维修改造采购合同公告（久治县人民法院2025）
一、合同编号：11N0150646132025801
二、合同名称：久治县人民法院2025年维修改造项目合同
三、项目编号：青海万事通竞磋（工程）2025--026
四、项目名称：久治县人民法院2025年维修改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）：久治县人民法院
地 址：久治县
联系方式：0975-8331929
供应商（乙方）：青海嘉佑盈建设工程有限公司
地 址：青海省西宁市城西区西关大街130号3号楼12层11203室
联系方式：13109764567
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：久治县人民法院2025年维修改造项目 数量：1.00 单价（元）：928512.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:详见竞争性磋商文件施工工期:60日历天项目经理:谢寿琴执业证书信息:青2632018201951519
2.合同金额（元）：928512.00
3.履约期限、地点等简要信息：久治县,60天
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025年07月21日
八、合同公告日期：2025年08月05日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
第一部分合同协议书(1).pdf
第一部分合同协议书发包人（全称）：久治县人民法院承包人（全称）：青海嘉佑盈建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法）及有关法规定，退循平、自吨、公平和诚实信用的原则，双方就久治县人民法院2025年维修改造项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议一、工程概况1.工程名称：久治县人民法院2025年维修改造项目。2.工程地点：久治县3.工程审批、核准或备案文号：4资金未源：5.工程内容及规模：工程量清单及图纸所示全部内容。6.工程承包范围：工程量清单及图纸所示全部内容。二、合同工期计划开始工作日期：年月日计划开始现场施工日期：年月_日计划竣工日期：年月日。I工期总日历天数：60天，工期总日历天数与根据前述计划期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准：合格四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）玖拾贰万捌仟伍佰壹拾贰元整￥928512.元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）￥元）：适用税率：税金为人民币（大写）（￥元）；（2）设备购置费（含税）：人民币（大写)（￥元）；适用税率：税金为人民币（大写）（￥元）；（3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）（￥元）；适用税率：，税金人民币（大写）（￥元）；（4）暂估价（含税）：人民币（大写）（￥元）。（5）暂列金额（含税）：2人民币（大写）（￥元）.（6）双方约定的其他费用（安全文明施工费）：人民币（大写）贰万查仟柒佰玖拾陆元玖角玖分（￥21796.99元）：适用税串：%，税金为人民币（大写）（￥元）2.合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施计程中进行增减的款项外，合同价格不于调整，但合同当事人另有的定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：最终结算价以财政电核定家单为准，对合同总价予以调整。五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：谢寿琴六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）：（2）投标函及投标函附录（如果有）；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件：（5）承包人建议书：（6）价格清单；（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和址改。属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条牛及其附件项经合同当事人签字成盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金井按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，井在缺陷贵任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于205年7月日订立。九、订立地点订立。本合同在十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，井自签字章之日起生效。十一、合同份数本合同一式份。均具有同等法偉效力。发包人执肆份。承包人执肆份。1发包人（高，TF承包人公华）r法定代表人或共委托代理人：法定代表或其季代理人：（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代福应91630101WCD7北兄地址：（签字）地址：青海省西宁市城西区西关大街130号3号楼12层1203邮政编码：室法定代表人：邮政编码：810000法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：开户银行：电子信箱：/司西宁分行账号：开户银行：招商银行股份有限公账号：9972902118610000采购代理机构：负贵人：经办人：肖永道日期：2025年8月日ss
投标 / 标书制作要点（原创）
本维修改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
