山东高压增容采购合同公告（山东工业技师学院2025）
山东工业技师学院山东工业技师学院奎文校区高压增容项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP370000000202502005734A_001
二、合同名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目
三、采购项目名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目
四、采购项目编码：SDGP370000000202502005734
五、合同主体:
采购人：山东工业技师学院
地址：山东省潍坊市潍城区西外环路6789号
联系方式：17753618136
供应商（乙方）：山东瑞源电力工程有限公司
地址：山东省潍坊市潍城于河街办殿前李村
联系方式：15269665969
六、合同主要信息:
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
其他电力系统安装
无
1.0
58.68
58.68
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025-07-30
八、合同公告日期：2025-07-30
九、其他补充事宜：
附件：
山东工业技师学院奎文校区高压增容项目合同.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:山东工业技师学院奎文校区高压增容项目合同编号:SDGP370000000202502005734A_001计划编号:37000000020002220250027采购人:山东工业技师学院供应商：山东瑞源电力工程有限公司采购代理机构:山东善信招标有限公司签订时间：二〇二五年七月三十日第一部分协议书山东工业技师学院（甲方）所需山东工业技师学院奎文校区高压增容项目工程经山东善信招标有限公司以SDGP370000000202502005734（项目编号）在国内以竞争性磋商的方式进行采购。经竞争性磋商小组评审确定山东瑞源电力工程有限公司（乙方）为该项目成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。一、合同文件本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：（一）本项目竞争性磋商文件（二）成交供应商报价文件（三）合同格式、合同条款（四）成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件（五）成交通知书（六）本合同附件二、合同的范围和条件本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。三、产品、数量及规格详见附件。四、质量标准工程质量符合国家相关工程质量检验评定合格标准。五、签约合同价与合同价格形式1.人民币（大写）伍拾捌万陆仟捌佰元整（¥586800.00元）；乙方开户单位：山东瑞源电力工程有限公司开户银行：中国工商银行股份有限公司潍坊南关支行账号：160700117090225911842.合同价格形式：单价合同。六、付款方式合同签订生效具备实施条件后甲方向乙方支付合同金额的50%；项目全部完工且验收合格后，甲方向乙方支付合同（审计定案值）剩余价款。七、工期和地点1.工期：合同签订后30日内施工完毕。2.交付地点：山东工业技师学院奎文校区。八、履约验收本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。九、质保期1.合同签订后五个工作日内乙方向甲方缴纳工程合同金额的3%履约保证金，工程竣工验收合格后履约保证金转为质保金，质保期结束后无质量问题无息退还。2.质保期：自验收合格之日起五年。3.质保期内免费保修。质保期满甲方无息退还质保金。十、合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效。十一、违约责任当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。1.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期顺延，因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天按合同总价款千分之三向甲方支付违约金；因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：招标最高限价的30%。2.工程质量：乙方施工过程中和保修期不按采购人要求施工和修复缺陷，采购人有权自行组织人员代其实施缺陷补救，费用由乙方全部承担。3.工程竣工验收后，保修期内出现质量问题由乙方负责维修，如承包人不维修，由甲方找人维修，费用由乙方全部承担。十二、廉政条款甲乙双方必须严格遵守党和国家有关廉洁规定，严格执行本合同，各自建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时制止，自觉抵制；劝阻无效时，应向其监督部门或上级主管部门反映情况，予以纠正；情节严重的，应向纪检监察、司法机关举报。1.甲方的责任（1）不向乙方及相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（2）不在乙方及相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（3）不要求、暗示和接受乙方及相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女以及出国（境）、旅游等提供方便。（4）不参加有可能影响公正执行业务的乙方和相关单位组织的宴请和健身、娱乐等活动。（5）不得向乙方及其工作人员介绍家属、亲友从事与公司采购有关的经济活动,不得要求乙方购买任何物品。2.乙方的责任（1）不以任何理由向甲方、甲方代表、相关单位或个人赠送礼金、购物券、有价证券、会员卡、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等。（2）不以任何理由为甲方、甲方代表和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（3）不为甲方、甲方代表、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（4）不以任何理由为甲方、甲方代表、相关单位或个人提供有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。3.违规处理（1）甲方代表工作人员有违反甲方责任条款行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿。（2）乙方工作人员有违反乙方责任条款行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿；将乙方列入不良行为记录名单，取消其在山东工业技师学院供应商资格。十三、其他1.严禁承包人将工程转包或分包，一旦发现，采购人有权中止施工或责令其返工，由此造成的一切损失及影响由承包人承担。2.成交供应商应按规定按时足额支付工人工资，采购人所支付的工程款应首先用于支付工人工资,若出现未按规定支付的情形,一切责任由承包人全部承担。3.凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方一致同意提请潍坊仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。十四、凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方一致同意提请潍坊仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。十五、合同保存本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份。采购人：(公章)山东工业技师学院供应商： (公章)山东瑞源电力工程有限公司法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）住所：山东省潍坊市潍城区西外环路6789号住所：山东省潍坊市潍城于河街办殿前李村电话：0536-8338038电话：15095240863开户银行：中国农业银行潍坊潍城望留分理处开户银行：中国工商银行股份有限公司潍坊南关支行账号：15416701040004047账号：16070011709022591184签订日期：2025年 月 日第二部分通用条款执行中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款。第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：本项目磋商文件及补充文件（如有）。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》以及现行国家、山东省、潍坊市等有关法律、法规和规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的工程施工规范、验收标准及地方通用做法规定。3.承包人3.1承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：按国家工程竣工验收有关规定，向采购人提供完整竣工资料。承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场的一切与施工相关的事宜。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理须常驻现场。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：刘涛；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级；建造师注册证书号：鲁2372020202249628；建造师执业印章号：鲁2372020202249628；联系电话：15095240863；电子信箱：ruiyuandianli2021@163.com；通信地址：山东省潍坊市潍城于河街办殿前李村；承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场的一切与施工相关的事宜。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理须常驻现场。3.5分包禁止分包的工程包括：施工范围内的全部工程。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订后五个工作日内承包人向采购人缴纳工程合同金额的3%履约保证金，工程竣工验收合格后履约保证金转为质保金，质保期结束后无质量问题无息退还。5.工程质量5.1.1特殊质量标准和要求：合格。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知采购人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在工程施工期间发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故及其造成的损失，由承包人自行负责，采购人不负任何责任。因此给采购人造成经济损失的，要承担赔偿责任。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人必须根据《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》｛潍建发（2009）12号｝的要求做好安全文明施工及扬尘污染防治工作，现场采取封闭施工，承包人应设置围挡及明显的安全标志，其它执行通用条款。7.工期和进度7.1施工组织设计承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后3日内。7.5工期延误因采购人原因导致工期延误的：工期顺延。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期不得延误，一旦延误，每逾期一天按合同总价款千分之三向发包方支付违约金；在承包人未按施工节点完成相应工作超过30天或工期延误超过30天等无能力保证工期情况或存在工程质量未按时整改完毕等无力保证施工质量情况时，采购人按规定进行指定分包，工程款依据2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、2016年《山东省安装工程消耗量定额》、优先使用施工期《潍坊市价目表》，若无，则执行使用施工期《山东省价目表》及山东省、潍坊市其他有关文件的规定按实结算，由承包人支付；工程质量达不到规范要求的，发包方有权要求重新施工，其费用由承包方承担，给发包方造成损失的，还应赔偿发包方一切损失。7.7异常恶劣的气候条件采购人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）按照当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震。10.变更10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：本项目暂列金额为61468.48元。11.价格调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量12.1合同价格形式单价合同。单价包含的风险范围：承包方所报的价格在合同实施期间，不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。单价包含材料费、运费、卫生清理费、检测费、管理费、利润、税金等一切费用，结算时不再计取其他任何费用。12.3计量工程量计算规则：依据清单计量规范《GB50854-2013房屋建筑与装饰工程工程计量规范》《GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范》相应规定计量。12.4工程进度款支付合同签订生效具备实施条件后采购人向承包人支付合同金额的50%；项目全部完工且验收合格后，采购人向承包人支付合同剩余价款。13.2竣工验收关于竣工验收程序的约定：施工完毕，进行初验，使用按现行施工规范验收，初验完成2天后正式验收。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为2年。15.3质量保证金3%的工程款。15.4保修工程保修期为：自验收合格之日起五年。16.违约承包人施工过程中和保修期不按采购人要求施工和修复缺陷，采购人有权自行组织人员代其实施缺陷补救，费用由承包人全部承担。20.争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向潍坊仲裁委员会申请仲裁；（2）向合同履约地人民法院起诉。附件1：工程质量保修书发包人（全称）：山东工业技师学院承包人（全称）：山东瑞源电力工程有限公司为保证项目在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人双方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容具体质量保修内容双方约定如下：承包人所施工的全部内容。二、质量保修期工程经有关工程质量与安全主管部门验收备案并交付使用后五年。三、质量保修责任1、属于承包人保修范围和内容的项目，应在接到业主维修通知后2小时内赶到现场，普通故障保证在4小时内修复，需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成，需厂家提供的设备，承诺在72小时内完成。承包人不在约定期限内派人维修，发包人可委托其他人员修理，维修费用从质量保证金内双倍扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。由于非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家或有关行业标准规定的合理使用期限内，承包人确保该工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、承包人承诺提供24个月的免费保修服务，在保修期内由于安装或本身质量原因造成的任何损伤或损坏，承包人将免费修理和更换，对于重要的、严重影响系统运行的元器件，承包人将免费提供备件。对于因其他原因造成的系统故障，承包人只收取设备材料费，不再收取人工等其他费用。四、质量保修金的支付质量保修期满扣除保修期间应由承包人承担的维修费用后30个工作日内无息返还质量保修金；在质量保修期内应该由承包人维修的事项，承包人如不能按发包人约定的时限完成维修或维修质量达不到维修要求的，发包人有权自行安排维修，承包人无条件认可发生的维修费用在质量保修金中予以双倍扣除，质量保修金不足抵扣维修费用的，承包人应在收到发包人发出的缴费通知书之日起5个工作日内支付给发包人，否则每延迟一天按应付费金额的千分之三缴纳滞纳金，同时发包人有权提起诉讼并将承包人此行为在不同的媒体上进行公布。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。采购人(公章)：山东工业技师学院承包人(公章)：山东瑞源电力工程有限公司法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）日期：2025年月日附件2：安全生产合同为在山东工业技师学院奎文校区高压增容项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人山东工业技师学院与山东瑞源电力工程有限公司特此签订安全生产合同：一、采购人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因采购人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。本合同一式柒份，采购人肆份，承包人二份，采购代理机构一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。采购人(公章)：山东工业技师学院承包人(公章)：山东瑞源电力工程有限公司法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）日期：2025年月日附件3：最终报价表项目名称山东工业技师学院奎文校区高压增容项目项目编号SDGP370000000202502005734供应商名称山东原电程有限盼法定代表人或授权委托人姓名联系方式15005240363最终报价：S86800L/正P02其它承诺无日期2025年7月23日附件4：单位工程投标报价汇总表工程名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目，第1页共1页序号项目名称金额(元)其中：材料暂估价(元)一分部分项工程费525331.521.1安装部分420903.611.2土建部分104427.91二措施项目费2.1单价措施项目2.2总价措施项目三其他项目费61468.483.1暂列金额61468.483.2专业工程暂估价3.3特殊项目暂估价3.4计日工3.5采购保管费3.6其他检验试验费3.7总承包服务费3.8其他四规费五设备费六税金投标报价合计=一+二+三+四+五+六5868000分部分项工程量清单与计价表工程名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目，第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价安装部分420903.611030410004001附杆电缆下线1.名称:附杆电缆下线2.含设备线夹、铜螺丝、高压电缆头绝缘罩、电缆支架、电缆护管支架、电缆护管、电缆护管防雨帽、架空绝缘线等图纸设计范围内所需的所有材料设备的采购、安装工作3.其它:按规范、设计要求组112960.0712960.072030408001001电力电缆1.名称:高压电缆2.型号:ZR-YJV22-8.7/153.规格:3*954.材质:铜芯电缆5.敷设方式、部位:穿管敷设6.其它:按规范、设计要求m105297.4131228.053030408001002电力电缆1.名称:高压电缆2.型号:ZR-YJV22-8.7/153.规格:3*954.材质:铜芯电缆5.敷设方式、部位:桥架敷设6.其它:按规范、设计要求m75300.6722550.254030408006001电力电缆头1.名称:户外冷缩电缆终端2.型号:10KV交联聚乙烯3.规格:3*954.电压等级（kV):10KV5.其它:按规范、设计要求个41052.864211.445030411003001桥架1.名称:电缆桥架2.规格:200*2003.材质:不锈钢材质，厚度1.2mm4.其它:按规范、设计要求m60166.9910019.46040501012001顶管1.名称:机械顶管2.2孔DS175*12MPP管3.土壤类别:综合考虑4.含机械顶管所有相关工作内容5.其它:按规范、设计要求m100313.9313907031103030001标志牌1.名称:电缆路径警示桩2.其它:按规范、设计要求个3223.24669.728031103030002标志牌1.名称:电缆路径标识牌2.其它:按规范、设计要求个5203.671018.35本页小计114047.28分部分项工程量清单与计价表工程名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目，第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价9030414015001电缆试验1.名称:电缆试验2.电压等级(kV):10KV3.电缆泄漏试验及交流耐压试验4.其它:按规范、设计要求根11841.481841.4810030408001003电力电缆1.名称:低压电缆2.型号:ZR-YJV-0.6/13.规格:3*120+2*704.材质:铜芯电缆5.敷设方式、部位:桥架敷设6.其它:按规范、设计要求m80439.8835190.411030408006002电力电缆头1.名称:电缆终端2.规格:3*120+2*703.材质、类型:铜芯4.其它:按规范、设计要求个2622.871245.7412040807002001供电系统调试1.名称:送配电装置系统调试2.电压（kV):0.4KV3.其它:按规范、设计要求系统1557.8557.813030414015002电缆试验1.名称:电缆试验2.电压等级(kV):0.4KV3.其它:按规范、设计要求根11841.481841.4814030411003002桥架1.名称:电缆桥架2.规格:300*2003.材质:不锈钢材质，厚度1.5mm4.其它:按规范、设计要求m45228.0410261.815030402018001组合型成套箱式变电站1.名称:630kVA箱变2.型号:内部配置S20-630/10变压器1台3.电压（kV):10KV4.组合形式:含所有设备、3P空调及附件安装5.开关柜应具有五防功能，柜内母线带绝缘护套。6.含供电部门要求提供的电气试验报告包含的相关试验内容7.其它:按规范、设计要求台1248399.93248399.9316031002003001套管1.名称:进线电缆管2.材质:PE3.其它:按规范设计要求个1047.97479.7本页小计299818.33分部分项工程量清单与计价表工程名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目，第3页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价17030409002001接地母线1.名称:接地连接线2.规格:40*5镀锌扁钢3.其它:按规范、设计要求m51.9524.311262.918030409001001接地极1.名称:垂直接地体2.材质:L50*5镀锌3.规格:L=25004.间隔距离≥5m5.其它:按规范、设计要求根6116.14696.8419030414011001接地装置1.名称:接地网调试2.其它:按规范、设计要求系统12038.52038.520030414002001送配电装置系统1.名称:成套箱变系统调试2.630kV·A3.电压等级(kV):10KV4.其它:按规范、设计要求系统12156.372156.3721030401001001油浸电力变压器1.名称:拆除原有变压器2.容量（kV·A):250kVA3.其它:按规范、设计要求台1883.39883.39土建部分104427.912201B001拆除厕所及周边围墙等1.拆除厕所及周边围墙（现场所有内容）2.部分建筑垃圾可就地填地基使用3.含垃圾外运等全部工作内容项11995.631995.632301B002拆除原有检查井壁并恢复原样1.拆除原有检查井壁并恢复原样（含防水）2.含垃圾外运、挖填土等全部工作内容处4598.692394.762401B003绿化带迁移及恢复1.名称:绿化带迁移及恢复2.具体做法:恢复至原样3.其他:满足甲方使用要求m215399.135986.9525011702032001检查井1.名称:电缆工作井（含深、集水井）2.具体做法:详见图纸设计及规范要求，满足甲方使用要求3.其他:含完成电缆工作井所有工作内容座36439.0719317.2126010101001001平整场地1.土壤类别:按现场实际，土质综合考虑，包含地表垃圾、杂草等2.方式:自行考虑3.工作内容:±300mm以内挖、填、运、找平m225.4812.52319.01本页小计37051.56分部分项工程量清单与计价表工程名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目，第4页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价27010101002001挖基础土方1.土壤类别：综合考虑2.挖土深度：详图纸设计3.挖土部位：承台、基础梁3.清槽等综合考虑在内4.其他要求:根据现场实际情况综合各种开挖方式，清单工程量综合考虑放坡和工作面等各种因素，按实计算m316.498.23135.7128010103001001回填方1.密实度及回填要求:满足设计和规范要求2.填方材料品种:素土3.填方来源、运距:自行考虑4.部位:基础回填5.按实际回填体积计算m33.7533.06123.9829010103002001余方弃置1.余方弃置2.工程量按土方自然体积计算。m312.7436.1459.9130010401003001实心砖墙1.砖品种：实心砖2.砂浆强度等级：水泥砂浆3.部位：墙体4.其它：包括材料采购运输、砌筑、养护等所有内容，未尽事宜详见图纸m37.01860.876034.731010503004001圈梁1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C203.压顶4.其它:含泵送、浇筑、振捣、夯实、表面处理等所需物料和工作内容，未尽事宜详见图纸m31.871141.442134.4932010515001001现浇构件钢筋1.钢筋种类:现浇构件钢筋2.规格：HRB400≤φ10t0.067758.81465.5333010515001002现浇构件钢筋1.钢筋种类:现浇构件钢筋2.规格：HRB400≤φ10t0.027758.9155.1834010516002001预埋铁件1.预埋铁件2.规格：12#槽钢t0.28918012.495205.6135010516002002预埋铁件1.登梯2.规格：12#圆钢t0.117824.411782.44本页小计16497.55分部分项工程量清单与计价表工程名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目，第5页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价36010807001001金属（塑钢、断桥）窗1.名称：百叶窗2.做法：满足甲方使用要求3.包含五金件、开窗机、排烟等所有内容，未尽事宜详见图纸m20.8351.54281.2337010507004001台阶1.名称：台阶2.用户根据需要自行设计3.满足甲方使用要求项1316.64316.6438010512008001沟盖板、井盖板、井圈1.名称：水泥盖板2.满足甲方使用要求m24.5105.47474.6239011201001001墙面一般抹灰1.做法：①20厚1:2.5水泥砂浆，出光2.部位：箱变基础3.其它：包括材料采购运输、抹灰、养护、修补、界面处理、基层墙面修补等，未尽事宜详见图纸m238.0856.422148.4740011101003001细石混凝土楼地面1.做法：①100厚150#水混泥土②20厚1:2.5水泥砂浆2.部位：箱变地面3.其他：浇筑方式自行考虑，材料采购运输、浇筑、铺设、养护、基层处理等所有内容，未尽事宜详见图纸m225.48107.882748.7841011204001001石材墙面1.做法：①贴蘑菇石，粘结方式自行考虑2.部位：箱变基础3.其它：包括材料采购运输、抹灰、养护、修补、界面处理、基层墙面修补等，未尽事宜详见图纸m27.66334.342561.0442011101003002细石混凝土楼地面1.做法：①100厚150#水混泥土②150厚3:7灰土夯实③素土夯实，压实系数不小于0.902.部位：箱变周边地面3.其他：浇筑方式自行考虑，材料采购运输、浇筑、铺设、养护、基层处理等所有内容，未尽事宜详见图纸m2151.54177.9626968.06本页小计35498.84分部分项工程量清单与计价表工程名称：山东工业技师学院奎文校区高压增容项目，第6页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价43010507007001其他构件1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C203.部位：护栏基础4.其它：含泵送、浇筑、振捣、夯实、表面处理等所需物料和工作内容，未尽事宜详见图纸；m30.63710.94447.8944011503003001塑料扶手、栏杆、栏板1.名称：箱变护栏h=1.7m（含护栏门）2.护栏支腿与护栏基础采用4个M10X110膨胀螺栓锚固,锚入深度不小于60mm。3.护栏门上应加挂锁,并设置防雨板，围栏周围应设立“高压危险,请勿靠近”的字样。4.满足甲方使用要求m32242.697766.0845010603001001实腹钢柱钢柱1.钢材品种、规格：采用Q235B钢2.表面热镀锌，厚度不小于125g/㎡3.包含但不限于构件制作、连接件、安装、高强螺栓等所有费用4.满足甲方使用要求，其他未尽事宜详见图纸t0.39814929.725942.0346010604001001钢梁钢梁1.钢材品种、规格：采用Q235B钢2.表面热镀锌，厚度不小于125g/㎡3.包含但不限于构件制作、连接件、安装、高强螺栓等所有费用4.满足甲方使用要求，其他未尽事宜详见图纸t0.4814113.576774.5147011702008001圈梁圈梁模板m217.385.981487.45本页小计22417.96合计525331.52
投标 / 标书制作要点（原创）
本高压增容涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。山东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
