包人承诺完全负责,与发包人无关。七、承诺在施工期间,严格管理施工车辆,严禁酒后、疲劳驾驶车辆,闯禁令标志、超速行车、野蛮驾驶,违章抢行,不按规定让车,未按规定倒车、调头或在高速路上逆向行驶。如因违规驾驶造成的安全责任事故,由承包人负全部责任。八、发包人监管人员发现有重大不安全因素时,随时有权要求承包人停工整改,承包人不得继续违章操作强行施工。九、承诺施工期间对发包人或监理单位相关部门开出的《安全整改通知单》接受整改。自觉签收《安全整改通知单》。承诺施工人员自觉遵守发包人管理规定,如发生人为的不安全行为,危及人身、财产安全的,必须无条件立即整改,并接受发包人或监理单位职能部门的检查监督,对发包人或监理单位相关部门开出的《安全整改通知单》的问题坚决整改。十、本承诺书是对外来施工安全监管的有效证明文件,具有法律:..效力。十一、安全问题包括但不仅限于上述情况,如有未尽详细事宜,参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。承诺单位(盖章):承诺人:日期:第34页共36页工程质量保修书发包人(全称):草尾镇人民政府承包人(全称):湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)、湖北建科国际工程有限公司(成员方)发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对大通湖流域瓦岗湖生态修复工程(二期)EPC项目签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括合同协议书规定的承包人承包范围和工程内容,具体保修的内容双方约定如下:二、质量保修期双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:I.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3.电气管线,上下水管,暖通,消防安装工程为2年4.室外给排水、道路等市政公用工程为2年5.除上述工程以外的本项目其他工程质量保修期为2年第35页共36页三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项:工程有本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包方方在发工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。买发包承包人(公章):法定镇人民(签字法定代表人(签字):梅202年年月日第36页共36页
投标 / 标书制作要点(原创)
本生态修复工程涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
