武汉市运动场地建设工程采购合同公告（武汉市黄陂区教育局2025）
一、合同编号：2024WHXD-C118-G
二、合同名称：木兰塔耳中学运动场地建设工程合同
三、项目编号：2024WHXD-C118-G
四、项目名称：木兰塔耳中学运动场地建设工程
五、合同主体
1、采购人（甲方）：武汉市黄陂区教育局本级
2、地址：武汉市黄陂区前川街向阳大街215号
3、联系方式：02785931485
4、供应商（乙方）：武汉富洋时代建筑工程有限公司
5、地址：湖北省武汉市黄陂区前川街黄陂大道387号黄陂广场DE栋7层5、7、9室
6、联系方式：13627286508
六、合同主要信息
1、主要标的名称：其他建筑工程
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：1018800元
5、合同金额：101.88(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2025年02月28日至2025年04月29日；履约地点：木兰塔耳中学
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：420116-2024-00752
七、合同签订日期：2025-02-27
八、合同公告日期：2025-07-04
九、其他补充事宜：
无
相关下载
（已压缩）5.2024年运动场维修改造塔耳中学施工合同、中标通知书.pdf
第一部分合同协议书发包人（全称）：武汉市黄陂区教育局承包人（全称）：武汉富洋时代建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就木兰塔耳中学运动场地建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：木兰塔耳中学运动场地建设工程2.工程地点：武汉市黄陂区木兰乡3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政拨款5.工程内容：图纸及招标文件工程量清单所包含内容群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：图纸及招标文件工程量清单所包含内容二、合同工期计划开工日期：2025年02月28日。（具体以监理开1夸克扫描王极速扫描，就是高效工令为准。）计划竣工日期：2025年04月29日。工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、付款方式：以黄陂区财政投资项目付款方式为准。五、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰零壹万捌仟捌佰元整￥1018800.00元；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（￥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）￥元（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥1元)；11（4）暂列金额：人民币（大写）(￥/元。12.合同价格形式：固定总价，最终审计金额不超过合同金额。；2夸克扫描王极速扫描，就是高效六、项目经理谭金平承包人项目经理：七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。八、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保3夸克扫描王极速扫描，就是高效工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。九、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。:十、签订时间本合同于2025年02月27日签订。十一、签订地点本合同在黄陂区教育局签订。十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十三、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议上签字并盖单位章后本合同生效。十四、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。4夸克扫描王极速扫描，就是高效发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表八或其委扎代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字明（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：5夸克扫描王极速扫描，就是高效第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指6夸克扫描王极速扫描，就是高效导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托7夸克扫描王极速扫描，就是高效第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：105夸克扫描王极速扫描，就是高效通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包方提供符合通用合同条款规定的施工场地1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定1.1.3.10临时占地包括：双方在履行合同过程中确定1.3法律适用于合同的其他规范性文件：现行的法律、法规和规定1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：建设工程施工质量验收规范和建设工程施工质量验收统一标准1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：/发包人提供国外标准、规范的名称：L1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行106夸克扫描王极速扫描，就是高效1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前30日发包人向承包人提供图纸的数量：陆套（包括竣工图用）发包人向承包人提供图纸的内容：施工所需全部图纸1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：图纸会审纪要、施工组织设计承包人提供的文件的期限为：开工前七天承包人提供的文件的数量为：1份承包人提供的文件的形式为：文字发包人审批承包人文件的期限：5天1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；发包人指定的接收人为：项目负责人承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部承包人指定的接收人为：承包方项目现场负责人107夸克扫描王极速扫描，就是高效监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用合同条款执行关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用合同条款执行1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包方承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行108夸克扫描王极速扫描，就是高效1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务:联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文109夸克扫描王极速扫描，就是高效明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证、办理确认施工现场经济技术签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天，同时应满足开工条件（已具备）2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包人指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档承包人需要提交的竣工资料套数：壹套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担110夸克扫描王极速扫描，就是高效承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档（10）承包人应履行的其他义务：执行通用条款3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：谭金平身份证号：建造师执业资格等级：建造师注册证书号：建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：工程质量、进度和安全文明施工监督管理，办理工程经济技术资料的签证和工程竣工验收、结算关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:按通用合同条款执行111夸克扫描王极速扫描，就是高效4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务2监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）:（2）（3）5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：如果未达合格标准，愿意接受伍万元罚114夸克扫描王极速扫描，就是高效5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48_小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：如果未达合格标准，愿意接受伍万元罚款6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达不到合格标准罚合同总价的0.5%6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按投标函或本合同约定的数额、在工程开工前支付80%，开工时分批支付完20%115夸克扫描王极速扫描，就是高效7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用合同条款或双方另行约定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7.3.2开工通知116夸克扫描王极速扫描，就是高效因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；重大设计变更而影响施工进度；政策处理问题影响施工进度；不可抗力因素；凡延迟工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按投标承诺因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按投标承诺7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：117夸克扫描王极速扫描，就是高效（1）大风、雷暴、大雪、冷冻天气（2）（3）7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用合同条款执行8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施场地由发包人提供，费用由承包人承担9.试验与检验9.1试验设备与试验人员118夸克扫描王极速扫描，就是高效9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：施工现场需要配备的试验设备：施工现场需要具备的其他试验条件：9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：清单中有相同或有类似工程项目单价的按其综合单价计算确定：清单中没有或没有类似工程项目单价的按现行文件规定、现行湖北省2018建筑、装饰、安装、市政工程消耗定额和工程同期市场信息价格以及湖北省建筑安装工程费用定额据实计算税金：按照一般计税方法计算增值税119夸克扫描王极速扫描，就是高效10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：发包人审批承包人合理化建议的期限：/承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款执行120夸克扫描王极速扫描，就是高效11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料价格上下浮动超出5%时据实调整因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：投标期间武汉市建设工程市场信息价与工程进度同期信息价格计算专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于121夸克扫描王极速扫描，就是高效基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过+5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：主要材料及设备价格涨幅在5%内（含5%）时不予调整，涨幅在5%以上（不含5%）时按照现行文件规定和施工当期市场价格据实调整风险费用的计算方法：按照工程施工进度与同期武汉市建筑工程材料信息价格据实调整o风险范围以外合同价格的调整方法：工程量清单中如有漏项或由于设计变更、隐蔽签证单等所引起工程价款增减的计算为：工程量清单中有的按清单单价计取、其材料价差按工程施工进度与同期武汉市建筑工程材料信息价格据实调整；清单中没有的均按现行行文件规定、现行湖北省建筑、装饰、安装、市政工程消耗定额、取费定额和工程施工进度与同期武汉市建筑工程材料信息价格据实结算。税金：按照一般计税方法计算增值税。2、总价合同。总价包含的风险范围：122夸克扫描王极速扫描，就是高效风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：/12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：工程总价款的30%预付款支付期限：合同签订后开工前一周内预付款扣回的方式：在每月已完工程形象70%的进度款中分期扣回30%12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按照现行建设工程工程量清单计价规范和湖北省建筑、装饰、安装、市政工程消耗定额和工程同期市场信息价格和现行文件规定以及湖北省建筑工程费用定额据实结算。123夸克扫描王极速扫描，就是高效税金：按照一般计税方法计算增值税12.3.2计量周期关于计量周期的约定：适时报告工程数量的增减12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：固定式单价（除风险范围外），数量据实计算增减12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程款支付依据区财政专项资金到帐情况，原则上工程竣工时支付至合同价款的70%，竣工决算经第三方审计完毕、且经双方确认审计结论后，付至审计结论的97%，余款质保期满之日一次性付清12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：124夸克扫描王极速扫描，就是高效12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48_小时。125夸克扫描王极速扫描，就是高效13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后7天内发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：126夸克扫描王极速扫描，就是高效13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7天内14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：贰份承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内127夸克扫描王极速扫描，就是高效（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）总价款的3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：128夸克扫描王极速扫描，就是高效关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自129夸克扫描王极速扫描，就是高效行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:按通用条款执行16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任16.2.3因承包人违约解除合同130夸克扫描王极速扫描，就是高效关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务131夸克扫描王极速扫描，就是高效关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：：/争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向黄陂区人民法院起诉。132夸克扫描王极速扫描，就是高效附件3:工程质量保修书发包人（全称）：武汉市黄陂区教育局承包人（全称）：武汉富洋代建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就木兰塔耳中学运动场地建设工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；136夸克扫描王极速扫描，就是高效2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管137夸克扫描王极速扫描，就是高效理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）委托代理人（签字）：委托代理人(签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：138夸克扫描王极速扫描，就是高效中标通知书武汉新地工程造价咨询有限公司成交通知书武汉富洋时代建筑工程有限公司：武汉新地工程造价咨询有限公司受采购人武汉市黄陂区教育局委托，就本项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了评审。2025年02月25日经磋商小组评审，2025年02月25日采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。计划备案单号：420116-2024-00752项目编号：2024WHXD-C118-G项目名称：木兰塔耳中学运动场地建设工程成交金额：￥101.88万元工期：合同签订后60个日历天内完工质保期：按国家相关标准执行请贵公司在此通知书发出后30日内与采购人签订合同，并按照采购文件的要求和响应文件的承诺履行完合同。特此通知。采购代理机构：（盖章20252月26日日期：2025年2月26日夸克扫描王极速扫描，就是高效
投标 / 标书制作要点（原创）
本运动场地建设工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。武汉市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
