四川省篮球场改造采购合同公告（四川省北川中学2025）
一、合同编号：N5107262025000055-1
二、合同名称：北川中学篮球场改造项目
三、项目编号：N5107262025000055
四、项目名称：北川中学篮球场改造项目
五、合同主体
采购人(甲方)：四川省北川中学
地址：北川羌族自治县永昌镇常乐街1号
联系方式：15228756293
供应商(乙方)：四川呈河建设工程有限公司
地址：成都市武侯区科华北路2号5层9号
联系方式：15183347291
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
北川中学篮球场改造项目
1(项)
￥1,187,700.00
￥1,187,700.00
须满足国家及行业标准。
合同金额： 1,187,700.00元，大写(人民币)：壹佰壹拾捌万柒仟柒佰元整
履约期限：2025年07月17日至2025年09月19日
履约地点：北川中学
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年07月17日
八、合同公告日期
2025年07月21日
九、其他补充事宜
合同附件：
北川中学篮球场改造项目施工合同.pdf
四川省北川中学
2025年07月21日
北川中学篮球场改造项目施工合同发包人（全称）：四川省北川中学（甲方）承包人（全称）：四川呈河建设工程有限公司（乙方）第一节合同协议书发包人（全称）：四川省北川中学（甲方）承包人（全称）：四川呈河建设工程有限公司（乙方）一、工程概况1.工程名称：北川中学篮球场改造项目。2.工程地点：北川中学。3.项目编号：N5107262025000055。4.工程内容：北川中学篮球场改造项目。5.工程承包范围：（详见设计图及工程量清单）。二、合同工期计划开工日期：2025年7月20日。计划竣工日期：2025年9月19日。工期总日历天数：60天。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，具体入场时间以甲方通知为准。三、质量标准工程质量符合工程质量符合国家、行业标准及甲方要求标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）壹佰壹拾捌万柒仟柒佰元整（小写金额：1187700元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）：肆万零陆佰叁拾肆元玖角伍分（￥40634.95元）：（2）规费：人民币（大写）：玖仟伍佰贰拾壹元叁角壹分（￥9521.31元）：（3）暂列金额：人民币（大写）：捌万玖仟玖佰陆拾伍元伍角玖分（￥89965.59元）。2.最终支付价款以工程竣工结算审核审定金额为准，按工程审定价与合同签约价熟低原则执行。五、项目经理承包人项目经理：李伟。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；1（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）磋商文件；（5）响应文件：（6）评审报告；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年7月77日签订。十、签订地点本合同在四川省北川中学签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章生效。十三、合同份数2本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执参份，承包人执2发包人：四川省北川中学（公章）承包人：四皇河建设工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：经办人：家设地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：3第二节通用合同条款备注：1、本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款执行。2、如有最新版本，参照最新版本执行。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件（含补遗及澄清）、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、已标价工程量清单、图纸、其他合同文件。1.2合同当事人及其他相关方1.2.1监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.2.2设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.3工程和设备1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：L1.3.2永久占地包括：指实施上述永久工程需永久占用的土地。1.3.3临时占地包括：为完成合同承包范围而建设的临时暂用土地。41.4法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国预算法》及其他相关现行法律和行政法规。1.5标准和规范1.5.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他相关现行标准、规范。1.5.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.5.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工设计图纸和工程量清单总说明。1.6合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书：（2）成交通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）磋商文件：（6）响应文件：（7）评审报告；（8）技术标准和要求：（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。1.7图纸和承包人文件1.7.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订生效后7日内；发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；5发包人向承包人提供图纸的内容：本工程的内容1.7.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总进度计划及专项施工方案等；承包人提供的文件的期限为：设计交底后7日内：承包人提供的文件的数量为：一式肆份；承包人提供的文件的形式为：发生时承包人按监理人要求提供：发包人审批承包人文件的期限：收到后7个工作日内。1.7.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.8联络1.8.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.8.2发包人接收文件的地点：发包方办公室：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为1.9交通运输1.9.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.9.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工图纸确定红线为准，红线内由承包人负责，红线以外由发包人负责。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：详《通用条款》。1.9.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。61.10知识产权1.10.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：在本工程的施工期间及后续的服务时间。1.10.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：在本工程的施工期间及后续的服务时间。1.10.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担：因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任1.11工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整>。允许调整合同价格的工程量偏差范围：当实际工程量与招标工程量清单偏差15%时。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）履行合同约定的甲方工作职责，行使合同规定的甲方权利，并及时向分管领导汇报重大事项：（2）协调处理涉及本工程相关单位的关系及一般事务：（3）督促承包人认真履职：（4）工程变更工程量的审核：（5）审核确认承7包人进度款支付申请等2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天达到具备能够进场施工的要求，完成施工场地平整。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。（2）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：。（4）由发包人办理的施工所需所证、批件的名称和完成时间：。（5）水准点与座标控制制点交验要求：。（6）图纸会审和设计交底时间：（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：。（8）发包人应做的其他工作：。2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：上3承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：按国家有关规定和建设档案馆要求施工企业应提供的资料。承包人需要提交的竣工资料套数：四套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：在本工程竣工验收合格后25日内提交。承包人提交的竣工资料形式要求：按国家有关规定和建设档案馆要求。（2）承包人应履行的其他义务：a完成深化设计文件提交时间：。8b.应提供计划、报表的名称及完成时间：。c.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：。d向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。e需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：。f.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：。g.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：。h.施工场地清洁卫生的要求：。i.消防相关工程、资料完善并确保通过消防验收。j.按合同约定支付竣工结算效益审计费用。k.承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。1.双方约定承包人应做的其他工作：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：李伟身份证号：******************:建造师执业资格等级：贰级建造师注册证书号：川2512015201607499；建造师执业印章号：;安全生产考核合格证书号：川建安B（2020）1046905；联系电话：；电子信箱：;通信地址：;承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同规定的义务，行使合同规定权利，指挥工程有序进展直至完成合同约定的施工任务。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在施工现场的时间每月不得少于25天（春节假期除外）。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：上。本项目实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度。发包人须在承包人提供响应文件承诺的人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至工程竣工验收合格后才能退还。9承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责，项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。3.2.2承包人擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任：。3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人如需更换项目经理，必须在征得建设行政主管部门和发包人书面同意后方可实施，且至少提前14天以书面形式通知发包人（拟更换的项目经理资质业绩不得低于投标时所授权的项目经理）3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5个工作且。3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换其认为不称职的主要施工管理人员，承包人须在14天内执行发包人要求（拟更换的主要施工管理人员资质业绩不得低于投标时所授权的主要施工管理人员）。3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经在施工现场的时间每月不得少于25天（春节假期除外）。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人如需更换主要施工管理人员，必须在征得建设行政主管部门和发包人书面同意后方可实施，且至少提前7天以书面形式通知发包人（拟更换的主要施工管理人员资质业绩不得低于投标时所授权的主要施工管理人员。3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：经发包人现场代表及监理单位项目总监的书面同意方能离开。3.4分包3.4.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程无分包。主体结构、关键性工作的范围：L。3.4.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：分包项目实施前承包人须将符合分包工程要求的单位资质等相关资料交监理审核，最终经甲方批准后实施。3.4.3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：由承包人支付。103.5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：上3.6履约担保承包人是否提供履约担保：承包人提供履约担保的形式、金额及期限：不收取。4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见《建设工程委托监理合同》。关于监理人的监理权限：详见《建设工程委托监理合同》。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见《建设工程委托监理合同》。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；；；；；；：：职务：；；；；；；；；;；；；；；监理工程师执业资格证书号：；；；；；：联系电话：；；；；；；；；；；；；；电子信箱：；；；；；；；；；；；；通信地址：；；；；；；；；关于监理人的其他约定：；；；；；；；；，4.3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：上115.2隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。如承包人自行或按照发包人和监理人要求进行违章作业或冒险施工的，其责任由承包人承担。6.1.2关于治安保卫的特别约定：L关于编制施工场地治安管理计划的约定：L。6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工应当采取措施保持施工现场整洁有序，场地平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法（川建发【2017】5号）及相关配套文件执行。合同签定28日内后发包人支付安全文明基本费率总价的60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付，工程竣工验收合格后，承包人凭建筑工程质量安全监督站出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》测定的费率办理竣工结算。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，一式肆份。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7天。127.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致的工期延误，合同工期顺延。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，承包人向发包人支付违约金1000元整因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：L。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件（1）风力在五级以上应停工；（2）室外温度低于-5℃或高于38℃大于3天应停工；（3）能见度小于100m时应停工：（4）经监理工程师和发包人认可后，工期可顺延。7.8提前竣工的奖励7.8.1提前竣工的奖励：无。138材料与设备8.1承包人采购材料与工程设备8.2材料与工程设备的保管与使用8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.3样品8.3.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.4施工设备和临时设施8.4.1承包人提供的施工设备和临时设施8.4.2关于修建临时设施费用承担的约定：9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.1试验设备施工现场需要配置的试验场所：以国家及部门有关规定为准。施工现场需要配备的试验设备：以国家及部门有关规定为准施工现场需要具备的其他试验条件：以国家及部门有关规定为准。9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：以国家及部门有关规定为准。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：以发包人书面通知内容为准（变更同时需由设计单位出具正式变更，并经监理单位、发包人签字后，才能实施。否则视为不按图施工，不支付费用。如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人造成的，则这种违约引起的任何额外费用由承包人承担）。10.2变更估价10.2.1变更估价原则关于变更估价的约定：工程量清单报价表中所列的工程量是投标时估算的工程量，不作为承包人按照合同履行其责任应当完成工程的实际和准确的工程量，实际结算的工程量以竣工图及双方在竣工图以外共同签证的工程量为准。变更估价、工程量清单误差等按下列相14应条款执行：（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定：（2）已标价工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：（3）已标价工程量清单无相同和类似项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》相关规定重新组价，并按扣除不可竞争费用后计算的中标优惠下浮比例（下同）同比例下浮。材料价格执行施工期间《四川工程造价信息》和《绵阳建设工程造价信息》价格（遇二者不一致时，以价格低者为准）。上述信息中无价的由发承包双方共同考察市场价、协商确定，监理单位参与。签价材料和执行投标价材料的价格不下浮。（4）变更及工程量清单误差导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单列明的该项目工程量的变化幅度超过（不含等于）15%的，应按以下方法予以调整：A、工程量增加超过已标价工程量清单列明的该项目工程量的15%时，超出部分的综合单价调整办法：中标单价与财政评审核定单价×（1一中标优惠下浮比例）相比，取其低者。B、已标价工程量清单列明的该项目工程量全部取消或工程量减少超过（不含等于）已标价工程量清单列明的该项目工程量的15%时的，招标人应扣回取消项目（或工程量减少）部分的不平衡报价差额，其计算式为：【招标控制价清单综合单价×（1一中标优惠下浮比例）二中标综合单价】×取消（或减少）部分工程量。C、工程量减少超过（不含等于）已标价工程量清单列明的该项目工程量的15%时，超出部分的综合单价调整办法：中标单价与财政评审核定单价×（1一中标优惠下浮比例）相比，取其高者。（5）若分部分项工程量清单中某项目的料材发生变更，根据该项目固定综合单价分析表，调整此项目中的材料价格。。10.3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后一般情况7天内审批完毕，重大合理化建议14天内审批完成。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按【变更估价】约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金15额为：。10.4暂估价10.4.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：双方协商确定，如协商不成则由发包人按照其单位有关规定确定该项目分包单位。10.5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人用于支付合同价款调增金额和合同外零星项目增加金额等，余额归发包人所有。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定：基准价以《四川工程造价信息》和《绵阳建设工程造价信息》中不含税信息价作为基准价（遇二者不一致时，以价格低者为准），可调材料的基准价依据投标截止日前第28天内四川省工程造价管理机构发布的最新价格信息确定。施工期间当市场价格波动幅度超过合同约定的风险幅度值时，可调材料的价格进行调整。钢材、水泥的风险幅度值为3%（不含3%），其他材料的风险幅度值为5%（不含5%），可调材料范围：商品混凝土、钢材及钢制品、水泥及水泥制品、砂浆、砂石、砖、砌块。（2）、在约定的风险系数范围内材料单价不予调整，如超出约定的风险系数，超出部分按四川省建设厅“川建造价发【2009】75号”文件调整，施工期间可调价材料的价格按照《四川工程造价信息》发布的对应材料的施工当期材料不含税信息价和《绵阳建设工程造价信息》对应材料的施工当期材料不含税信息价遇二者不一致时，以价格低者为准），16若无材料信息价，则以双方认质认价为准。需进行价格调整的材料数量的约定：按实际结算的工程量为准。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1.1单价合同。综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：承包人投标中标价作为暂定合同价格，最终以竣工结算为准：若发生工程量、设计变更，按实计算：涉及工程价款增加的，由承包人向发包人提出，按照发包人书面确认价执行，未经发包人确认的，不作调整：涉及工程价款减少的，由发包人向承包人提出，经对方确认后调整。具体调整方法执行专用合同条款“第10.变更”相关条款。12.1.2总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：12.1.3其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付期限：。17预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2020版《四川省建设工程工程量清单计价定额》及国家现行标准和行业标准的规定执行。每月25日前承包人向发包人报送已完工程量月报表一式肆份，发包人在10工作日内进行确认并返还承包人二份。设计变更费用最终以第三方（由发包人委托的第三方）审定的金额为准，但承包人每月以预算报表的方式进入已完工程量月报表。12.3.1.1总价措施项目的计量总价措施项目清单中的项目（除环境保护、安全施工、文明施工、临时设施等以费率计价的项目以外），包干计取，结算不作调整：进度支付时按发包人确认后的工程形象进度比例按月计量。安全文明施工费的计量、支付与结算按川建发（2017）5号执行。12.3.1.2规费的计量按建设行政主管部门核定的承包人规费费率计量和结算。12.3.1.3税金税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表、劳务公司确认的上月工资收款凭证和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，发包人及发包人委托的进度工程量审核单位应在收到监理人审核的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核。监理人、发包人及发包人18委托的进度工程量审核单位对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助进行复核或抽样复测，并按监理人、发包人或发包人委托的进度工程量审核单位要求提供补充计量资料。承包人未按要求参加复核或抽样复测的，发包人及发包人委托的进度工程量审核单位复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。实际完成的工程量以发包人委托的进度工程量审核单位出具的进度审核报告为准。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按进度审核报告支付（不得低于一个月）12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：1、签订合同，所有材料进场后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%2、工程竣工验收后，达到付款条件起15日内，支付至工程竣工结算审核审定金额的97.00%3、工程完工两年后，达到付款条件起15日内，支付工程竣工结算审核审定金额的3.00%12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：5日。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人5日内审核完成。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：1912.4.5支付分解表的编制（1）总价合同支付分解表的编制与审批：（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：同通用合同条款约定。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，应以本项目未支付价款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：14日发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，应以本项目未支付价款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：视为承包人竣工日期延迟，按竣工日期延迟处罚。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.2投料试车关于投料试车相关事项的约定：如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意。20投料试车合格的，费用由发包人承担：因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担：非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成且合格后14天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28日内。竣工结算申请单应包括的内容：投标文件、中标通知书、隐蔽验收资料、设计变更、现场签证资料、安全文明施工措施评价及费率测定表、承发包双方确认的材料及设备单价表、图纸会审记录、工程协商会议纪要、承包方取费证及规费取费证（需与省定额站核定的原件一致）、其它有关工程结算资料。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人提交的竣工结算资料完整、齐全、无差错后60天内。发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成并收到承包人提交的完整并合格的竣工资料（肆套）后14天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条（争议解决）约定处理。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：肆份承包人提交最终结算申请单的期限：应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。（2）发包人完成支付的期限：应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。15缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月2115.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：L关于质量保证金的补充约定：15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：详附件《质量保修书》约定。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。紧急情况及水电维修须在2小时内到达现场并及时处置，承包人不在约定期限内派人保修的或者修理后不合格的，发包人可以委托他人修理，但是所产生的费用由承包人承担，且承包人另需支付该费用50%的管理费给发包人。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：22（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的支付应付工程款资金利息。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满48天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）若承包方未能在合同约定时间内完工，应承担合同签约价千分之三/天的违约金。若逾期超过15日，发包方有权解除合同，此时承包方应承担合同签约价10%的违约金，由此给发包方造成的损失还应承担赔偿责任。（2）若承包方未能通过验收，经整改后仍不满足条件的，视为其不具备履行该合同的能力，甲方有权解除合同，乙方须承担合同签约价10%的违约责仟，由此给发包方造成的损失还应承担赔偿责任。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家或政府政23策改变。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.2其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决（1）向（2）项目所在地人民法院起诉。仲裁委员会申请仲裁；发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：当零成法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：25第四节合同附件格式附件一：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：四川省北川中学承包人（全称）：四川呈河建设工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）质量缺陷质保期为2年。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施：由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。263.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金按工程竣工结算价的3%计算，质量保证金的退还按合同约定，不计利息。承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修，否则发包方可请人保修，所发生的费用在保修金中支付。5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：，法定代表人（签字）：急城法定代表人（签字）：200年7月17日2025年7月17日27校园施工安全生产责任书项目名称：北川中学篮球场改造项目甲方：四川省北川中学乙方：四川呈河建设工程有限公司为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，进一步加强施工安全生产管理，提高施工现场安全管理水平，落实各级安全生产责任制，完善各类安全防护设施，杜绝和防止施工安全事故，保障人身和财产安全，维护社会稳定，构建和谐社会。根据中华人民共和国《安全生产法》、《项目工程安全管理条例》、《四川省安全生产管理条例》及县教体局对校园安全的总体要求和学校安全管理制度等相关制度，制定本项目施工安全生产责任书。凡在北川中学篮球场改造项目施工的工程，施工总承包单位（工程负责人）必须与四川省北川中学签订本责任书。一、甲乙双方要认真贯彻执行安全生产的政策法规，强化安全意识，通过健全规章，加强防范，完善施工管理，发扬敢管、敢抓、敢处罚的“三敢精神”，实现安全生产目标。二、安全生产责任书期限：自进场施工至工程竣工验收离场为止。三、甲方责任及义务：1、要求乙方在进场施工前对安全生产工作进行整体布置，按安全文明施工管理。2、甲方不定时对日常的施工安全进行检查，对乙方施工中发现的问题及薄弱环节，督促限期整改，对有重大隐患的责令立即停工整改。3、配合乙方施工，向乙方介绍施工场地及周边情况，及时传达上级、地**府部门等关于安全生产的有关文件精神，告知师生严禁进入施工场地。本次施工在全体师生离校期间进行。四、乙方责任及义务：1、依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人和直接责任人，确保所有施工人员和施工场地安全。2、应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，做好安全生产的物防措施，警示标语等。对所承担的工程进行施工前安全隐患专项安全检查，检查中发现安全隐患应停止施工确保人员安全。3、认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规，健全安全生产管理体系，按照行业标准规范组织实施，随工程进度各项安全防护设施必须及时到位。施工现场的道路、围挡、警示语、消防设施、临时用电及其它临时设施均必须达到标准化安全施工的要求。4、涉及高空作业，作业人员的安全由乙方全权自行负责并购买保险。做好安全防护措施，确保施工人员安全。5、用电必须由专业电工技术人员接电，要保障食堂及学校用电安全和正常秩序，如因操作不规范引起学校设备损坏和影响正常秩序，由乙方全权承担责任和损失。在施工过程中不能对原建筑主体有损伤，严格按照设计要求施工，进出校园必须遵守学校门卫管理。6、工程总负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名兼职安全员，负责参与施工安全生产活动，巡视施工现场物防、人防等，并及时建立安全台帐。7、安全防护用品必须购置具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场，如因使用不合格产品造成施工人员伤害的由乙方全部承担责任。288、乙方要根据安全施工给所有参与施工的人员购买意外保险，因高温天气原因必须备齐应急防暑药物。9.所有施工人员要遵守学校的规章制度，不得在校园内吸烟、乱扔垃圾、大声喧哗、脏言乱语，要爱护和保护校园设施设备。10、严格执行《工伤事故报告和处理制度》，事故发生后，应及时保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，对事故现场进行拍照或录像。对事故的处理按照“四不放过”的原则处理，情节严重的追究其法律责任。五、本责任书一式陆份，甲乙双方各执叁份，自签定之日起生效。F发包人（公章）：承包人（公章）10法定代表人（签字）：法定代表人（签字）罗域漫2025年7月17日2025年7月17日29北川中学篮球场改造项目廉政协议书甲方：四川省北川中学乙方：四川呈河建设工程有限公司为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，现就《北川中学篮球场改造项目合同》签订本廉政协议书。第一条、甲乙双方责任（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。第二条、甲方责任甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或其他好处；（二）不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；（四）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位；（五）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等；2（六）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。第三条、乙方责任乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点（一）不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；（三）不准为其私用提供通讯工具、交通工具；（四）不准组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响项目（产品）质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。30第四条、合同监管甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。第五条、违约责任（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，将追究党纪、政纪责任和给予相应的经济处罚。（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同金额5%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。第六条、本协议书作为北川中学篮球场改造项目施工合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。第七条、本协议书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。蒸设7第八条、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。第九条、未尽事宜，由双方协商解决。ITHH发包人（公章）：承包人（公章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）NA2025年7月9日202年7月7日31
投标 / 标书制作要点（原创）
本篮球场改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。四川省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
