学生餐厅及附属工程建设 教育用房施工采购合同公告（阳谷县第二中学2025）
阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目合同公示
阳谷县第二中学阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP371521000202502000023A_001_003
二、合同名称：阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目
三、采购项目编码：SDGP371521000202502000023
四、采购项目名称：阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目
五、合同主体
采购人：阳谷县第二中学
地址：聊城市阳谷县黄河东路1号
联系方式：0635-7131107
供应商（乙方）：山东阳昇建设工程有限公司
地址：阳谷县城景阳路5号
联系方式：15266811090
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
教育用房施工
无
1
59.7
59.7
履约期限、地点等简要信息：阳谷县第二中学
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2025-04-24
八、合同公告日期：2025-07-21
九、其他补充事宜：
附件：
阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目合同.pdf
合同----阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目合同编号:SDGP371521000202502000023A_001计划编号:37152100020704420250001采购人:阳谷县第二中学供应商：山东阳昇建设工程有限公司采购代理机构:阳谷金罡建筑招标咨询有限公司签订时间：二〇二五年四月二十四日（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同山东省住房和城乡建设厅制定山东省市场监督管理局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）等法律法规及相关规定，山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定了《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规和相关规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》适用范围《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：阳谷县第二中学承包人（全称）：山东阳昇建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目。2.工程地点：阳谷县黄河路1号。3.工程立项批准文号：2310-371521-04-01-922624。4.资金来源：财政资金o5.工程内容：阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目，学生餐厅：钢结构，地上3层，总建筑面积共计9924.42平方米【详见工程量清单及施工图纸】群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。二、合同工期计划开工日期：2025年5月6日。计划竣工日期：2026年4月21日。工期总日历天数：370日历天。【办出施工许可证后开始计算工期。】三、质量标准工程质量符合达到国家验收标准合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁仟柒佰壹拾万零壹仟陆佰叁拾伍元贰角叁分（￥37101635.23元)；其中：（1）安全文明施工费：5人民币（大写）壹佰柒拾捌万肆仟陆佰陆拾元捌角捌分(¥1784660.88元)；（2）人工费：人民币（大写）/(¥/元)；（3）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（5）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：单价合同。结算方式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：苏朋。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年4月24日签订。十、签订地点本合同在阳谷金罡建筑招标咨询有限公司签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份，招标代理机构贰份。发包人(公章）：阳谷县第二中学承包人（公章）：山东阳昇建设工程有限公司组织机构代码：12371521495175549M组织机构代码：91371521168012910U地址：阳谷县城黄河东路1号地址：阳谷县城景阳路邮政编码：252300邮政编码：252300法定代表人：孟宪强法定代表人：孙洪祥委托代理人：郭振亮委托代理人：孙洪祥电话：电话：0635-21566610635-71311070635-2156661传真：传真：0635-21566610635-71311070635-2156661L电子信箱：电子信箱：//开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行账号：37001858208050148681账号：37001858208050001530代理机构（公章）：阳谷金罡建筑招标咨询有限公司2025年4月24日\\8第二部分通用合同条款详见山东省建设工程施工合同（示范文本）（SDF-2019-0002）通用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程洽商、变更、工程会议纪要及备忘录等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：详见监理合同名称：详见监理合同资质类别和等级：详见监理合同联系电话：详见监理合同电子信箱：详见监理合同通信地址：详见监理合同1.1.2.5设计人：名称：详见设计合同资质类别和等级：详见设计合同联系电话：详见设计合同电子信箱：详见设计合同通信地址：详见设计合同资质类别和等级：详见监理合同联系电话：详见监理合同电子信箱：详见监理合同通信地址：详见监理合同1.1.2.5设计人：名称：详见设计合同资质类别和等级：详见设计合同联系电话：详见设计合同电子信箱：详见设计合同通信地址：详见设计合同1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时租用的土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。1.1.3.9永久占地包括：依据图纸确定建设永久工程的用地及永久工程设施用地。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行中建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用地等。1.3法律10适用于合同的其他规范性文件：工程所在地政府及建设行政主管部门颁发的有关文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：合同期内适用于工程的国家标准、行业标准，工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：1发包人提供国外标准、规范的时间：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如投标文件中承诺低于招标文件要求，以招标文件为准。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同文件及解释顺序0组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招投标文件、答疑、投标函及投标函附录；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）已标价工程量清单。（9）本合同实施过程中，由双方签署的补充协议、备忘录等补充性文件，一方向另一方签发的承诺书、保证书等文件；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序最新签署为准。1.6图纸和承包人文件111.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：最迟开工通知载明的开工日期14天前；发包人向承包人提供图纸的数量：4套；发包人向承包人提供图纸的内容：与工程建设有关的施工图纸1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划等；承包人提供的文件的期限为：开工前7日内；承包人提供的文件的数量为：4:承包人提供的文件的形式为：书面和电子发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件7日内o1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；发包人指定的接收人为：发包人代表承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；承包人指定的接收人为：承包人项目负责人监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；监理人指定的接收人为：总监代表和总监1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：在本工程施工期间，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，同时保障出入现场的畅通，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门（或围挡）为界。12关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款o1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得以任何形式用于或转给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在承包人的合同总价中，不再另行计取。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：15%02.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：郭振亮身份证号：******************主任职务：联系电话：0635-7131107电子信箱：1通信地址：阳谷县城黄河东路1号发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工13现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，工程进度款支付审核。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日2天前移交C2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：L。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款发包人是否提供支付担保：/o发包人提供支付担保的形式/3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档、完整的施工技术资料等；按质监部门、档案管理和发包人要求的竣工备案和归档内容提供。4套承包人需要提交的竣工资料套数：0承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担o承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起15天内备案。承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。3.2项目经理3.2.1项目经理姓名：苏朋,身份证号：******************建造师执业资格等级：一级建造师建造师注册证书号：鲁137202120220143414建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2020）1500162；联系电话：0635-2156661电子信箱：/通信地址：阳谷县城景阳路承包人对项目经理的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但下列事项必须经发包人同意，并加盖承包人单位公章有效：1、与本工程相关的任何补充协议的签订；2、与本工程相关的任何分包合同、采购合同的签订；3、同意涉及合同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示。4、进度款支付申请、竣工验收申请、最终结清申请单。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的发包人有权要求承包人更换项目负责人，承包人承担违约金3万元。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。3.2.2项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天，承包人承担1万元违约金；擅自离场>3天，发包人有权要求承包人更换项目负责人，并承担3万元违约金。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目负责人如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担1万元违约金；如原项目负责人客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权审核承包人更换的项目负责人，承包人应承担违约金3万元。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人应在承包人收到的第二次更换通知第29日书面通知该项目负责人停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按投标文件中的承诺的项目管理机构及施工现场管理人员开工7天前提交。153.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约责任5000元；如承包人收到的第二次更换通知3日内人拒绝更换的，监理人应书面主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：建设单位有权解除合同，承包人7天内退场并承担相应的法律责任，赔偿建设单位的经济损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场累计（规定应到岗的天数）W7天，视为承包人违约。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：执行通用条款。主体结构、关键性工作的范围：o3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：1o3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发接收证书之日止，费用由承包人承担。3.7履约担保L承包人是否提供履约担保：o承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：164.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程监理委托合同》4.2监理人员总监理工程师：姓名：详见监理合同姓名：详见监理合同职务:详见监理合同监理工程师注册证书号：详见监理合同监理工程师执业印章号：详见监理合同联系电话：详见监理合同电子信箱：详见监理合同通信地址：详见监理合同关于监理人的其他约定：详见监理合同职务:详见监理合同监理工程师注册证书号：详见监理合同详见监理合同监理工程师执业印章号：联系电话：详见监理合同电子信箱：详见监理合同通信地址：详见监理合同关于监理人的其他约定：详见监理合同4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/（2）1（3）L（1）/;（2）1（3）L5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：C5.1.4工程质量创建目标约定：超出质量创建目标的奖励：17。其他奖惩约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应在共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝各类伤亡事故，如因为承包人未尽到管理责任，未按规范施工，发生的施工人员、师生职工安全事故以及日后因施工产生安全隐患引起的安全事故，均由承包人自行承担全部责任。6.1.4关于治安保卫的特别约定：双方共同编制施工现场治安管理制度，制定突发事件紧急预案等。于编制施工场地治安管理计划的约定：双方共同编制。责任认定经当地治安主管部门认定责任，双方依据认定的责任承担相应费用。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：满足市级安全文明施工达标工地要求等。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同步支付。6.1.7安全文明施工创建目标约定：/。超出安全文明施工创建目标的奖励：/。其他奖惩约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计，②安全技术措施，③施工现场临时用电方案，④达到规定规模的危险性较大的作业方案等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内，施工组织设计仅作为施工组织与指导用。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：提交进度计划时同时提交。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期7天前。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按期供货；直接发包专项工程工期延误等情况。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期延误，每天支付逾期竣工违约金中合同价款的万分之三。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的百分之三。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）、连续强降雨、雪3天以上；（2）、40℃以上或低于-10℃以下并持续3天以上；（3）、大风8级以上。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工不奖励。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：暂无发包人供应的材料设备，在实施过程中如发生，双方另行约定。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人承担。如由发包人统一采购的材料，发包人负责送货（含卸货）到施工现场指定地点。承包人负责接货、收货、验货，此后的一切责任包括看护、使用、包装运输材料和工具（配件）的回收以及现场内的二次运输，都由承包人负责。发包人采购的材料经发包人、材料供应商、监理、承包人等共同验收，验收合格交与承包人保管，交接后材料丢失或损坏，承包人承担由此造成的损失。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施及其费用；如需临时占地由承包人自行承担。.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：承包人自行承担实验场所建设费用，实验场所应满足工程需要。施工现场需要配备的试验设备：按工程要求配置等。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：设计变更、工程变更及其他现场签证。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:/。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：第1种方式确定第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：需经发包人、承包人双方共同看样订货，且经发包人同意后方可进行采购确定。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人要求。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：以招标控制价中的价格为基准价格。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1.单价合同。综合单价指为完成工程量清单项目每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用，还应包括深化设计费、检验费（包括出厂检验、到场检验及相关部门规定的各项检验检测等所有检验费用）、竣工图绘制、扬尘治理等费用。中标的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外。综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中,用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2.总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3.其他价格形式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同价款的10%。预付款支付期限：承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请，发包人在收到支付申请7日内进行核实，向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。预付款扣回的方式：支付第一次工程进度款起扣回预付款，直至扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期：付款周期：合同签订后，预付合同价款的10%，施工过程结算按施工时间周期付款以每两个月为一个周期，本周期结束后，由承包人申请报监理及发包人审核后，支付至当期验收合格工程量结算价款的80%，整体竣工验收合格且结算完毕后，支付至竣工结算价款的100%。（本项目要求承包人提交质量保证金，质量保证金为合同金额的3%，缺陷责任期满24个月后，如无质量问题14日内无息退还，质量保证金可以银行转账缴纳至发包人指定账户或银行保函等形式提交，承包人根据自身情况，自主选择递交保证金的形式）。备注:1、本工程推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金，承包人出具的所有资料必须符合《关于在全省房屋建筑和市政工程领域全面推进保证保险工作的指导意见》(鲁建建管字【2021】8号)文件的规定，否则不予认可。工程质量保证保险的保证金额不得超过工程价款结算总额的3%，保证期限应当与缺陷责任期一致。2、发包人将款项仅付至与承包人名称相同（投标时宣布中标的公司）的账户，本项目中标后不得转让，否则发包人将拒付款，其导致的后果由承包人自负。结算方式：承包人根据招标文件及工程量清单要求自主报价，中标后综合单价不变。施工过程中，图纸中包含，工程量若有漏项，视为已包含在其他项中，不再追加任何费用。工程量（图纸）如有变化，按甲、乙、监理等有关部门（有关程序）确认后的现场签证及工程变更后进行结算。现场签证及工程变更估价按照以下约定处理：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人确定变更项目的单价。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按付款节点编制进度付款申请单。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式无。12.4.6支付分解表的编制2.总价合同支付分解表的编制与审批：/。3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。12.5农民工工资12.5.2人工费支付方式人工费支付采用以下第（4）种方式：（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款及当地相关部门规定。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14内。14.竣工结算A本工程实行施工过程结算。A.1本工程按照（施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：按照施工时间内每2个月为一个周期划分。A.2施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。A.3工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：按照2022版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》执行。A.4过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。A.5每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第1种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：第1种方式：统一规定承包人在7日内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在14日内完成施工过程结算文件的审核、确认。第2种方式：各节点分别规定序号过程结算节点承包人报送时限发包人审核时限1///因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。A.6发包人确认过程结算文件后，按照以下第1种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：第1种方式：统一规定发包人应在14天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为80%。第2种方式：各节点分别规定序号过程结算节点价款支付时限价款支付比例1///发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。A.7施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。A.8经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按照建设工程工程量清单计价规范11.3.1执行。竣工结算申请单应包括的内容：完整的结算资料（包括但不限于：详细的结算书、招投标文件、经发承包双方认可的工程变更现场签证、竣工图纸、工期证明等）。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人提交的最终结算申请后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后28天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。14.5最终结清14.5.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天。14.5.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到最终结清支付申请后的28天内予以核实，并应向承包人签发最终结清支付证书。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在签发最终结清支付证书后的28天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算,24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：/。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:本项目要求承包人提交质量保证金，质量保证金为合同金额的3%，缺陷责任期满24个月后，如无质量问题14日内无息退还，质量保证金可以银行转账缴纳至发包人指定账户或银行保函等形式提交，承包人根据自身情况，自主选择递交保证金的形式。关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内到场。16.违约16.发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：/。8）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式双方另行约定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（要强制投保）。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。附件：1.承包人承揽工程项目一览表2.发包人供应材料设备一览表3.工程质量保修书4.主要建设工程文件目录5.承包人用于本工程施工的机械设备表6.承包人主要施工管理人员表7.分包人主要施工管理人员表8.履约担保格式9.预付款担保格式10.支付担保格式11.暂估价一览表附件1承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目，学生餐厅：钢结构，地上3层，总建筑面积共计9924.42平方米【详见工程量清单及施工图纸】。9924.42钢结构地上3层//37101635.23附件2发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注1/////////2/////////3/////////4/////////5/////////6/////////7/////////8/////////9/////////10/////////11/////////12/////////13/////////14/////////15/////////16/////////17/////////18/////////附件3工程质量保修书发包人（全称）：阳谷县第二中学承包人（全称）：山东阳昇建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的永久工程（除了为施工所建的临时）均为本合同工程的质量保修范围。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分为2年，非隐蔽部分为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年7．其他项目保修期限约定如下：必须符合相关法律法规合格标准要求。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期，1工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1子化政府采贝1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。电子化政府采4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。电子化政府采电子化政发包人（公章）：承包人（公章）：地址：阳谷县城黄河东路1号地址：阳谷县城景阳路法定代表人（签字或盖章）：孟宪强法定代表人（签字或盖章）：孙洪祥委托代理人(签字或盖章）：郭振亮委托代理人(签字或盖章)：孙洪祥电话：0635-7131107电话：0635-2156661电子化政府文传真：0635-7131107传真0635-2156661开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行账号：37001858208050148681账号：370018582080500015302邮政编码：252300邮政编码：252300电子化政府采电子化政府采11电子化政府又11l3附件4主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////，4附件5承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力用于施工部分备注1砼搅拌机JZC7501国产201915KW正常开工即到2电焊机BX-3001国产202023.4KW正常开工即到3钢筋调直机GT58/41国产20213.5KW正常开工即到4钢筋切断机GJ5-403国产20182.5KW正常开工即到5插入式振动器HZ69-70A1国产20181.5KW正常开工即到6平板式振动器PZ-501国产20191.5KW正常开工即到7木工平刨MB10431国产20203KW正常开工即到8木工圆盘锯MJ1141国产20213KW正常开工即到9钢筋弯曲机GJ5-81国产20183.5KW正常开工即到10离心泵1/2B-171国产20192.2KW正常开工即到，5附件6承包人主要施工管理人员表1、项目经理（负责人）职务炷名职称执业或职业资格证明备沙证书名称级别证号专业养老项经理苏朋工程师注册证一级鲁1372021202201434建筑巳缴纳附、油件：序号证书名称查看1级建造师注册证书2建造师执业资格证书3安全生产考核合格证书4山东省中级职称证书5身份证6承诺书7社会保险单位参保证明2、项目管理机构其他人员组成表务姓职称执业或职业资格证明注证书名称级别证号专虫养老保险项目经ia苏朋工程师注册证一级鲁1372021202201434建筑己级找衣鱼进）申红金工程师职称证中级鲁221400533300094建筑已缴纳安全员陈纪鲁助工岗位证书初级鲁建安C3（2018）1590131建筑已缴纳质量员孟宪民助工岗位证书初级37161091500020市政已缴纳资料员李贵先助工岗位证书初级37181141550219建筑已缴纳材料员王瑞红助工岗位证书初级37161111550013建筑已缴纳施工员郑伟助工岗位证书初级37181041500094市政已缴纳劳务员葛海保助工岗位证书初级37161131550060建筑已缴纳附：扫描件：序号证书名称查看1一级建造师注册证书2建造师执业资格证书3安全生产考核合格证书4山东省中级职称证书5身份证，6附件7分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管////其他人员////////////二、现场人员项目经理////项目副经理////技术负责人////合同管理////施工管理////材料管理////质量管理////安全管理////财务管理////标准管理////机械管理////劳务管理////资料管理////其他人员////////////////////，7附件8履约担保/（发包人名称）：鉴于/（发包人名称，以下简称“发包人”）与/（承包人名称）（以下称“承包人”）于/年月/日就/（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）/元（¥/）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请/仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：/（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：/（签字）地址：/邮政编码：/电话：/，8传真：//年/月/日，9附件9预付款担保/（发包人名称）：根据/（承包人名称）（以下称“承包人”）与/（发包人名称）（以下简称“发包人”）于/年/月/日签订的/（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）/元（¥/）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请/仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：/（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：/（签字）地址：/邮政编码：/电话：/传真：/，10/年/月/日，11附件10支付担保/（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与/（发包人名称）（以下称“发包人”）于/年/月日签订了/（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款，包括人工费与其他工程款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的/%，数额最高不超过人民币元（大写：/）。4.我方保证范围内主合同约定的人工费支付采用以下第/种方式：（1）一次性预付；（2）按月预付；（3）按节点预付；（4）按月支付。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后/日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后，12的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我，13方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第/种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：/（盖章）法定代表人或委托代理人：/（签字）地址：/邮政编码：/传真：//年/月/日，14附件1111-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注详见工程量清单，15（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同山东省住房和城乡建设厅制定山东省市场监督管理局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）等法律法规及相关规定，山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定了《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规和相关规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》适用范围《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：阳谷县第二中学承包人（全称）：山东阳昇建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目。2.工程地点：阳谷县黄河路1号。3.工程立项批准文号：2310-371521-04-01-922624。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目，学生餐厅：钢结构，地上3层，总建筑面积共计9924.42平方米【详见工程量清单及施工图纸】。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。二、合同工期计划开工日期：2025年5月6日。计划竣工日期：2026年4月21日。工期总日历天数：370日历天。【办出施工许可证后开始计算工期。】三、质量标准工程质量符合达到国家验收标准合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁仟柒佰壹拾万零壹仟陆佰叁拾伍元贰角叁分(¥37101635.23元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹佰柒拾捌万肆仟陆佰陆拾元捌角捌分(¥1784660.88元)；（2）人工费：人民币（大写）/(¥/元)；（3）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（5）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：单价合同。结算方式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：苏朋，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年4月24日签订。十、签订地点本合同在阳谷金罡建筑招标咨询有限公司签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份，招标代理机构贰份。发包人(公章)：阳谷县第二中学承包人(公章)：山东阳昇建设工程有限公司组织机构代码：12371521495175549M组织机构代码：91371521168012910U地址：阳谷县城黄河东路1号地址：阳谷县城景阳路邮政编码：252300，邮政编码：252300法定代表人：孟宪强，法定代表人：孙洪祥委托代理人：郭振亮，委托代理人：孙洪祥电话：0635-7131107电话：0635-2156661传真：0635-7131107传真：0635-2156661电子信箱：/，电子信箱：/开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行账号：37001858208050148681账号：37001858208050001530代理机构（公章）：阳谷金罡建筑招标咨询有限公司2025年4月24日\\委托代理人：郭振亮委托代理人：孙洪祥电话：0635-7131107电话：0635-2156661传真：0635-7131107传真：0635-2156661电子信箱：/电子信箱：/第二部分通用合同条款详见山东省建设工程施工合同（示范文本）（SDF-2019-0002）通用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程洽商、变更、工程会议纪要及备忘录等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：，详见监理合同，；资质类别和等级：，详见监理合同，；联系电话：，详见监理合同，；电子信箱：，详见监理合同，；通信地址：，详见监理合同，。1.1.2.5设计人：名称：，详见设计合同，；资质类别和等级：，详见设计合同，；联系电话：，详见设计合同，；电子信箱：，详见设计合同，；通信地址：，详见设计合同，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时租用的土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。1.1.3.9永久占地包括：依据图纸确定建设永久工程的用地及永久工程设施用地。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行中建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用地等。1.3法律名称：详见监理合同；资质类别和等级：详见监理合同；联系电话：详见监理合同；电子信箱：详见监理合同；通信地址：详见监理合同。1.1.2.5设计人：名称：详见设计合同资质类别和等级：详见设计合同联系电话：详见设计合同电子信箱：详见设计合同通信地址：详见设计合同适用于合同的其他规范性文件：工程所在地政府及建设行政主管部门颁发的有关文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：合同期内适用于工程的国家标准、行业标准，工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/，；发包人提供国外标准、规范的时间：/，。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如投标文件中承诺低于招标文件要求，以招标文件为准。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同文件及解释顺序。组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招投标文件、答疑、投标函及投标函附录；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）已标价工程量清单。（9）本合同实施过程中，由双方签署的补充协议、备忘录等补充性文件，一方向另一方签发的承诺书、保证书等文件；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序最新签署为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：最迟开工通知载明的开工日期14天前；发包人向承包人提供图纸的数量：4套；发包人向承包人提供图纸的内容：与工程建设有关的施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划等；承包人提供的文件的期限为：开工前7日内，；承包人提供的文件的数量为：4，；承包人提供的文件的形式为：书面和电子，；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件7日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；发包人指定的接收人为：发包人代表，。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；承包人指定的接收人为：承包人项目负责人。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；监理人指定的接收人为：总监代表和总监。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：在本工程施工期间，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，同时保障出入现场的畅通，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门（或围挡）为界。承包人提供的文件的数量为：4承包人提供的文件的形式为：书面和电子发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件7日内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得以任何形式用于或转给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在承包人的合同总价中，不再另行计取。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：15%。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：郭振亮，；身份证号：******************，；职务：主任，；联系电话：0635-7131107，；电子信箱：\\，；通信地址：阳谷县城黄河东路1号。发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工郭振亮；******************；主任；0635-7131107；\\阳谷县城黄河东路1号现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，工程进度款支付审核。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日2天前移交。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。发包人是否提供支付担保：，/，。发包人提供支付担保的形式：/，。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档、完整的施工技术资料等；按质监部门、档案管理和发包人要求的竣工备案和归档内容提供。承包人需要提交的竣工资料套数：4套，。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起15天内备案。承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子，。（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：苏朋，；身份证号：******************，；建造师执业资格等级：一级建造师，；建造师注册证书号：鲁1372021202201434；建造师执业印章号：/，；安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2020）1500162；联系电话：0635-2156661，；电子信箱：，/，；通信地址：阳谷县城景阳路，。承包人对项目经理的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但下列事项必须经发包人同意，并加盖承包人单位公章有效：1、与本工程相关的任何补充协议的签订；2、与本工程相关的任何分包合同、采购合同的签订；3、同意涉及合同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示。4、进度款支付申请、竣工验收申请、最终结清申请单。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的发包人有权要求承包人更换项目负责人，承包人承担违约金3万元。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。3.2.2项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天，承包人承担1万元违约金；擅自离场＞3天，发包人有权要求承包人更换项目负责人，并承担3万元违约金。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目负责人如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担1万元违约金；如原项目负责人客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权审核承包人更换的项目负责人，承包人应承担违约金3万元。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人应在承包人收到的第二次更换通知第29日书面通知该项目负责人停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按投标文件中的承诺的项目管理机构及施工现场管理人员开工7天前提交。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约责任5000元；如承包人收到的第二次更换通知3日内人拒绝更换的，监理人应书面主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：建设单位有权解除合同，承包人7天内退场并承担相应的法律责任，赔偿建设单位的经济损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场累计（规定应到岗的天数）≥７天，视为承包人违约。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：执行通用条款。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定:/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发接收证书之日止，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：，/，。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》。关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程监理委托合同》。4.2监理人员总监理工程师：姓名：，详见监理合同，；职务：，详见监理合同，；监理工程师注册证书号：详见监理合同，；监理工程师执业印章号：详见监理合同，；联系电话：，详见监理合同，；电子信箱：，详见监理合同，；通信地址：，详见监理合同，；关于监理人的其他约定：详见监理合同，。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1.4工程质量创建目标约定：/。超出质量创建目标的奖励：姓名：详见监理合同；职务：详见监理合同；监理工程师注册证书号：详见监理合同；监理工程师执业印章号：详见监理合同；联系电话：详见监理合同；电子信箱：详见监理合同；通信地址：详见监理合同；关于监理人的其他约定：详见监理合同（1）/（2）/（3）/。其他奖惩约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应在共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝各类伤亡事故，如因为承包人未尽到管理责任，未按规范施工，发生的施工人员、师生职工安全事故以及日后因施工产生安全隐患引起的安全事故，均由承包人自行承担全部责任。6.1.4关于治安保卫的特别约定：双方共同编制施工现场治安管理制度，制定突发事件紧急预案等。于编制施工场地治安管理计划的约定：双方共同编制。责任认定经当地治安主管部门认定责任，双方依据认定的责任承担相应费用。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：满足市级安全文明施工达标工地要求等。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同步支付。6.1.7安全文明施工创建目标约定：/。超出安全文明施工创建目标的奖励：/。其他奖惩约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计，②安全技术措施，③施工现场临时用电方案，④达到规定规模的危险性较大的作业方案等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内，施工组织设计仅作为施工组织与指导用。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：提交进度计划时同时提交。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期7天前。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按期供货；直接发包专项工程工期延误等情况。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期延误，每天支付逾期竣工违约金中合同价款的万分之三。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的百分之三。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）、连续强降雨、雪3天以上；（2）、40℃以上或低于-10℃以下并持续3天以上；（3）、大风8级以上。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工不奖励。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：暂无发包人供应的材料设备，在实施过程中如发生，双方另行约定。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人承担。如由发包人统一采购的材料，发包人负责送货（含卸货）到施工现场指定地点。承包人负责接货、收货、验货，此后的一切责任包括看护、使用、包装运输材料和工具（配件）的回收以及现场内的二次运输，都由承包人负责。发包人采购的材料经发包人、材料供应商、监理、承包人等共同验收，验收合格交与承包人保管，交接后材料丢失或损坏，承包人承担由此造成的损失。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施及其费用；如需临时占地由承包人自行承担。.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：承包人自行承担实验场所建设费用，实验场所应满足工程需要。施工现场需要配备的试验设备：按工程要求配置等。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：设计变更、工程变更及其他现场签证。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:/。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：第1种方式确定第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：需经发包人、承包人双方共同看样订货，且经发包人同意后方可进行采购确定。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人要求。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：以招标控制价中的价格为基准价格。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1.单价合同。综合单价指为完成工程量清单项目每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用，还应包括深化设计费、检验费（包括出厂检验、到场检验及相关部门规定的各项检验检测等所有检验费用）、竣工图绘制、扬尘治理等费用。中标的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外。综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中,用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2.总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3.其他价格形式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同价款的10%。预付款支付期限：承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请，发包人在收到支付申请7日内进行核实，向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。预付款扣回的方式：支付第一次工程进度款起扣回预付款，直至扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/，。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/，。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/，。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期：付款周期：合同签订后，预付合同价款的10%，施工过程结算按施工时间周期付款以每两个月为一个周期，本周期结束后，由承包人申请报监理及发包人审核后，支付至当期验收合格工程量结算价款的80%，整体竣工验收合格且结算完毕后，支付至竣工结算价款的100%。（本项目要求承包人提交质量保证金，质量保证金为合同金额的3%，缺陷责任期满24个月后，如无质量问题14日内无息退还，质量保证金可以银行转账缴纳至发包人指定账户或银行保函等形式提交，承包人根据自身情况，自主选择递交保证金的形式）。备注:1、本工程推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金，承包人出具的所有资料必须符合《关于在全省房屋建筑和市政工程领域全面推进保证保险工作的指导意见》(鲁建建管字【2021】8号)文件的规定，否则不予认可。工程质量保证保险的保证金额不得超过工程价款结算总额的3%，保证期限应当与缺陷责任期一致。2、发包人将款项仅付至与承包人名称相同（投标时宣布中标的公司）的账户，本项目中标后不得转让，否则发包人将拒付款，其导致的后果由承包人自负。结算方式：承包人根据招标文件及工程量清单要求自主报价，中标后综合单价不变。施工过程中，图纸中包含，工程量若有漏项，视为已包含在其他项中，不再追加任何费用。工程量（图纸）如有变化，按甲、乙、监理等有关部门（有关程序）确认后的现场签证及工程变更后进行结算。现场签证及工程变更估价按照以下约定处理：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人确定变更项目的单价。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按付款节点编制进度付款申请单。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式无。12.4.6支付分解表的编制2.总价合同支付分解表的编制与审批：/。3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。12.5农民工工资12.5.2人工费支付方式人工费支付采用以下第（4）种方式：（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款及当地相关部门规定。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/，。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14内。14.竣工结算A本工程实行施工过程结算。A.1本工程按照（施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：按照施工时间内每2个月为一个周期划分。A.2施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。A.3工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：按照2022版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》执行。A.4过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。A.5每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第1种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：第1种方式：统一规定承包人在7日内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在14日内完成施工过程结算文件的审核、确认。第2种方式：各节点分别规定序号过程结算节点承包人报送时限发包人审核时限1///因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。A.6发包人确认过程结算文件后，按照以下第1种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：第1种方式：统一规定发包人应在14天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为80%。第2种方式：各节点分别规定序号过程结算节点价款支付时限价款支付比例1///发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。A.7施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。A.8经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按照建设工程工程量清单计价规范11.3.1执行。竣工结算申请单应包括的内容：完整的结算资料（包括但不限于：详细的结算书、招投标文件、经发承包双方认可的工程变更现场签证、竣工图纸、工期证明等）。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人提交的最终结算申请后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后28天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。14.5最终结清14.5.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份，。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天。14.5.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到最终结清支付申请后的28天内予以核实，并应向承包人签发最终结清支付证书。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在签发最终结清支付证书后的28天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算,24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：/。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：/，；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:本项目要求承包人提交质量保证金，质量保证金为合同金额的3%，缺陷责任期满24个月后，如无质量问题14日内无息退还，质量保证金可以银行转账缴纳至发包人指定账户或银行保函等形式提交，承包人根据自身情况，自主选择递交保证金的形式。关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内到场。16.违约16.发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/，。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：/。8）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式双方另行约定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（要强制投保）。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/，。选定争议评审员的期限：，/，。争议评审小组成员的报酬承担方式：/，。其他事项的约定：，/，。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/，。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。附件：1.承包人承揽工程项目一览表2.发包人供应材料设备一览表3.工程质量保修书4.主要建设工程文件目录5.承包人用于本工程施工的机械设备表6.承包人主要施工管理人员表7.分包人主要施工管理人员表8.履约担保格式9.预付款担保格式10.支付担保格式11.暂估价一览表附件1承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目，学生餐厅：钢结构，地上3层，总建筑面积共计9924.42平方米【详见工程量清单及施工图纸】。9924.42钢结构地上3层//37101635.23附件2发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注1/////////2/////////3/////////4/////////5/////////6/////////7/////////8/////////9/////////10/////////11/////////12/////////13/////////14/////////15/////////16/////////17/////////18/////////附件3工程质量保修书发包人（全称）：阳谷县第二中学承包人（全称）：山东阳昇建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的永久工程（除了为施工所建的临时）均为本合同工程的质量保修范围。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分为2年，非隐蔽部分为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年7．其他项目保修期限约定如下：必须符合相关法律法规合格标准要求。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：，承包人(公章)：地址：阳谷县城黄河东路1号地址：阳谷县城景阳路法定代表人(签字或盖章)：孟宪强法定代表人(签字或盖章)：孙洪祥委托代理人(签字或盖章)：郭振亮委托代理人(签字或盖章)：孙洪祥电话：0635-7131107电话：0635-2156661传真：0635-7131107传真：0635-2156661开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行开户银行：中国建设银行股份有限公司阳谷支行账号：37001858208050148681账号：37001858208050001530邮政编码：252300，邮政编码：252300附件4主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////附件5承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力用于施工部分备注1砼搅拌机JZC7501国产201915KW正常开工即到2电焊机BX-3001国产202023.4KW正常开工即到3钢筋调直机GT58/41国产20213.5KW正常开工即到4钢筋切断机GJ5-403国产20182.5KW正常开工即到5插入式振动器HZ69-70A1国产20181.5KW正常开工即到6平板式振动器PZ-501国产20191.5KW正常开工即到7木工平刨MB10431国产20203KW正常开工即到8木工圆盘锯MJ1141国产20213KW正常开工即到9钢筋弯曲机GJ5-81国产20183.5KW正常开工即到10离心泵1/2B-171国产20192.2KW正常开工即到附件6承包人主要施工管理人员表1、项目经理（负责人）职务炷名职称执业或职业资格证明各注证书名称级别证号专业弄老项自经理苏朋工程师注册证一级鲁1372021202201434建筑已缴纳附、油件：序号证书名称查看1级建造师注册证书2建造师执业资格证书3安全生产考核合格证书4山东省中级职称证书5身份证6承诺书7社会保险单位参保证明2、项目管理机构其他人员组成表职务姓职称执业或职业资格证明等注证书名称级别证号专养老保险项目经苏朋工程师注册证一级鲁1372021202201434建筑已技不鱼资人申红金工程师职称证中级鲁221400533300094建筑已缴纳安全员陈纪鲁助工岗位证书初级鲁建安C3（2018）1590131建筑已缴纳质量员孟宪民助工岗位证书初级37161091500020市政已缴纳资料员李贵先助工岗位证书初级37181141550219建筑已缴纳材料员王瑞红助工岗位证书初级37161111550013建筑已缴纳施工员郑伟助工岗位证书初级37181041500094市政已缴纳劳务员葛海保助工岗位证书初级37161131550060建筑已缴纳附：扫描件：序号证书名称查看1一级建造师注册证书2建造师执业资格证书3安全生产考核合格证书4山东省中级职称证书5身份证附件7分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管////其他人员////////////二、现场人员项目经理////项目副经理////技术负责人////合同管理////施工管理////材料管理////质量管理////安全管理////财务管理////标准管理////机械管理////劳务管理////资料管理////其他人员////////////////////附件8履约担保/（发包人名称）：鉴于/（发包人名称，以下简称“发包人”）与/，（承包人名称）（以下称“承包人”）于/年月/日就，/，（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）/元（¥/）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请/仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，/，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：/（签字）地址：，/邮政编码：，/电话：，/传真：，//年/月/日担保人：/（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：/（签字）地址：/邮政编码：/话：/传真：/附件9预付款担保/（发包人名称）：根据/（承包人名称）（以下称“承包人”）与/（发包人名称）（以下简称“发包人”）于/年/月/日签订的，/（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）/元（¥/）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请/仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，/，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：/（签字）地址：，/邮政编码：，/电话：，/传真：，//年/月/日///附件10支付担保/（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与/（发包人名称）（以下称“发包人”）于/年/月日签订了/（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款，包括人工费与其他工程款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的/%，数额最高不超过人民币元（大写：/，）。4.我方保证范围内主合同约定的人工费支付采用以下第/种方式：（1）一次性预付；（2）按月预付；（3）按节点预付；（4）按月支付。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后/日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第/种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，/，（盖章）法定代表人或委托代理人：/（签字）地址：，/邮政编码：，/传真：，//年/月/日法定代表人或委托代理人：/（签字）址：//真：/附件1111-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注详见工程量清单11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注详见工程量清单11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额详见工程量清单小计：施工合同补充协议发包人（以下称“甲方”）：阳谷县第二中学承包人（以下称“乙方”）：山东阳昇建设工程有限公司甲、乙双方于2025年4月25日签订了《阳谷县第二中学学生餐厅及附属工程建设项目》（以下称“原合同”），合同编号为XYGJSGC-2025-007，为进一步明确双方之间的权利与义务，在平等自愿、友好协商的基础上，甲、乙双方根据实际情况，变更原合同的部分内容，特订立以下补充协议对于原合同中用工人员工资支付的规定变更为：1、根据《山东省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发工工资专用账户管理实施细则>的通知》(鲁人社发【2022】10号)文件要求，甲方实行农民工工资专用账户管理制度，实行工程款和农民工工资分档管理，建立农民工工资专用账户，甲方与乙方以及开户银行三方签订账户资金托管协议。2、工程项目开工建设后，甲方根据乙方每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将农民工工资拨付到农民工工资专用账户。3、乙方应每月向工程项目所在地住房城乡建设主管部门报送所在工程项目农民工工资工资发放明细（银行发放记录）。4、农民工工资专用账户只能用于该项目划拨人工费和支付农民工工资，不得多个项目共用一个农民工工资专用账户或挪作他用。5、对少量临时用工，不能实行委托银行按月代发工资的，乙方可与农民工约定以现金方式及时足额支付工资，农民工本人签字的工资支付表和相关资料应存档备查。6、工程项目竣工验收（或完工验收）并已足额支付农民工工资后，乙方可向甲方提出农民工工资专用账户撤销申请（包括工资结算情况和无拖欠农民工工资承诺等），经甲方审核通过后，可凭甲方出具的同意撤销证明，到农民工工资专用账户开户银行办理撤销手续。农民工工资专用账户撤销后，账户余额划至合同约定的乙方账户。甲方和乙方应主动对接农民工工资专用账户开户银行，共同做好农民工工资专用账户监管工作，确保人工费拨付到位、专款专用、按月发放、月结月清。7、乙方未能严格落实农民工工资专用账户制度，未能如实向甲方提供施工产值中的人工费清单、未能配合甲方实行农民工工资专用账户监管工作，甲方有权要求乙方赔偿甲方的损失，并要求乙方向甲方支付违约金。8、乙方擅自将农民工工资专用账户的款项挪作他用，甲方有权要求乙方赔偿挪用的款项，并要求乙方向甲方支付违约金，情节严重，甲方有权向甲方所在地的法院提起诉讼。9、乙方未经甲方同意将其他项目共用本项目的农民工工资专用账户，甲方有权要求乙方改正，并要求乙方向甲方支付违约金。二、本协议中的违约金标准统一按照的标准支付。三、本补充协议与原合同内容有相互冲突时，以本补充协议为准。四、本补充协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：法定代表人或授权代表（签字或加盖名章）乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字或加盖名章）
投标 / 标书制作要点（原创）
本学生餐厅及附属工程建设 教育用房施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
