供电设施改造采购合同公告（合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心2025）
经开区区属公办中小学供电设施改造项目设计（2次）
合同编号：
2025AJJWQ00091-001
合同名称：
经开区区属公办中小学供电设施改造项目设计（2次）
项目编号：
2025AJJWQ00091
项目名称：
经开区区属公办中小学供电设施改造项目设计（2次）
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心
合同甲方编号：
12340100MB1A143741
中标人(乙方)：
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
合同乙方编号：
91340000485000016Q
所属地域：
安徽省
合同金额：
70.988125万元
主要人员：
姓名： 刘朝永 证书名称： 注册电气工程师（供配电） 证书编号： DG103400063
合同预定完成时间：
2028年05月01日
合同签订日期：
2025年08月05日
合同公告日期：
2025年08月05日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件:
经开区区属公办中小学供电设施改造项目合同.pdf
20251697513002004GF—2015-0210建设工程设计合同（专业建设工程）工程名称：经开区区属公办中小学供电设施改造项目设计（2次)工程地点：合肥经济技术开发区合同编号：2513002004（由设计人编填）设计证书等级、建筑行业（建筑工程）甲级、电力行业变电工级、工程勘察专业类岩土工程（设计）乙发人：合经济技术开发区重点工程建设管理中心设202508月95日安徽省建筑设计研究总院股份有限公司签订日期：2025年8月2025年08月05日住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一节合同协议书发包人（全称）：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心设计人（全称）：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：经开区区属公办中小学供电设施改造项目设计（2次）。2.工程批准、核准或备案文号：合经投（2025）30号3.工程内容及规模：为解决合肥经开区中小学普通教室空调安装问题，拟对全区所有公办中小学校（30个校区供电设施现状进行全面排查，开展电力增容和线路改造等配电提升工作（外线电压等级10KV，变电后220/380V），含土建、高低压设备、低压设备到建筑单体以及建筑单体内线路新建或改造，以满足空调安装、使用需求，投资费用估算约2500万元。4.工程所在地详细地址：合肥经济技术开发区。5.工程投资估算：2500万元。6.工程进度安排：见专用合同条款。7.工程主要技术标准：满足国家相关设计技术规范要求。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：设计内容具体包括电力增容和线路改造等配电提升工作，含10KV外线（如有）、变配电系统（含土建）、低压设备到建筑单体以及建筑单体内线路新建或改造。2.工程设计阶段：本项目采用设计总承包方式，设计内容具体包括：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、施工期的现场配合和技术支持等。3.工程设计服务内容：本次设计招标为设计总承包，设计内容具体包括且不限于：根据需要进行勘察测绘，方案设计、初步设计（含概算）及施工图设计等及其他附属工程设计全部内容，所有设计必须通过相关管理部门审核通过（规划、消防、人防等专家评审会等）。设计中必需的方案论证、设计变更论证、各项审查、评审会、技术咨询等，所发生费用（不含施工图审查费用）由设计人承担。2工程设计范围、阶段与服务内容见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：年月1日。计划完成设计日期：年月1日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：其他价格形式（固定费率65%）；2.签约合同价为：暂定人民币大写柒拾万玖仟捌佰捌拾壹元贰角伍分（￥70.988125万元）五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：孙素银、陆杉。设计人项目负责人：刘朝永六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录（如有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。3八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在合肥经开区签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自签订之日生效。十二、合同份数本合同正本一式2份、副本一式6份，均具有同等法律效力，发包人执正本1本3份，设计人执正本1份、副本3份。发包人合肥经济技本开发区设计人：安徽省建筑设计研究总院股份重点正程建设中心盖章）有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：91340000485000016Q纳税人识别码：纳税人识别码：91340000485000016Q地址：地址：合肥市繁华大道7699号邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人委托代理人：电话：电话：传真：传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：招商银行合肥分行创新大道支行账号：账号：652680334910001时间年2月时间：年月日4第二节通用合同条款房屋建筑和市政基础设施工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。上述资料由设计人自行准备。5第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据13.2.1项目负责人姓名：刘朝永；执业资格及等级：正高级工程师；注册电气工程师（供配电）、国家级；注册证书号：DG103400063联系电话：13956961595电子信箱：13242129@qq.com;通信地址：合肥市繁华大道7699号设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同；23.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：主体工程。主体结构、关键性工作的范围：方案设计（含方案评审、报规）、初步设计，施工图设计及审查配合，同时包括可行性研究报告编制、勘察测绘、节能、绿建、卫生影响评价、交通影响评价、环境影响评价、能评、水保方案编制、日照分析等设计有关的工作内容及各阶段专项审查、概算编制、环境保护措施、施工中所必需的方案论证和咨询等技术服务、专家评审等工作。36.5.2提前交付工程设计文件的奖励：410.2合同价格形式：其他价格形式：费率形式（固定费率65%）514.1.1发包人支付设计人违约金：详见专用合同条款第18.6条。614.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：详见专用合同条款第18.6条。614.1.26序号条目号信息或数据714.2.1设计人支付发包人的违约金：详见专用合同条款第18.6条。814.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：详见专用合同条款第18.6条。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：详见专用合同条款第18.6条。914.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：详见专用合同条款第18.6条。1014.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：详见专用合同条款第18.6条。1116.2有下列情形之一的，合同解除：（1）设计人设计有重大失误情况的（如设计有重大缺漏项、功能设计缺陷等情况，造成安全隐患或者不良社会影响的。）（2）设计人有转包和违规分包业务情况的。（3）设计人安排的设计人员为非本单位工作人员等挂靠行为的。（4））设计人未按照约定支付未设计人补偿费。（5）设计人原因导致暂停设计期限已连续超过10天或延期超过15天。1217.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第2种方式解决（1）向仲裁委员会申请仲裁：（2）向发包人所在地人民法院起诉。1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：中标通知书、投标文件、相关附件等。71.3法律适用于合同的其他规范性文件：按照行业规定要求执行1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家相关标准及发包人给出的相关技术规定。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：提供国外技术标准的名称：提供国外技术标准的份数：7提供国外技术标准的时间：/提供国外技术标准的费用承担：/1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无；若设计人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一、或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应尽早在设计文件中告知委托方；一般材料选用和设备系统的设计，则应在初步设计阶段就提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同协议书：专用合同条款及其附件：通用合同条款：合同其它文件。（顺序在前者优先解释）。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：合经区重点中心四楼设计处发包人指定的接收人为：孙素银、陆杉；发包人指定的联系电话及传真号码：0551-63878928发包人指定的电子邮箱：1设计人接收文件的地点：：合肥市繁华大道7699号8设计人指定的接收人为：张健设计人指定的联系电话及传真号码：13855156596设计人指定的电子邮箱：13242129@qq.com2.发包人2.1发包人一般义务12.1.3发包人其他义务：2.2发包人代表发包人代表姓名：孙素银、陆杉身份证号：/职务：1联系电话：0551-63878928电子信箱：L；通信地址：L。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，但涉及费用确认需发包人盖章方为有效。发包人更换发包人代表的，应当提前3天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：13.2项目负责人93.2.1项目负责人姓名：见《专用合同条款数据表》执业资格及等级：见《专用合同条款数据表》注册证书号：见《专用合同条款数据表》联系电话：见《专用合同条款数据表》电子信箱：见《专用合同条款数据表》通信地址：见《专用合同条款数据表》;设计人对项目负责人的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人擅自更换项目负责人的，发包人有权无条件终止合同：若项目负责人及各专业负责人不能按合同要求履职履责，发包人有权要求设计人无条件更换项目负责人及各专业负责人，且更换的项目负责人资历不得低于招标文件要求并处违约金处罚。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后3天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权无条件终止合同并处违约金处罚。3.3设计人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：3天3.3.2设计人更换主要设计人员的，应提前7天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：详见18.6相关违约处理。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：详见18.6相关违约处理。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：见《专用合同条款数据表》主体结构、关键性工作的范围：见《专用合同条款数据表》3.4.2设计分包的确定10允许分包的专业工程包括：除禁止设计分包的工程外的其它工程。其他关于分包的约定：设计人若不具备相关专项资质的，可依法分包委托其他具备相应资质的单位完成（具备专业资质、类似业绩等）：分包单位不具备相应能力的，发包人有权要求设计人无条件更换；设计人须对其成果负总责，所有费用已包含在合同价内。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：单位资质、业绩、人员资历、1名单。3.4.4分包工程设计费支付方式：由设计人自行决定。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：发包人支付给联合体牵头单位。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：15.1.2.2工程设计适用的技术标准：国家及地方现行有效的技术标准5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：国家规范规定的设计深度、招标文件等要求：5.3.5工程的合理使用寿命年限：国家规定设计合理使用年限。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划自接到发包人通知后10个日历天内完成项目调查、对接、勘察测绘（含物探）等工作，合同签订后25个日历天内完成项目方案设计（具备报送方案审查深度及条件）：方案审查通过后20个日历天内完成初步设计：初步设计审批后15个日历天内完成施工图设计（含协助发包人进行施工图审查）。合同签订后进一步细化约定，以最终确定的计划为准，特殊要求项目可另行约定设计周期。6.1.1工程设计进度计划的编制11合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：接发包人通知后3日内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计（含方案评审、报规）、初步设计（含评审）、施工图设计等所含各专业编制完成时间、修改完成时间，同时包含勘察、测绘、检测、物探、节能、绿建、卫生影响评价、交通影响评价、环境影响评价、能评、水保方案编制等专项评审提交时间，具体以发包人要求为准。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：3日内。6.2本次招标范围暂定约30个学校，具体以主管部门最终核定的学校为准；中标人需具备平行开展项目设计的能力。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：平面、功能需求等未及时确定；发包人要求的变更影响项目设计关键线路推进等。设计人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：见《专用合同条款数据表》7.工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：文本、图件及计算机文件。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限：15天内128.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在5天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：方案经发包人内审后报经开区建设发展局组织专家会审查（或市城乡建设局或相关部门），通过后上报区规建会（如需）审查、市自规局专家会及业务会（如需），市规委会（如需）审查：初步设计报区财政局审查和区经发局审批概算（或市发改委）。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：办公场地。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按照发包人要求提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.1合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：。（2）总价合同总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：（3）其他价格形式：见《专用合同条款数据表》10.2费用的计算方法：本项目采用费率计价，固定费率65%，费率不再根据工程量的增减而变动，设计人据此费率与发包人签订设计合同。本项目暂定合同价【暂定合同价=（87.37万元÷80%）×中标费率65%=70.988125万元】，暂定合同价不作为结算依据，具体合同结算价款=设计费+勘察测绘费用。13（1）设计费用以主管部门批复的工程初步概算中建安费（设计人承揽设计范围内的工程概算中建安费）为计费额，参照计价格（2002）10号文计算得出的工程设计收费基准价*中标费率。无批准的初步设计概算的以工程招标控制价（扣除暂列金）为计费额（下同）。工程招标控制价是指造价咨询单位编制并经审批的清单控制价。（2）勘察费用为设计费的8%，测绘费为设计费的2%计取，改造系数1.25。（3）设计项目所涉及到的地震安全性评价、测绘等部分，经招标人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，由此所产生的费用包含在设计收费中，不再另行计取。。（4）其它前期工作如检测、物探、实验、环境保护措施、工程验收等所有前款所述工作内容（包括各项评审费用，但不含施工图审查）费用均包含在设计收费中，不再另行计取。10.3合同付款：初步设计（含概算）完成并通过审批后支付至暂定合同价的20%；项目施工图阶段完成并审查合格后支付至暂定合同价的70%（核算服务费（含勘察、设计、测绘等费用）低于暂定合同价的付至核算服务费70%）；余款在竣工验收合格且完成设计费结算手续后付清（服务费按单个项目支付、单个项目分批次设计的、进度款可分批次支付）。项目竣工验收通过后10日内设计人提交发包人认可的项目负面清单及相关合格的材料：竣工验收通过后15天内设计人提交设计费结算材料，发包人接到设计人完整的服务费结算材料后及时办理设计费审计结算。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天15内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天10内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的10天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人不需（需/不需）发包人认可的工程设计责任保险，设计人自行考虑相关风险。1413.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅该项目使用。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无限制要求。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人自行承担。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：见《专用合同条款数据表》14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：见《专用合同条款数据表》14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：见《专用合同条款数据表》14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见《专用合同条款数据表》设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：见《专用合同条款数据表》。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：11516.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同（3）暂停设计期限已连续超过见《专用合同条款数据表》天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为见《专用合同条款数据表》天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否17.3.1争议评审小组的确定：17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：无。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第见《专用合同条款数据表》种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。18.附加条款（优先于合同的其他条款）18.1设计日常管理（一）设计联合工作组：在满足招投标文件和合同前提下，结合项目需求，成立由设计人、项目申报单位、使用单位、发包人代表等组成的项目工作组，组长原则上为发包人设计项目负责人。（二）设计交底：设计图纸完成后，设计单位参加设计交底，设计交底要有书面交底文件，对项目设计内容、设计方案、设计文件中重难点进行交底，并形成书面交底记录。16（三）设计巡查：（1）设计人总部巡查（项目总工），在项目施工关键节点、关键技术部位等，原则上每个项目不少于一次，由设计人技术总工牵头项目巡查，相关单位参加。（2）项目工作组巡查，应中心设计处、工程处要求，设计人和有关单位参加。（3）巡查及时形成书面意见，并交付现场总监或总监代表签收，监理单位督促施工单位按要求整改并书面闭合。Ha（4）巡查必要时聘请专家参加、巡查费用由设计人支付。（四）设计驻点服务：根据项目实施需要，接发包人要求进行驻点服务。（五）编写设计日志：设计人应做好现场的重大事件记录备查。18.2设计出图管理：18.2.1各阶段设计成果均应达到国家规范的图纸设计深度要求。18.2.2施工图出图后，由第三方图纸审查机构对图纸进行审查，在出具意见后原则上重大项目7天内完成修改，中小型项目3-5天内完成修改。18.2.3设计图纸及文件未经发包人许可，不得出现“仅供参考”“不得用于施工”“业主二次深化”等字样。18.2.4方案设计、初步设计、施工图设计均应提供电子文件和纸质文件，以可读存储介质形式进行存储，“图”以dwg格式提供，“文”以doc格式，同时提供pdf格式文件，电子文件要与纸质文件内容相同。一般图纸不少于8份，电子光盘3份，特殊的根据要求提供。18.2.5当修改设计文件时，要更改版本编号，同时将修改情况书面通知相关单位，并及时收回作废版本的文件。18.2.6施工图阶段提供详细的材料清单（含数量和技术规格要求），以辅助工程量清单编制。18.2.7材料、设备参数应为通用技术参数，应保证不少于三家主流国产品牌能够满足相关参数的要求，不应具有品牌倾向性及唯一性。18.3设计进度管理：18.3.1设计人应根据设计任务书编制设计节点计划，报发包人设计项目负责人认可。1718.3.2设计工作需按照认可的计划开展设计，因发包人原因影响设计进度的，经发包人认可，设计人提交修正后的进度计划。18.4设计质量管理18.4.1设计过程中应严格执行国家颁布的强制性标准、规范与规定。18.4.2设计人对设计文件和图纸中的错误或遗漏及时进行修改或补充，并承担由此造成的相关责任。18.4.3设计应对实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺、质量、安全和环保要求。18.4.4设计文件对各专业管线平面、竖向等关键节点、箱体等影响景观效果的设施进行复核并出具综合平面，各专业单位按认可的管线断面、平面、设施布点位置组织实施。18.4.5设计文件不得以任何方式明示、暗示、指定材料、设备的生产商或供应商。18.4.6设计人项目负责人应组织设计各专业交底、提高设计质量：设计文件（方案、估算、初步设计及概算、施工图及材料清单）应由专业负责人、项目负责人、单位技术负责人会审并签字确认，最大限度地提高设计质量。18.4.7设计人对项目设计成果质量负责。18.5设计造价管理18.5.1设计概算由设计人编制，概算包括项目建设全过程费用。18.5.2设计概算加盖注册造价工程师印章、设计人用章。18.5.3在保证设计质量的前提下，原则上设计概算不得突破立项投资。18.5.4施工图设计以批准的初步设计概算为依据，在满足功能要求的前提下优化施工图阶段设计。18.6相关违约处理：违约条款（设计人应承担的违约责任）序号违约条款违约金规定备注一、设计人员管理181私自更换项目负责人的3万/人次2私自更换专业负责人1万/人次3发包人要求更换不合格的人员、未在规定时间内提供经发包人认可的人员2万/人次4未按发包人通知要求参加相关会议5000元/次二、设计进度管理5因设计人原因未按合同约定进度进行设计、影响了项目实施1、延误一天处以500/元/天；累计超过2个月的，处以设计费总价的5%。三、设计质量管理6未经发包人认可分包1万/人次7未经发包人认可转包5万/人次，并报主管部门处理8因设计人原因造成的变更按变更增加部分工程造价的3%扣除设计费9因设计人原因、造成初步设计概算建安费明显大于清单控制价10%的扣减超出部分的设计费，并处以2万/次（单个项目）1、以清单价计取设计费不扣减超出部分设计费；2、人工、材料、机械变化或政策性影响等外界原因不在违约之列10因设计人原因、造成初步设计概算建安费明显小于清单控制价10%的处以2万/次（单个项目）人工、材料、机械变化或政策性影响等外界原因不在违约之列11违反国家强制性条文或违反规范的设计错误5000元/次；发包人有权根据情况上报上级主管部门要求处理12无正当理由拒绝在竣工验收文件签字，每延期一天5000元/天13设计人未按要求及时巡查现场，造成施13工延误、错误等按该损失费用的30%作为违约金，上限为设计费合同计算价的30%。违约与第8条不重复计算14方案设计、初步设计、施工图设计因设计人原因经有关部门评审或审查，要求二次上会评审的按2万/次处理15设计人整体设计文件不合格的损失赔偿金发包人上报上级主管部门要求处理设计人违约造成的损失，退回已支付的设计费备注：累计向设计人索赔违约金上限为合同价的30%。20附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4:设计人主要设计人员表附件5：设计进度表附件6：设计费明细及支付方式附件7：设计变更计费依据和方法附件8：廉政协议附件9：履约保证金附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺附件11：中标通知书21附件1：工程设计范围、阶段与服务内容工程设计范围、阶段与服务内容一、本工程设计范围设计内容具体包括各中小学电力增容和线路改造等配电提升工作，含10KV外线（如有）、变配电系统（含土建）、低压设备到建筑单体以及建筑单体内线路新建或改造。二、本工程设计阶段划分本项目采用设计总承包方式，设计内容具体包括且不限于：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、施工期的现场配合和技术支持等。三、各阶段服务内容本次设计招标为设计总承包，设计内容具体包括且不限于：根据需要进行勘察测绘，方案设计、初步设计（含概算）及施工图设计等及其他附属工程设计全部内容，所有设计必须通过相关管理部门审核通过（规划、消防、人防等专家评审会等）。设计中必需的方案论证、设计变更论证、各项审查、评审会、技术咨询等，所发生费用（不含施工图审查费用）由设计人承担。22附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1234567891011121323附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数（暂定）提交日期有关事宜1勘察测绘等资料4详见专用合同条款第6.1条具体以发包人要求为准2方案设计（最终版）43初步设计（最终版）44施工图（最终版）85678910特别约定：1.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。2.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按照发包人的要求提供。24附件4：设计人主要设计人员表设计人主要人员表名称姓名职务注册执业资格一、总部人员项目主管汪军总院副总工程师注册电气工程师（供配电）其他人员二、项目组成员项目负责人刘朝永总院副总工程师注册电气工程师（供配电）电气专业负责人张健电力与智能化设计所所长注册电气工程师（供配电）电气设计人员伍亚虎分院副总工程师注册电气工程师（供配电）电气设计人员查慧勤分院副总工程师注册电气工程师（供配电）电气设计人员贾鲁峰主任工程师高级工程师建筑专业负责人王苗苗建筑一院院长一级注册建筑师建筑设计人员陆保林主任工程师一级注册建筑师造价专业负责人黄红军主任工程师注册造价工程师电气设计人员王致远25附件5：设计进度表设计进度表见合同专用条款附件6：设计费明细及支付方式一、设计费总额：￥70.988125万元（暂定价）二、设计费总额构成：1.工程设计基本服务费用：固定总价固定单价（元/平方米或费率65%）2.工程设计其他服务费用：3.合同签订前设计人已完成工作的费用：4.特别约定：（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费，包含（包含/不包含）长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费计算方式为：（3）其它：三、设计费明细计算表本项目采用费率计价，固定费率65%，费率不再根据工程量的增减而变动，设计人据此费率与发包人签订设计合同。本项目暂定合同价【暂定合同价=（87.37万元+80%）×中标费率65%=70.988125万元】，暂定合同价不作为结算依据，具体合同结算价款=设计费+勘察测绘费用。（1）设计费用以主管部门批复的工程初步概算中建安费（设计人承揽设计范围内的工程概算中建安费）为计费额，参照计价格（2002）10号文计算得出的工程设计收费基准价*中标费率。无批准的初步设计概算的以工程招标控制价（扣除暂列金）为计费额（下同）。工程招标控制价是指造价咨询单位编制并经审批的清单控制价。（2）勘察费用为设计费的8%，测绘费为设计费的2%计取，改造系数1.25。26（3）设计项目所涉及到的地震安全性评价、测绘等部分，经招标人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，由此所产生的费用包含在设计收费中，不再另行计取。。（4）其它前期工作如检测、物探、实验、环境保护措施、工程验收等所有前款所述工作内容（包括各项评审费用，但不含施工图审查）费用均包含在设计收费中，不再另行计取。四、设计费支付方式见合同专用条款10.3条27附件7：设计变更计费依据和方法设计变更计费依据和方法发包人变更委托设计项目规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工或额外工作的，发包人应按照设计人所耗工作量向设计人增加设计费。28附件8:廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心以下称甲方）与安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物：不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品：不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。29第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按照专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按照管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，联系电话：（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还：2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同：4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。30作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。乙方（盖章）：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司法定代表人或授权代表：（职务）授权代表：（职务）姓名：姓名：签字签字：廉政监督联系人姓名：廉政监督联系人姓名：签字：签字：电话：电话：地址：地址：日期：日期：31附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺设计项目负责人质量终身责任承诺致：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心（招标人名称）本人作为设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计；二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准；三、严格执行施工设计文件审查制度：四、按照规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务；五、严格按照相关规定进行设计变更；六、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责；七、履行其他法律法规规定的职责。朝外FF设计项目负责人：（签字）日期：年月日33附件11:中标通知书中标通知书政编号：HFZTB-GC-2025-029463安徽省建筑设计研究总院股份有限公司：你公司于经开区区属公办中小学供电设施改造项目设计（2次）项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人招标项目名称：经开区区属公办中小学供电设施改造项目设计（2次）招标项目编号：2025AJJWQ00091中标费率：65%质量标准：合格中标工期：1000日历日项目负责人：刘朝永特此通知。招标机构2025年月18日2025年07月18日2025年07月18日安公共资源交易集团目管理有限公司址：合息市湖区东路2588号230601联系电话：0551-6367916534
投标 / 标书制作要点（原创）
本供电设施改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
