移民饮水修复采购合同公告（思南县生态移民局2025）
思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目合同公告
一、合同编号：2025-1
二、合同名称：思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目政府采购合同
三、项目编号： GZSSQS-CG-20250226
四、项目名称： 思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目
五、合同主体
采购人（甲方）: 思南县生态移民局
地 址: 思南县思唐街道新马路8号
联系方式: 13195165018
供应商（乙方）: 贵州满贵建筑工程有限公司
地 址: 贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区金海岸二期四栋195号
联系方式: 18885695100
六、合同主要信息
合同金额：1597790元，壹佰伍拾玖万柒仟柒佰玖拾元整
七、合同签订日期：2025年03月31日
八、合同公告日期：2025年07月02日
九、项目付款日期：2025年05日12日
十、其他补充事宜
无
文件预览：
思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目.pdf
中标（成交）通知书贵州满贵建筑工程有限公司：在思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目项目（项目编号：GZSSQS-CG-20250226）采购活动中，采购人确认，贵公司为本项目的中标（成交）供应商。中标（成交）金额：1597790.00。请贵公司于本通知书发出之日起30日内，按照采购文件要求及投标文件的承诺，与采购人沟通办理签订政府采购合同事宜。特此通知。采购代理机构：贵州盛世黔审工程咨询有限公司联系人：黄秀梅、杨伟联系电话：18311840063采购人：思南县生态移民局联系人：兰方玉联系电话：131951650182253.27发贵州盛世黔审工程咨询有限公司2025年03月21日（GF-2017-0201）副本建设工程施工合同（思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：思南县生态移民局（以下简称甲方）承包人（全称）：贵州满贵建筑工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目2.工程地点：思南县香坝镇瓦窑集镇。3.工程立项批准文号：铜移函【2025】1号J4.资金来源：思林电站结余资金5.工程内容：本工程施工图、工程量清单、招标文件及补充文件所示的全部内容。36.工程承包范围：本工程施工图、工程量清单、招标文件及补充文件所示的全部内容。6仃二、合同工期计划开工日期：2025年4月7日。计划竣工日期：2025年10月6日。工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。4三、质量标准工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准。四、签约合同价与合同价格形式：1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰伍拾玖万柒仟柒佰玖拾元整（￥：1597790.00元）：2.工程竣工结算按照合同约定工程内容及合同计价进行结算，如工程有变更，按照补充协议约定相应进行增减。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）1（圣元；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（￥元）；了（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥/元）；（4）暂列金额：人民币（大写）￥元）。2.合同价格形式：固定总价承包合同五、项目经理承包人项目经理：吴海猛具有市政公用工程专业贰级建造师，建造师注册证号：贵2522013201324941。5六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）（2）投标函及其附录（如果有）（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不6再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年3月31日签订。十、签订地点本合同在思南县生态移民局办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，正本贰份，副本陆份，均具有同等法律效力，发包人执一正叁副，承包人执一正叁副。7发包人：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）日告满组织机构代码12522225770580507P组织机构代码91520624MA6H3QA636地址：思塘街道新马路8号地址：贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区凉水沟.贵源地产3号楼1单元1层1、2号房邮政编码：565100邮政编码：565100法定代表人：法定代表人：田贵满委托代理人：和委托代理人：电话：电话：18885695100传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：贵阳银行股份有限公司思南支行账号：账号：368101236700001808第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：/1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：田高原资质类别和等级：总监理工程师联系电话：：13885665596电子信箱：7通信地址：1.1.2.5设计人：名称：蒙朝君资质类别和等级：联系电话：18311793577电子信箱：通信地址：皓筠工程设计有限公司1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：上。1.1.3.9永久占地包括：无91.1.3.10临时占地包括：临时办公用房用地1.3法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规以外，当事人特别约定本工程适用以下部门规章、地方法规、自治条例、单行条例和地**府规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/发包人提供国外标准、规范的份数：/发包人提供国外标准、规范的名称：11.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件。（2）合同协议书：（3）中标通知书：（4）投标函及投标函附录：（5）合同专用条款：（6）合同通用条款；（7）技术标准和要求：（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。J1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供U发包人向承包人提供图纸的期限：按通用条款发包人向承包人提供图纸的数量：3份；10发包人向承包人提供图纸的内容：全套1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划、决算书及其他资料；承包人提供的文件的期限为：开工后30个工作日：承包人提供的文件的数量为：3份；承包人提供的文件的形式为：书面发包人审批承包人文件的期限：7个工作日1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：思南县生态移民局办公室；发包人指定的接收人为：杨烈185856147666。承包人接收文件的地点：施工现场施工项目部；承包人指定的接收人为：安小兵13096860056监理人接收文件的地点：/:监理人指定的接收人为：田高原138856655961.10交通运输111.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由按通用条款承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。1.13工程量清单错误的修正u出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。允许调整合同价格的工程量偏差范围：122.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：杨烈唐登辉职务：水库移民股工作员联系电话：1858561476613765652585电子信箱：L:门通信地址：思南县生态移民局。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：相关规定的施工单位提交的全套竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：3套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承包人提交的竣工资料移交时间：L承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式13（10）承包人应履行的其他义务：按通用条款。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：吴海猛建造师执业资格等级：市政公用工程二级；建造师注册证书号：贵2522013201324941；联系电话：18785686608；n电子信箱：通信地址：/3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工验收合格之日（承建范围内）4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按通用条款关于监理人的监理权限：按通用条款。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款。144.2监理人员总监理工程师：姓名：田高原职务：总监理工程师监理工程师执业资格证书号：联系电话：13885665596电子信箱：/通信地址：L5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：L5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。15发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线U7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7天。U7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款-7.5.2因承包人原因导致工期延误16因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：2%。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）24小时降水量达50~99.9mm的暴雨；（2）风速达8级的台风；（3）日气温超过38℃或零下10度等；（4）不可抗力按照通用条款执行。8材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：117关于变更项目工程量的计量约定：/10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：/11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：L专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，材料单价据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价18为基础超过5%时，材料单价据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，材料单价据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按照通用条款执行212.3.2计量周期关于计量周期的约定：按施工进度节点12.3.3单价合同的计量U关于单价合同计量的约定：按照通用条款执行12.4工程进度款支付门12.4.1付款周期日关于付款周期的约定：按施工进度节点支付进度款1912.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按照通用条款执行12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照通用条款第12.3.3【单价合同的计量】约定的时间按月向监理人提交。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用条款执行发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：按照通用条款执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照通用条款执行。12.4.5进度款支付比例：工程款支付方式为双方法人单位转帐支付，按实际完成建安工作量形象进度的80%付款，工程完工经验收合格和审计完成后支付至合同总价的97%，余款作为工程质保金，从验收移交之日起一年内工程若无质量问题一次性付清（质保金不计息）。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。话13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计20算方法：按照通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款执行承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.2.6竣工验收的其他约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格日后14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按照通用条款执行竣工结算申请单应包括的内容：按照通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按照通用条款执行发包人完成竣工付款的期限：按照通用条款执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：L14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份21承包人提交最终结算申请单的期限：按照通用条款执行14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用条款执行（2）发包人完成支付的期限：按照通用条款执行14.4.3竣工结算方式：采用固定总价合同方式结算。合同内工程量单价按中标单价计入，工程量按照建设单位、监理单位、施工单位确认的工程量计入，计算出总价与合同总价进行对比，如果计算总价高于合同总价按照合同总价进行结算，如果计算总价低于合同总价按照计算总价结算。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：合同价3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。L15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：22（2）3%的工程款；（3）其他方式：/15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：L关于质量保证金的补充约定：质量保证金按相关法律规定的时间返还。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：竣工验收合格之日起至法定最低保修年限15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按照通用条款执行17.不可抗力J17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冰雹、冻灾、山崩、地崩、雪崩、火山爆发、地面下陷、山体滑坡、泥石流23等17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：一/18.3其他保险关于其他保险的约定：按照通用条款执行18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审20.4仲裁或诉讼J因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向当地人民法院起诉。24发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）网贵满组织机构代码12522225770580507P组织机构代码91520624MA6H3QA636地址：思塘街道新马路8号地址：贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区凉水沟.贵源地产3号楼1单元1层1、2号房邮政编码：565100邮政编码：565100法定代表人：法定代表人：田贵满委托代理人：3视委托代理人：电话：电话：18885695100传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：贵阳银行股份有限公司思南支行U账号：账号：3681012367000018025附件3：工程质量保修书发包人（全称）：思南县生态移民局承包人（全称）：贵州满贵建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：1、不可抗拒的自然灾害，人为损坏影响工程质量除外。2、在使用过程中，除上述以外的工程质量，二次告知承包方，接到通知后15日内修复整改，不按期作整改的，发包人有权扣除承包人的工程质量保修金。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年26限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；7.其他项目保修期限约定如下：L。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任L1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理27条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用福保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）承包人（公章）：组织机构代码12522225770580507P组织机构代码91520624MA6H3QA636A7地址：思塘街道新马路8号地址：贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区凉水沟，贵源地产3号楼1单元1层1、2号房邮政编码：565100邮政编码：565100法定代表人：法定代表人：田贵满委托代理人：委托代理人：电话：电话：18885695100传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：贵阳银行股份有限公司思南支行账号：账号：3681012367000018028廉政责任书发包人（全称）：思南县生态移民局承包人（全称）：贵州满贵建筑工程有限公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。292.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动：不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成30经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：(公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：田贵满（签字）（签字）地址：思塘街道新马路8号地址：贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区凉水沟，贵源地产3号楼1单元1层1、2号房电话：电话：18885695100邮政编码：565100邮政编码：565100205年月L日31不拖欠农民工工资承诺书思南县生态移民局：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资。我公司承建的思南县香坝镇瓦窑片区移民饮水修复项目需要使用农民工时，将保证做到：1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。2、我单位将按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定结清工程款，致使拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，同时愿意接受相关行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。5、不管建设单位是否拨付工程进度款，我公司针对签订合同的项目，工程完工后，我公司承诺不拖欠一分民工工资及材料款。若有民工及材料供应商上访事件由我公司自行解决处理。特此承诺。特此承诺。承建单位：（盖章单位）法定代表人：或其委托代理人：（签字或盖章）2025年月31日32
投标 / 标书制作要点（原创）
本移民饮水修复涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
