老旧小区改造及配套基础设施建设 老旧小区改造采购合同公告（射洪精建工程有限责任公司2025）
合同公告
项目名称
项目所在地
射洪市2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目(射洪市2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目（四期）-勘察设计-1)
射洪市
发包人名称
发包人地址
发包人电话
射洪精建工程有限责任公司
射洪市太和街道新阳街149号
14726112342
承包人名称
承包人地址
承包人电话
成都市建筑设计研究院有限公司,射洪市金鑫岩土咨询有限责任公司
成都市东御河沿街16号
13683440199
签约合同价（元）
签约合同价（其他价格形式）
1045000.00
/
签订合同日期（施工、监理适用）
计划开工日期
计划交工日期
计划竣工日期
签订合同日期（勘察、设计、货物适用）
计划开始日期
计划完成日期
2025.4.10
2025.4.10
2025.5.10
承包人承担的工作
质量要求
勘察包括制订勘察纲要，进行地质测绘、勘探、取样、试验测试等勘察作业，以及编制勘察文件、提供地质勘察成果文件等勘察服务，并配合施
国家现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过相关部门审查。
承包人项目经理（施工适用）
证件及证号
技术负责人（项目总工）
证件及证号
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）
证件及证号
许飞
中华人民共和国一级注册建筑师 20135101399
项目描述：
本次提升范围为伯玉路(虹桥路至平等巷段)，全长1.1公里，同时将伯玉路人行视线两侧可见的建筑也一并纳入本次提升范围；子昂城墙立面、屋 分商业空间改造、结构加固;商铺及店招序化;城墙、城门光彩提升;部分沿街建筑立面更新、增设空调栏中式花窗;部分沿街建筑立面清洗、增设空调栏、中式花 露台和首层广场景观节点提升;部分广场铺装更换改造;增设导师系统和城市家具;高空线路序化
备注（应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由）：
是第一中标候选人
附件1：合同.pdf
射精建【2025】1号建设工程勘察设计合同工程名称：射洪市2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目（四期）发包人：射洪精建工程有限责任公司承包人：成都市建筑设计研究院有限公司（联合体牵头人）射洪市金鑫岩土咨询有限责任公司（联合体成员）2025年4月第一部分合同协议书发包人：射洪精建工程有限责任公司承包人：成都市建筑设计研究有限公司（联合体牵头人）射洪市金鑫岩土咨询有限责任公司（联合体成员）根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就射洪市2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目（四期）工程勘察、初步设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：射洪市2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目（四期）2.工程地点：射洪市3.工程立项批准文号：射发改发（2022)31号4.资金来源：业主自筹。5.工程内容：本次提升范围为伯玉路（虹桥路至平等巷段），全长1.1公里，同时将伯玉路人行视线两侧可见的建筑也一并纳入本次提升范围；子昂城墙立面、屋面修复；部分商业空间改造、结构加固；商铺及店招序化；城墙、城门光彩提升；部分沿街建筑立面更新、增设空调栏中式花窗；部分沿街建筑立面清洗、增设空调栏、中式花窗；城墙二层露台和首层广场景观节点提升；部分广场铺装更换改造；增设导师系统和城市家具；高空线路序化。6.工程承包范围：勘察包括制订勘察纲要，进行地质测绘、勘探、取样、试验测试等勘察作业，以及编制勘察文件、提供地质勘察成果文件等勘察服务，并配合施工单位解决施工过程中的岩土工程问题等相关工作；设计包括本项目的方案设计、初步设计、涉及的专项设1计、设计概算及后续服务等工作。因规划、政策调整或投建方式变化，设计任务、范围可能进行调整，设计单位不可因此向业主单位索赔，具体工程量以发包人下达的任务书规定的工程内容为准，设计费按业主下达的设计任务书分阶段结算。二、合同工期总工期：30日历天及后续服务（其中不含审批时间）。三、质量标准勘察、设计：符合国家现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过相关部门审查。四、签约合同价与合同价格形式1.合同价格形式：（1）勘察：固定总价。（2）设计：固定总价。2.合同价款为：（1）工程设计费（固定总价）：人民币（大写）壹佰零肆万伍仟元整（1045000.00）（项目分阶段实施，各阶段设计按比例收费。因规划、政策调整或投建方式变化设计任务、范围可能进行调整，设计单位不可因此向业主单位索赔，设计费按业主下达的设计任务书分阶段结算。)（2）工程勘察费（固定总价）：人民币（大写）壹拾万壹仟元整（101000.00）；3.勘察设计费支付方式（1）勘察费支付：序号支付比例（%）备注110合同签订后勘察单位进场（人员、机械、设备进场）后支付240提交初步勘察资料后支付340提交详细勘察资料后支付410工程竣工验收合格后勘察单位手续完善后十五日内。（2）设计费支付：项目分阶段实施，各阶段设计按比例收费。因规划、政策调整或投建方式变化，设计任务、范围可能进行调整，设计单位不可因此向业主单位索赔，设计费按业主下达的设计任务书分阶段结算），因项目规模较大，设计费用按项目实施进度并参照合同设计费支付进度表执行。）包括方案设计、初步设计、设计概算该项目各阶段所需的全部专项设计、设计变更等设计工作及后期服务的全部费用和履行本合同的有关保险、税费、利润、风险等全部费用。付费次序占总设计费（%）付费额（元）付费时间第一次付费10%104500.00本合同签订后十五日内支付预付款第二次付费20%209000.00方案设计经发包人确认，通过主管部门审批后十五日内。第三次付费20%209000.00初步设计提交且设计概算提交后，经审查合格后十五日内。第四次付费40%418000.00设计成果审查通过后十五日内（若为现金履约担保，可一次性退还履约保证金）第五次付费10%104500.00工程竣工验收合格后设计单位手续完善后十五日内。甲方收票后通过转账的方式支付给乙方。五、项目负责人及其他人员：项目负责人：许飞勘察负责人：刘发浪设计负责人：陈迎九六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；(4）通用合同条款；（5)技术标准和要求；（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目建设资金并按照合同约定的期限和方式支付服务费用。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程勘察、设计等工作内容，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承4担相应的责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、签订时间本合同于2025年04月10日签订。九、签订地点本合同在射洪精建工程有限责任公司签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自签订之日生效。十二、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，联合体牵头人执贰份，联合体成员执贰份。5（以下无正文）发包人：射洪精建工程有限责任公司（公章）承包人（联合体牵头人）：成都市建筑设计研究院有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：统一社会信用代码：91510922451365201A统一社会信用代码：91510100S0753253E地址：射洪市平安街道滨江路404号地址：四川省成都市青羊区东城根下街28号1栋1层4号邮政编码：629200邮政编码：610015电话：0825-6676156电话：028-86615227传真电子信箱：传真电子信箱：开户银行：开户银行：中国工商银行股份有限公司成都天府支行账号：账号：4402005019100176549承包人（联合体成员）：射洪市金鑫岩土咨询有限责任公司（公章）法定代表人或其委托代理人统一社会信用代码：91510922729813700Q地址：射洪市太和镇新阳街149号邮政编码：629200电话：传真：电子信箱：开户银行：中国建设银行股份有限公司射洪支行账号：510016771080503136936第二部分建设工程勘察合同条款发包人：射洪精建工程有限责任书承包人：射洪市金鑫岩土咨询有限责任公司（联合体成员）发包人委托勘察人承担工程勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计市场管理规定》《中华人民共和国森林法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：射洪市2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目（四期）1.2工程建设地点：射洪市1.3工程规模、特征：本次提升范围为伯玉路（虹桥路至平等巷段），全长1.1公里，同时将伯玉路人行视线两侧可见的建筑也一并纳入本次提升范围；子昂城墙立面、屋面修复；部分商业空间改造、结构加固；商铺及店招序化；城墙、城门光彩提升；部分沿街建筑立面更新、增设空调栏中式花窗；部分沿街建筑立面清洗、增设空调栏、中式花窗；城墙二层露台和首层广场景观节点提升；部分广场铺装更换改造；增设导师系统和城市家具；高空线路序化。1.4工程勘察任务委托文号、日期：/1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：①查明场地内地质构造、地层结构、岩土工程特性、地下水埋藏条件。②查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地、山体边坡的稳定性做出评价。7查明场地内是否存在可液化地层，对场地、山体边坡和结构基础的地震效应做出评价。④判定地下水（土）对建筑材料的腐蚀性。提出详细的岩土工程勘察资料和设计、施工所需的岩土参数。按国家规范规定的有关要求，出具详细满足项目全过程各阶段设计要求、施工要求的勘察报告。1.6承接方式：L1.7预计勘察工作量：工程范围内所需的工程测量、勘探（含工程测量、岩土工程勘察及相关服务）。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程技术要求和工作范围的地形图、相关规划图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已探明埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道等）及具体位置分布图。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料8份，发包人要求增加的份数不另行收费。序资料及文件名份提交日期有关事宜1勘察报告8合同签订后30日历天内纸质8份2勘察报告电子版1合同签订后30日历天内U盘1份第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程工期：30日历天。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.1.3勘察人勘察孔数布局须满足国家现行规范要求。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察费：工程勘察费（固定总价）：人民币(大写)壹拾万壹仟元整（101000.00）。4.2.2勘察费支付序号支付比例（%）备注110合同签订后勘察单位进场（人员、机械、设备进场）后支付240提交初步勘察资料后支付340提交详细勘察资料后支付410工程竣工验收合格后勘察单位手续完善后十五日内。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任95.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），勘察人自行查清地下埋藏物。需要保护的文物由乙方进行保护，甲方支付相应保护费用。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其结果负责。5.2.2勘察人按本合同第三条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。勘察人对勘察文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察人勘察错误造成工程质量事故损失，勘察人除负责采取补救措施外，应免收损失部份的技术费。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或完善勘察工作的意见。并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费，工期顺延。106.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其勘察费用由勘察人承担。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商调解不了的，可向射洪市人民法院起诉。第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。11第三部分建设工程设计合同条款发包人：射洪精建工程有限责任公司承包人：成都市建筑设计研究院有限公司（联合体牵头人）发包人委托设计人承担工程的设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1现行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国森林法》。1.2国家及地方现行有关建设工程勘察、设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。工程名称：射洪市2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目（四期）设计内容：设计包括本项目的方案设计、初步设计、设计概算、该项3目各阶段所需的专项设计及后续服务等工作。因规划、政策调整或投建方式变化，设计任务、范围可能进行调整，设计单位不可因此向业主单位索.赔，具体工程量以发包人下达的任务书规定的工程内容为准，设计费按业主下达的设计任务书分阶段结算。工程规模：本次提升范围为伯玉路（虹桥路至平等巷段），全长1.1公里，同时将伯玉路人行视线两侧可见的建筑也一并纳入本次提升范围；子昂城墙立面、屋面修复；部分商业空间改造、结构加固；商铺及店招序化；城墙、城门光彩提升；部分沿街建筑立面更新、增设空调栏中式花窗；部分沿街建筑立面清洗、增设空调栏、中式花窗；城墙二层露台和首层广场景12观节点提升；部分广场铺装更换改造；增设导师系统和城市家具；高空线路序化。工程总投资：28000.00万元设计费：工程设计费（固定总价）：人民币（大写）壹佰零肆万伍仟元整（1045000.00）（项目分阶段实施，各阶段设计按比例收费。因规划、政策调整或投建方式变化设计任务、范围可能进行调整，设计单位不可因此向业主单位索赔，设计费按业主下达的设计任务书分阶段结算。）第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：1.控制规划设计文件（电子档）；2.红线图、地形图（发包人不另提供任何资料）。第四条设计人应向发包人交付的勘察设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1勘察报告8领取中标通知书（或业主通知进场）后30日历天内光盘1份、纸质8份2方案设计8领取中标通知书（或业主通知进场）后30日历天内完成并报发包人确认光盘1份、纸质8份3初步设计（含概算）8出具勘察报告工作后30日历天内光盘1份、纸质8份4设计变更按现场要求按现场要求按现场要求注：中标人勘察设计工作具体实施顺序，根据实际情况，以招标人要求13为准。各阶段设计要求附后。第五条本合同设计收费为1045000.00元（因项目规模较大，设计费用按项目实施进度并参照合同设计费支付进度表执行）包括初步设计、初设概算等设计工作和履行本合同的有关保险、税费、利润、风险等全部费用。本次设计范围为委托人委托的全部设计内容。设计主要内容：（一）方案设计阶段1.工作内容：1.1.提供规范资料及相关工程范例参考1.2.协助建设单位收集现场资料1.3.收集现场详细情况；明确规划条件、红线图资料等输入条件；明确业主需求。1.4.制定规划及方案阶段设计进度计划1.5.分析输入条件，提出方案设计。1.6.向建设单位代表介绍方案设计。调整方案，以满足设计综合要求。1.7.出席政府部门审批会及协助建设单位了解审批部门之意见，设计院负责解释设计方案及技术依据。确保规划及方案设计通过内审会、专委会、规委会。1.8.按国家规范、法规及工程当地有关主管部门要求，负责在设计文件上签名及盖专用出图章送审文件予方案报批用。（二）初步设计阶段1.工作内容：141.1制定初步设计阶段设计进度。1.2分析项目地勘报告、审批部门审查意见等输入条件，提出调整设计方案。1.3负责完成各专业配合。1.4编制初步设计概算书。1.5根据主管部门要求，按需要的份数制作适当比例及深度的建筑初步设计图纸、编写设计说明等文件，并协助业主初设评审工作。（三）后期服务阶段1.工作内容：1.1出席与施工单位举行之设计图纸技术交底会1.2定期参与施工会议及往现场进行工地巡查，解决施工中出现的问题，确保施工符合设计目的及甲方和规范方面要求的总质量标准1.3审阅施工单位提交的专业施工图/施工安装大样图等，以确定符合施工合同要求（设计院并在该等图纸上盖章以作认可，使之成为有效施工文件）1.4按甲方已确认质量标准，审批施工单位/供应商提交的材料样板和施工样板1.5对施工单位提交的施工方案及技术资料提供技术审核意见；回答有关图纸的设计疑问及发出更进一步的资料，有需要时修改/补充/变更设计图纸1.6按各政府部门及规范要求在各施工阶段执行需设计单位参与验证的隐蔽工程验收及工程竣工验收，设计院并在相关文件上签名及盖章1.7协调施工监理的验收及签认工作1.8协助建设单位通过“竣工验收”及“综合验收”，并取得有关证15明设计费支付进度详见下表：付费次序占总设计费（%）付费额（元）付费时间第一次付费10%104500.00本合同签订后十五日内支付预付款第二次付费20%209000.00方案设计经发包人确认，通过主管部门审批后十五日内。第三次付费20%209000.00初步设计提交且设计概算提交后，经审查合格后十五日内。第四次付费40%418000.00设计成果审查通过后十五日内（若为现金履约担保，可一次性退还履约保证金）第五次付费10%104500.00工程竣工验收合格后设计单位手续完善后十五日内。第六条6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。6.1.2发包人变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人工作需返工时，双方应及时协商解决。6.2设计人责任：6.2.1设计单位进场时应复核地形图，根据招标人提供相关资进行的初步设计、设计概算。166.2.2设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.3设计人采用的主要技术标准（规范）是：本工程的设计过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准、规范等。6.2.4构筑物结构部分设计使用年限为按国家规范要求年限。6.2.5设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.6设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；在三年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.7设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条设计违约责任：7.1设计违约责任：7.1.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据双方认可的实际工作量支付费用。7.1.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知17发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.1.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员设计遗漏，应向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际遗漏造价的10%；由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%，并承担相应的法律责任。7.1.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣款1000元，延误天数超过规定设计周期的15天，委托方有权终止合同，发包人对设计人所做工作不作任何补偿，责任全部由设计人承担。7.1.5合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。7.1.6由于承接方的设计失误，造成工程不达标而延误交（竣）工验收，承接方应承担赔偿责任。7.1.7由设计失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价5%以上的，扣除30%的设计费。因设计失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价10%以上的，不支付设计费。第八条分包8.1设计分包的确定承包人应按招标文件要求，经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除承包人的责任18和义务，承包人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。8.2设计分包管理经招标人同意后，承包人可以对非主体非关键工作进行分包，承包人应向发包人提交分包人的主要工程承包人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。8.3分包工程设计费（1）除本项第（2）目约定的情况外，分包工程设计费由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费：（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付承包人合同价款中扣除该部分费用。第九条其他9.1设计人应派人进行施工现场配合与解决有关问题，若项目建设时间紧迫，设计人应当服从发包人合理进度要求，尽全力缩短设计周期。9.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人不另收工本费。9.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。9.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。9.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设19行政主管部门、林业主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向射洪市人民法院起诉。9.7本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，联合体牵头人执贰份，联合体成员执贰份。9.8本合同经双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。9.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。20
投标 / 标书制作要点（原创）
本老旧小区改造及配套基础设施建设 老旧小区改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
