幼儿园改造采购合同公告（珙县巡场镇第一幼儿园2025）
珙县巡场镇世纪阳光附设幼儿园改造项目合同公告
项目编号：
YBSXES202501156
项目名称：
珙县巡场镇世纪阳光附设幼儿园改造项目
合同签订时间：
2025-07-16
合同金额（元）：
863281.90
项目业主名称：
珙县巡场镇第一幼儿园
施工企业名称：
四川惠蓝建设集团有限公司
合同附件：
施工合同.pdf
建设单位：珙县巡场镇第一幼儿园施工单位：四川惠蓝建设集团有限公司签订地点：珙县巡场镇第一幼儿园签订日期：2025年7月16日建设单位（全称）：珙县巡场镇第一幼儿园施工单位（全称）：四川惠蓝建设集团有限公司珙县巡场镇世纪阳光附设幼儿园改造项目，依照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事宜协商一致、订立本合同。一、工程概况工程名称：珙县巡场镇世纪阳光附设幼儿园改造项目工程地点：珙县巡场镇捷达路56号二、工程承包范围建设单位设计图纸及预算范围内的所有工程量。三、合同工期开工日期：2025年7月16日，竣工日期：2025年8月15日，合同工期总日历天数30天，遇雨和节假日不顺延。四、质量要求及标准1.本工程质量标准为：符合国家相关质量标准。如乙方不能达到相应的质量等级，则须向甲方支付质量违约金额为合同总价的10%（百分之十），且甲方有权在任何时候从乙方的任何工程款中扣除。工程经一次整改仍无法达到使用要求的，由甲方另外聘请其它施工队伍完成，所有费用由乙方支付，且另加15%管理费。同时，因此造成甲方其他损失的均由乙方负责。镇第、2.乙方应认真按照标准、规范以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，并根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料。53.工程质量达不到约定标准的部分，须按甲方要求返工或整改，0501返工或整改的费用由乙方承担，工期不予顺延；经返工或整改后验收为仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同价款20%的违约金，造成甲方损失的另行承担赔偿责任。五、工程造价、结算、履约保证金及付款方式1.合同价以甲方的使用要求为依据；2.合同金额为（大写）：捌拾陆万叁仟叁佰伍拾壹元肆角整，小写863351.40元（其中含安全文明措施费），合同不含税金额：792065.50元，合同税金：71285.90元；其中含人工、机械、材料、运输、作业、安全、质量及工期、税费、风险等。3.工程量结算原则最终结算价以审计报告价为准。4.付款方式：本项工程按照工程进度支付，工程完工并经验收合格后30天内支付至合同的80%；工程结算审计后30天内支付至审核金额的97%，余下3%待缺陷责任期满后无息支付。拨付工程款前，施工方需向业主提供开据的正式9%增值税普通发票及相关佐证资料附件。六、支付方式：施工单位按照符合珙县的纳税管理规定出具工程发票，由建设单位采用银行转帐支付至施工单位银行基本账户。七、本合同中关于施工单位违约的具体责任如下：1.施工单位不得将本工程转包。如果转包，建设单位有权立即终止合同，并责令施工单位立即退场，已实施的工程不支付工程款。2.施工单位未按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由施工单位承担。3.因施工单位原因不能按合同约定工期竣工，每延误一天，须支付建设单位3000元违约金；如施工单位超过合同约定工期5天仍未完工，建设单位有权解除合同，一切后果由施工单位负责。4.施工期间，施工单位未经建设单位书面同意，擅自连续停工3日以上或累计停工5日以上，建设单位有权解除合同，责令施工单位限期立即撤场。5.施工单位的工程质量不符合合同约定标准的，施工单位须自行整改，其费用由施工单位承担，同时工期不顺延；施工单位拒不整改或超过约定期限5日仍未整改至合同约定标准的，业主有权解除合同，责令施工单位立即撤场。6.施工单位负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，建设单位配合施工单位办理相关手续，所发生一切费用由施工单位承担。八、施工单位负责施工场地周围的地下管线和临近建筑物、构筑物的保护，在施工过程若发生损毁及恢复，所发生一切费用由施工单位承担。九、缺陷责任期本工程缺陷责任期为2年（即竣工验收合格交付甲方后次日开始计算，如在缺陷责任期内甲方已通知乙方履行保修义务，而乙方在缺陷责任期内未履行义务，则缺陷责任期应至履行义务后止），在缺陷责任期内发生质量问题，乙方无条件免费维修。十、安全责任乙方建设工程施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产保险必须办理，乙方自行支付保险费用。乙方应当严格遵守国家安全生产的法律法规规定提供安全防护所需的设施设备和措施，做好安全警示和安全提示，做到文明施工、安全施工。如乙方在施工过程中发生安全事故，造成他人人身或者财产损失由乙方自行承担赔偿责任。十一、施工单位应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因施工单位拖欠民工工资，造成民工到政府或者政府有关职能部门上访或者集访，每发生一人次，乙方应当向甲方支付违约金人民币1000元，2违约金按上访或者集访人数累加计算，且建设单位有权将工程款优先直接支付给民工。十二、争议1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商）不成的依法向人民法院起诉。十三、本协议书一式陆份，建设单位贰份，施工单位贰份，招标单位贰份；具有同等法律效力。十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。建设单位：县巡场镇第一幼儿园施工单位：四川惠蓝建设集团有限公司49（盖单位章）（盖单位章芳曹法定代表人法定代表人：印玉或其委托代理大签字）或其委托代理人（签字51152650立2015年月16日年月日20503015
投标 / 标书制作要点（原创）
本幼儿园改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
